Para realizar o planejamento da execução de uma obra, um dos métodos disponíveis é o do caminho crítico, identificado como CPM (critical path method), que se utiliza de construções gráficas simples.

Com base no exemplo da figura acima (em que as letras indicam atividades fictícias; os números do lado dos segmentos de reta, as durações dessas atividades em hora; e os círculos, o início e o fim de cada atividade), correspondente à execução de um projeto hipotético, julgue os próximos itens.

As atividades C e E podem atrasar até duas horas sem comprometer a duração total do projeto.

Com relação aos princípios básicos de planejamento e montagem para se garantir a funcionalidade de um canteiro de obras, julgue os seguintes itens.

O arranjo do canteiro de obras está condicionado pelo tipo de obra e pelo cronograma de execução desta.

A vistoria de imóveis contempla diversas atividades, entre as quais se destaca a elaboração do parecer técnico, ou laudo, correspondente. A respeito do conteúdo mínimo obrigatório desse parecer, julgue os seguintes itens.

Quando da avaliação do valor econômico do imóvel, o parecer deverá identificar o nome do avaliador, bem como o título e o número de registro deste no Conselho Regional de Economia.

A vistoria de imóveis contempla diversas atividades, entre as quais se destaca a elaboração do parecer técnico, ou laudo, correspondente. A respeito do conteúdo mínimo obrigatório desse parecer, julgue os seguintes itens.

O parecer técnico deve conter a descrição dos métodos e critérios de avaliação; os quais deverão ser necessariamente justificados.

Acerca da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que é legalmente exigida para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia civil, julgue os seguintes itens.

A ART define legalmente os responsáveis técnicos pela elaboração do projeto de obras de engenharia civil.

Acerca da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que é legalmente exigida para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia civil, julgue os seguintes itens.

Obras de pavimento térreo com áreas menores que 50 m2 estão dispensadas da ART.

No planejamento das atividades que compõem um projeto, uma das ferramentas utilizadas é o histograma de mão-de-obra. A respeito desse histograma, julgue os seguintes itens.

A quantidade dos efetivos de mão-de-obra necessários é estimada com base na produtividade de cada equipe padrão, entre outras variáveis.

No planejamento das atividades que compõem um projeto, uma das ferramentas utilizadas é o histograma de mão-de-obra. A respeito desse histograma, julgue os seguintes itens.

A elaboração de um histograma de mão-de-obra requer o conhecimento do cronograma de execução do projeto.

O custo orçado apresenta variação linear ao longo do tempo, o que evidencia uma situação de inflação nula.

Se forem mantidas as condições do primeiro mês de execução, o projeto não atrasará e será concluído em 3,4 meses.

Com base no desempenho até o primeiro mês, o projeto terá, quando concluído, um sobrecusto inferior a R$ 1.000,00, desconsideradas as interferências no ritmo de sua execução.

Em relação aos custos, até o final do primeiro mês foram executados apenas 50% do planejado.

Solicitações de vistorias e avaliações de imóveis urbanos estão ligadas a inúmeras situações, como, por exemplo, desapropriações, sub-rogações, renovações de contratos de locação, ações judiciais, empréstimos bancários garantidos por hipotecas, taxações de impostos prediais ou territoriais, entre outros. O resultado das vistorias é apresentado na forma de laudos ou pareceres. A respeito da elaboração e do conteúdo dos laudos de inspeção predial, julgue os itens subseqüentes.

O nível de precisão das avaliações é indicado de acordo com a classificação da norma, que estabelece três níveis: avaliação de precisão rigorosa, avaliação de precisão e avaliação expedita.

Solicitações de vistorias e avaliações de imóveis urbanos estão ligadas a inúmeras situações, como, por exemplo, desapropriações, sub-rogações, renovações de contratos de locação, ações judiciais, empréstimos bancários garantidos por hipotecas, taxações de impostos prediais ou territoriais, entre outros. O resultado das vistorias é apresentado na forma de laudos ou pareceres. A respeito da elaboração e do conteúdo dos laudos de inspeção predial, julgue os itens subseqüentes.

Pressupõe-se que a vistoria tenha sido feita na data que consta no final do laudo, mas, em caso contrário, a data em que foi feita a vistoria deve ser indicada no item correspondente à vistoria.

Solicitações de vistorias e avaliações de imóveis urbanos estão ligadas a inúmeras situações, como, por exemplo, desapropriações, sub-rogações, renovações de contratos de locação, ações judiciais, empréstimos bancários garantidos por hipotecas, taxações de impostos prediais ou territoriais, entre outros. O resultado das vistorias é apresentado na forma de laudos ou pareceres. A respeito da elaboração e do conteúdo dos laudos de inspeção predial, julgue os itens subseqüentes.

A elaboração do laudo deve seguir rigorosamente o roteiro determinado pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), ou aquele estabelecido pelo Ministério Público, em casos de avaliações judiciais.

Na construção ou na reforma de um prédio público, um aspecto essencial para garantir a qualidade e o sucesso da obra é a fiscalização, que envolve diversas atividades, tais como acompanhamento da execução de obras e serviços, controle de materiais, medições de serviços executados, emissão de notas fiscais, entre outras. Em relação a essas atividades, julgue os itens a seguir.

A ART e o DO devem ser elaborados pelos seus respectivos responsáveis, utilizando unicamente os formulários-padrão disponibilizados pelo conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomia (CREA) da região onde a obra está sendo executada.

Na construção ou na reforma de um prédio público, um aspecto essencial para garantir a qualidade e o sucesso da obra é a fiscalização, que envolve diversas atividades, tais como acompanhamento da execução de obras e serviços, controle de materiais, medições de serviços executados, emissão de notas fiscais, entre outras. Em relação a essas atividades, julgue os itens a seguir.

A empresa contratada para a execução da obra deve elaborar o diário de obra (DO), cujo teor consiste no registro sistemático, objetivo, sintético e diário dos eventos ocorridos no âmbito da obra, bem como de comentários e observações pertinentes.

Na construção ou na reforma de um prédio público, um aspecto essencial para garantir a qualidade e o sucesso da obra é a fiscalização, que envolve diversas atividades, tais como acompanhamento da execução de obras e serviços, controle de materiais, medições de serviços executados, emissão de notas fiscais, entre outras. Em relação a essas atividades, julgue os itens a seguir.

Para pagamento dos serviços executados, a empresa contratada deve encaminhar nota fiscal, acompanhada de boletim de medição, à unidade competente para a liberação dos respectivos valores.

O orçamento público no Brasil, denominado de Orçamento Geral da União (OGU), inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Executivo, que é entregue ao Poder Legislativo para discussão, aprovação e conversão em lei. A respeito de seu conteúdo e das diretrizes seguidas na sua elaboração, julgue os seguintes itens.

Caso haja necessidade de contenção de gastos, é facultado ao Poder Executivo editar decretos com limites orçamentários e financeiros para os gastos abaixo dos limites autorizados pelo Congresso Nacional.

O orçamento público no Brasil, denominado de Orçamento Geral da União (OGU), inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Executivo, que é entregue ao Poder Legislativo para discussão, aprovação e conversão em lei. A respeito de seu conteúdo e das diretrizes seguidas na sua elaboração, julgue os seguintes itens.

Se, durante o exercício financeiro, houver necessidade de realização de despesas acima do limite que está previsto na Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo poderá editar decretos de contingenciamento.

O orçamento público no Brasil, denominado de Orçamento Geral da União (OGU), inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Executivo, que é entregue ao Poder Legislativo para discussão, aprovação e conversão em lei. A respeito de seu conteúdo e das diretrizes seguidas na sua elaboração, julgue os seguintes itens.

O OGU pode conter autorização para abertura de créditos suplementares e operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, mas são vedadas autorizações globais, de modo que as despesas devem ser especificadas, no mínimo, por modalidade de aplicação.

O orçamento público no Brasil, denominado de Orçamento Geral da União (OGU), inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Executivo, que é entregue ao Poder Legislativo para discussão, aprovação e conversão em lei. A respeito de seu conteúdo e das diretrizes seguidas na sua elaboração, julgue os seguintes itens.

A receita e a despesa constantes no OGU, exceto os descontos constitucionais, a exemplo das transferências constitucionais, devem aparecer no OGU pelo valor total ou pelo valor bruto, sem deduções de nenhuma espécie.

O orçamento público no Brasil, denominado de Orçamento Geral da União (OGU), inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Executivo, que é entregue ao Poder Legislativo para discussão, aprovação e conversão em lei. A respeito de seu conteúdo e das diretrizes seguidas na sua elaboração, julgue os seguintes itens.

O OGU deve agregar todas as receitas e as despesas de toda a administração direta e indireta dos três poderes e nenhuma instituição pública que receba recursos orçamentários ou gerencie recursos federais pode ficar de fora do OGU.

Um dos métodos utilizados para realizar o orçamento dos custos envolvidos na construção civil é o da quantificação empregando composição de custo unitário. Nesse método, o produto a ser executado é decomposto em vários componentes, com quantificação da sua participação no produto final. Um exemplo dessa composição é mostrado na tabela seguinte.

Quanto maior for a espessura da laje, maior será o seu custo de mão-de-obra.

Um dos métodos utilizados para realizar o orçamento dos custos envolvidos na construção civil é o da quantificação empregando composição de custo unitário. Nesse método, o produto a ser executado é decomposto em vários componentes, com quantificação da sua participação no produto final. Um exemplo dessa composição é mostrado na tabela seguinte.

De acordo com as informações apresentadas, a espessura do elemento de enchimento é inferior à espessura da laje porque há previsão de revestimento superior com concreto.

Um dos métodos utilizados para realizar o orçamento dos custos envolvidos na construção civil é o da quantificação empregando composição de custo unitário. Nesse método, o produto a ser executado é decomposto em vários componentes, com quantificação da sua participação no produto final. Um exemplo dessa composição é mostrado na tabela seguinte.

Para o emprego da tabela em apreço, considera-se que há proporcionalidade entre o custo total da produção da laje e a quantidade de laje produzida.

Dois aspectos de vital importância na construção de qualquer obra pública são a medição dos serviços executados e a emissão das faturas. Julgue os seguintes itens, referentes a esses dois tópicos.

Para que seja emitida fatura de material posto-obra e efetuado o correspondente pagamento, é imprescindível comprovação prévia, por parte da fiscalização, de que esse material atende às especificações estabelecidas no projeto.

Dois aspectos de vital importância na construção de qualquer obra pública são a medição dos serviços executados e a emissão das faturas. Julgue os seguintes itens, referentes a esses dois tópicos.

Quando condições climáticas adversas impedem a conclusão de serviços, mas fica comprovada a compra do material e a contratação da mão-de-obra necessárias a sua execução, é autorizada a emissão da fatura dos serviços a executar.

As técnicas PERT (Program Evalation and Review Technique) e CPM (Critical Path Method) são métodos de planejamento e programação freqüentemente utilizados para a elaboração do cronograma de execução de uma obra. Em relação a essas técnicas, julgue os itens a seguir.

Qualquer atraso em uma das atividades críticas irá atrasar a duração de todo o projeto, já um atraso em alguma das demais atividades poderá, ou não, atrasar a duração de todo o projeto.

As técnicas PERT (Program Evalation and Review Technique) e CPM (Critical Path Method) são métodos de planejamento e programação freqüentemente utilizados para a elaboração do cronograma de execução de uma obra. Em relação a essas técnicas, julgue os itens a seguir.

Por meio do caminho crítico, obtém-se a duração total do trabalho e a folga das tarefas que não controlam o término do trabalho.

A construção de um empreendimento, principalmente de médio e grande porte, requer um canteiro de obras, cujo planejamento deve obedecer a certos princípios básicos de funcionalidade. Com relação a esses princípios, julgue os próximos itens.

No planejamento do canteiro de obras, é possível admitir períodos de vida útil diferentes para cada um de seus componentes.

Em um estudo estatístico que envolve duas variáveis genéricas x e y (adimensionais e aleatórias), chegou-se aos seguintes resultados: a variável x se distribui segundo a função normal gaussiana de distribuição de probabilidades; o coeficiente de correlação entre x e y é igual a !0,77; e o coeficiente de determinação do modelo de regressão linear simples ajustado entre x e y é igual a 0,60. Com base nesses resultados, julgue os seguintes itens.

O valor do coeficiente de correlação é relativamente elevado, o que permite afirmar que existe uma relação de causa e efeito entre x e y.

Em um estudo estatístico que envolve duas variáveis genéricas x e y (adimensionais e aleatórias), chegou-se aos seguintes resultados: a variável x se distribui segundo a função normal gaussiana de distribuição de probabilidades; o coeficiente de correlação entre x e y é igual a !0,77; e o coeficiente de determinação do modelo de regressão linear simples ajustado entre x e y é igual a 0,60. Com base nesses resultados, julgue os seguintes itens.

Em um estudo estatístico que envolve duas variáveis genéricas x e y (adimensionais e aleatórias), chegou-se aos seguintes resultados: a variável x se distribui segundo a função normal gaussiana de distribuição de probabilidades; o coeficiente de correlação entre x e y é igual a !0,77; e o coeficiente de determinação do modelo de regressão linear simples ajustado entre x e y é igual a 0,60. Com base nesses resultados, julgue os seguintes itens.

O conhecimento da legislação e das normas aplicadas ao exercício da atividade de engenharia civil é fundamental para o profissional que trabalha em órgãos públicos, ou mesmo para aqueles cuja atividade profissional está relacionada temporariamente a esses órgãos. Em relação a essa legislação e às normas vigentes, julgue os itens que se seguem.

Para os projetos básico e executivo de obras e serviços, deve-se considerar a possibilidade de emprego de mão-deobra e matérias-primas existentes no local, tanto para execução quanto para conservação.

O conhecimento da legislação e das normas aplicadas ao exercício da atividade de engenharia civil é fundamental para o profissional que trabalha em órgãos públicos, ou mesmo para aqueles cuja atividade profissional está relacionada temporariamente a esses órgãos. Em relação a essa legislação e às normas vigentes, julgue os itens que se seguem.

O projeto básico não inclui o orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos devidamente avaliados.

Durante o mês de janeiro, a CEGÁS realizou 40% da tarefa I (1.000 Hh), prevista para o semestre, pagando R$ 30,00/Hh. Neste mesmo mês realizou 20% da tarefa II (300 Hh), prevista para o semestre, pagando R$ 80,00/Hh. Ainda em janeiro, realizou 28% da tarefa III (500 Hh), prevista para o semestre, pagando R$ 20,00/Hh, e finalmente, para findar as atividades do mês, realizou 10% da tarefa IV (2000 Hh), também prevista para o semestre, pagando R$ 10,00/Hh.

Assinale a alternativa que contém o custo total de Homem hora (Hh), neste mês de janeiro.

1Uma usina de asfalto consome, no secador rotativo, 15.873.284 BTU/hora. O equipamento trabalha 1 turno de 8 h/dia, 5 dias por semana.

Assinale a alternativa que contém o consumo de GN por mês e o custo diário, sabendo que o PCI do GN é igual a 8600 kcal/m³ e que o custo do GN é de R$ 0,80/m³.

Engenharia de custos é o ramo das engenharias voltado ao aspecto custo de uma obra ou serviço. Compreende a cuidadosa e minuciosa elaboração de orçamentos, porém não é só. Como autêntica ciência do custeio, faz mais que isso: atua na concepção do empreendimento, verificando-lhe, conjuntamente com os demais, a viabilidade técnico-econômica, realizando, dessa forma, análise, diagnóstico, prognóstico, enfim, a necessária síntese quanto ao que há de ser — se consumado for — o empreendimento.

Assinale a alternativa que contém o conceito de BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, na Engenharia de Custos.

Considerando a figura acima, que mostra parte de uma janela do software Word 2007, assinale a opção correta.

Com relação à participação de intervenientes em serviços e obras de engenharia considere:

I. Fazer-se presente no local dos trabalhos, quando necessário. II. Preservar a autonomia técnica do executante.

 III. Receber oportunamente os serviços executados, de acordo com o contrato, quando tiver esta delegação.

IV. Alertar os intervenientes quanto ao cumprimento das medidas de segurança previstas em regulamentos normativos, normas legais, referentes à medicina e segurança do trabalho e normas brasileiras registradas compulsórias.

Os itens I, II, III e IV referem-se às responsabilidades do

Em relação aos princípios aplicados em obras de Construção Civil, considere:

I. É obrigatória a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades, do endereço correto da obra, endereço e qualificação do contratante, tipo da obra, datas previstas de início e fim de obra, e número máximo de trabalhadores previstos para a obra.

II. São obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 15 trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos desta NR e outros dispositivos complementares de segurança.

III. Tratando-se de adaptação de contêineres, originalmente utilizados no transporte ou acondicionamento de cargas, deverá ser mantido, no canteiro de obras, à dispo... Ver mais

Para realizar o planejamento da execução de uma obra, um dos métodos disponíveis é o do caminho crítico, identificado como CPM (critical path method), que se utiliza de construções gráficas simples.

Com base no exemplo da figura acima (em que as letras indicam atividades fictícias; os números do lado dos segmentos de reta, as durações dessas atividades em hora; e os círculos, o início e o fim de cada atividade), correspondente à execução de um projeto hipotético, julgue os próximos itens.

O caminho de atividades A-B-D-F, levando o trabalho do evento 0 ao evento 5, é o caminho crítico.

Acerca da industrialização e racionalização na construção, julgue os itens subseqüentes.

O avanço tecnológico é considerado fator importante para melhorar a eficiência do processo produtivo da construção, pois se converterá em aumento da racionalização e da redução de perdas e desperdícios de trabalho, capital e insumos no canteiro, aumento da produtividade e aumento do grau de inovação e de industrialização da construção.

Tendo em vista essas informações, julgue os itens que se seguem.

Para garantir uma boa gestão do estoque e evitar desperdício, além da curva ABC, deve-se consultar paralelamente o cronograma físico-financeiro da obra.

Tendo em vista essas informações, julgue os itens que se seguem.

O gestor do almoxarifado acertou ao classificar uma partida de pregos como sendo parte dos itens A.

Para efetuar um eficiente acompanhamento e organização do canteiro de obras é elaborado o cronograma físico-financeiro, composto por uma tabela que tem, na primeira coluna à esquerda, os itens a serem executados e na última coluna à direita os valores de material e mão-de-obra correspondentes a cada item. Na primeira linha superior estão os meses e na última linha inferior estão os desembolsos mensais totais. Portanto, o valor registrado em cada célula corresponde ao desembolso mensal de cada item da construção. A respeito de um cronograma fisico-financeiro, julgue os itens a seguir.

Em um cronograma físico da obra nem todas as células estarão obrigatóriamente preenchidas, haverá células em branco.

Para efetuar um eficiente acompanhamento e organização do canteiro de obras é elaborado o cronograma físico-financeiro, composto por uma tabela que tem, na primeira coluna à esquerda, os itens a serem executados e na última coluna à direita os valores de material e mão-de-obra correspondentes a cada item. Na primeira linha superior estão os meses e na última linha inferior estão os desembolsos mensais totais. Portanto, o valor registrado em cada célula corresponde ao desembolso mensal de cada item da construção. A respeito de um cronograma fisico-financeiro, julgue os itens a seguir.

O somatório horizontal de uma linha resulta no orçamento total da obra.

Para efetuar um eficiente acompanhamento e organização do canteiro de obras é elaborado o cronograma físico-financeiro, composto por uma tabela que tem, na primeira coluna à esquerda, os itens a serem executados e na última coluna à direita os valores de material e mão-de-obra correspondentes a cada item. Na primeira linha superior estão os meses e na última linha inferior estão os desembolsos mensais totais. Portanto, o valor registrado em cada célula corresponde ao desembolso mensal de cada item da construção. A respeito de um cronograma fisico-financeiro, julgue os itens a seguir.

O valor de cada célula da última linha corresponde ao somatório vertical da respectiva coluna.

Acerca dos vários aspectos que devem ser considerados para a avaliação precisa de um imóvel urbano, julgue os itens subseqüentes.

Os pólos de influência são locais que, por suas características, influenciam os preços dos imóveis situados nas imediações.

Em relação ao lixo, pode-se afirmar que

Uma construtora executa uma obra de 83 m2 com o custo unitário básico de R$ 1.623,48/m2. O lucro dessa empresa é de 18% do custo da construção. Portanto, pode-se concluir que:

Um equipamento de terraplanagem novo foi adquirido por R$ 800.000,00. Estima-se para esse equipamento uma vida útil de cinco anos, com utilização de 2000 horas por ano, e valor residual de 10% do valor inicial. Utilizando o método da depreciação linear, a depreciação horária desse equipamento será igual a:

Em engenharia de avaliações, a depreciação de um bem pela idade, no decorrer de sua vida útil, em conseqüência de sua utilização, desgaste e manutenção normais, é denominada:

O índice empregado por um construtor para definir a sua remuneração pelo serviço executado é denominado:

A organização, controle, operação e distribuição de elementos de um canteiro de obras influenciam a produtividade da construção e as condições de segurança dos trabalhadores e do público em geral. Com relação a esse assunto, julgue os itens subseqüentes.

Lixo ou qualquer outro resíduo não deve ser queimado no interior do canteiro de obras.

Técnicas de interpolação consistem em estimar valores desconhecidos ou não-amostrados a partir de valores conhecidos ou amostrados. Os interpoladores mais utilizados em sistemas de informações geográficas são o vizinho mais próximo, o bilinear e a convolução cúbica. Julgue os itens subseqüentes com base nas figuras acima, em que P1 e P2 correspondem a valores medidos e A corresponde a um valor estimado de precipitação. Os eixos da abcissa e da ordenada correspondem a latitude e a longitude, respectivamente.

A figura I mostra uma interpolação linear.

Considerando a figura acima, que mostra um esquema de um trecho de uma rede PERT/CPM, julgue os itens a seguir.

Os números nos círculos indicam o grau de dificuldade de execução de cada etapa da rede.

Com relação à fiscalização técnica de instalações prediais e à manutenção corretiva destas, julgue os itens a seguir.

Os custos restaurativos normalmente são inferiores aos preventivos, pois, em geral, os custos de restauração são devidos a serviços de execução rápida.

Os procedimentos na execução de uma adequada manutenção predial podem evitar gastos futuros, caso sejam bem planejados e organizados. A respeito desse assunto e da execução da reforma predial, julgue os itens subseqüentes.

Ao ser preparada uma previsão orçamentária para as despesas com manutenção, devem ser considerados os gastos dos anos anteriores com esse tipo de despesa.

As estações de tratamento convencionais empregam processos destinados a corrigir as características físicas, químicas e biológicas da água, tornando-a apropriada para o consumo. Uma seqüência adequada para aplicação destes processos corresponde a

Foram retirados de uma obra 500 m3 de silte-argiloso pouco coesivo, 450 m3 de limpeza vegetal, 750 m3 de areia, 400 m3 de argila coesiva, 600 m3 de rocha alterada e 800 m3 de entulho de demolição de estrutura de concreto.

Os volumes de materiais de I, II e III categorias são, respectivamente:

Na execução de estruturas de concreto protendido de uma obra, o auditor verificou, antes das cordoalhas serem introduzidas nas bainhas, as três situações descritas abaixo, na área de preparação no canteiro:

I. No térreo, as cordoalhas encontravam-se desenroladas e deixadas livremente sobre uma superfície plana e lisa, onde apresentavam uma curvatura permanente correspondente a uma flecha de 100 mm num comprimento de 2 m.

 II. Para as vigas do segundo pavimento, 20% das cordoalhas utilizadas tiveram os fios cuidadosamente soldados pelo processo MIG e submetidos a rigoroso controle por laboratório de metalurgia acreditado.

III. Na laje do mezanino, foram executadas emendas com conectores de latão e presos po... Ver mais

Considere a lista abaixo dos itens relativos ao orçamento de uma obra:

Fazem parte do BDI os itens de números

Um local adequado de depósito de sacarias utilizadas em obra deve atender, necessariamente, dentre outros, aos seguintes requisitos:

Considere as afirmativas.

I. O ciclo PDCA, cuja sigla está em Inglês, é um método utilizado para alcançar metas como manutenção da qualidade da atividade ou melhoria do seu padrão. Suas quatro fases são Planejar (P), Executar (D), Verificar (C) e Corrigir (A).

II. O diagrama de causa-efeito demonstra uma estrutura de dados ou informações que possibilita a identificação das possíveis causas de um problema ou efeito.

III. O histograma é um gráfico de colunas que deve ser utilizado, preferencialmente, quando se quer visualizar onde devem ser concentrados os esforços de melhoria.

Está correto o que se afirma em

Ao preparar o canteiro de obras para executar reparos e ampliação de uma ponte em rodovia situada na cota de 3.500 m, na encosta dos Andes, um engenheiro determinou que a bomba centrífuga radial que forneceria água para a preparação do concreto a ser aplicado no tabuleiro da ponte fosse instalada em poço estanque, junto à corrente, com eixo afogado pelo menos 2 m. Essa recomendação, conforme explicou o engenheiro a seu encarregado, tinha por objetivo evitar a cavitação na entrada da bomba. Ele solicitou, ainda, a instalação de crivo, registro de gaveta e redução excêntrica, no trecho de sucção, a montante da bomba, e redução excêntrica, válvula de retenção e registro de gaveta imediatamente a jusante da bomba, no trecho de recalque. Antes de ultimar seus cálculos, para ... Ver mais

O planejamento nas atividades industriais é fator importante para o bom resultado do empreendimento e apóia-se cada vez mais em técnicas bem desenvolvidas. Na atividade da construção civil, embora seja possível enquadrá-la como processo industrial, existem algumas peculiaridades que fazem do planejamento de obras um grande desafio. Em relação à atividade de planejamento e suas especificidades, julgue os itens seguintes.

fase de avaliação da exeqüibilidade do projeto deve ser executada integralmente antes da fase de implementação desse projeto.

O acompanhamento de projetos permite racionalizar a execução de uma obra e, como exemplos dessa racionalização, podem ser apontados o apoio à tomada de decisão, a alocação de recursos e a comunicação eficaz entre os participantes de uma obra. Considerando essa informação, julgue os itens seguintes, acerca da atividade de acompanhamento de projetos.

O projeto pode ser subdividido em partes, de acordo com os diferentes tipos de custo a serem especificados, formando um conjunto denominado Estrutura de Tipos de Custo (ETC).

Os custos das obras de duplicação da rodovia BR-381, de responsabilidade do DNIT, foram elaborados com base no sistema de custos conhecido como DNIT/SICRO(2) para elaboração dos custos unitários dos serviços.

 Considerando a situação hipotética apresentada acima, julgue os itens a seguir.

A inflação provoca aumento periódico do preço dos insumos da construção civil, sendo, então, necessário, o reajustamento dos preços de serviços pagos às empresas construtoras contratadas para executar as obras, a fim de evitar o desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Em relação aos índices geralmente utilizados pelo setor para efetuar o reajustamento dos preços, julgue os próximos itens.

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) divulga índices que refletem a variação de custos de diversos tipos de obras de construção, com foco no estado de São Paulo.

A inflação provoca aumento periódico do preço dos insumos da construção civil, sendo, então, necessário, o reajustamento dos preços de serviços pagos às empresas construtoras contratadas para executar as obras, a fim de evitar o desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Em relação aos índices geralmente utilizados pelo setor para efetuar o reajustamento dos preços, julgue os próximos itens.

A editora PINI publica índices referentes à variação de custos de obras específicas, como, por exemplo, edificação, terraplenagem, dragagem, rodoviárias.

Na avaliação imobiliária, isto é, na determinação do valor de um imóvel, podem ser utilizados alguns métodos definidos na norma vigente, que são o método comparativo, o método de custo, o método da renda e o método residual. Acerca desses métodos, julgue os itens subseqüentes.

No método do custo, o valor das benfeitorias resulta de orçamento sumário ou detalhado ou da composição dos custos de outras benfeitorias iguais às que são objeto da avaliação (custo de reprodução) ou equivalentes (custo de substituição).

Na avaliação imobiliária, isto é, na determinação do valor de um imóvel, podem ser utilizados alguns métodos definidos na norma vigente, que são o método comparativo, o método de custo, o método da renda e o método residual. Acerca desses métodos, julgue os itens subseqüentes.

No método comparativo, o valor do imóvel é obtido pela comparação de dados, fornecidos por entidades especializadas, relativos a outros imóveis com características idênticas.

A política urbana brasileira tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante diretrizes e princípios específicos. Acerca dessa política, julgue os itens que se seguem.

É lícito que uma lei municipal determine o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios de solo urbano nãoedificado, quando este for comprovadamente subutilizado.

O controle da qualidade do concreto recebido em obra é de fundamental importância para garantir o atendimento das características definidas no projeto. Acerca do controle do concreto entregue com caminhões na obra, julgue os próximos itens.

Todo o concreto existente em um caminhão deve ser rejeitado se a medida da trabalhabilidade do concreto pelo abatimento do tronco de cone ultrapassar o valor estabelecido no pedido de compra e na nota fiscal.

Um aspecto de vital importância na elaboração de um orçamento está relacionado à composição dos custos unitários de serviços. Acerca desse assunto, julgue os seguintes itens.

A composição de custo unitário é elaborada com base em coeficientes de produtividade, de consumo e aproveitamento de insumos e de seus preços coletados no mercado.

Texto para as questões 25 e 26

O sucesso de uma obra civil está intimamente relacionado não só à qualidade do projeto, mas também ao planejamento, acompanhamento e controle de sua execução.

Assim sendo, a definição prévia de um cronograma físicofinanceiro, o planejamento do canteiro de obras, a elaboração de um plano de controle tecnológico dos materiais utilizados e a definição de instrumento de medição de serviços são fundamentais para que a obra se desenvolva satisfatoriamente.

Com relação ao assunto tratado no texto, assinale a opção correta.

Uma obra consumiu 40 m³ de brita 1, 30 m³ de brita 2, 80 m³ de areia e 600 sacos de cimento, com custos de R$ 20,00/m³ para as britas 1 e 2, R$ 30,00/m³ para a areia e R$ 20,00 por saco de cimento. A curva ABC do custo decrescente dos insumos dessa obra apresenta a seqüência:

No planejamento de uma obra de canalização em etapas, é mais adequada a

A tabela abaixo mostra o cálculo de valores relacionados aos itens consumidos por uma construtora, em um período de 12 meses.

De acordo com o conceito da Curva ABC, produtos estão corretamente classificados em:

No controle da execução de obras e serviços, considerando as condições específicas dos intervenientes nas atividades e serviços de engenharia e arquitetura, a fiscalização será responsável por

Considere as definições abaixo:

I. Índice econômico básico referido no edital e/ou proposta que deu origem ao contrato.

 II. Relação entre a soma dos valores disponíveis e realizáveis a curto e longo prazos e a soma dos valores exigíveis a curto e a longo prazos.

III. Número índice sistemático, periódico, de preferência calculado por entidade oficial e indicado nos atos convocatórios.

I, II e III definem, respectivamente, os índices

Texto para as questões de 66 a 68

Acerca do controle em malha aberta e do controle em malha fechada da temperatura de um processo químico, assinale a opção correta.

Texto para as questões de 66 a 68

O controle em malha fechada é mais complexo. No entanto permite melhores resultados que o controle em malha aberta Com relação ao controle em malha fechada, assinale a opção incorreta.

Julgue os itens seguintes, relativos a controle distribuído.

I      Nesse tipo de controle, o acesso à configuração do processo é distribuído entre vários operadores.

II     Nesse tipo de controle, um controlador distribui comandos para vários atuadores na planta.

III    Nesse tipo de controle, há vários controladores distribuídos em campo, geralmente coordenados por um CLP e(ou) um sistema supervisório.

IV    Controle distribuído refere-se a um sistema de parâmetros distribuídos em oposição a um sistema de parâmetros concentrados.

V     Controle distribuído é sinônimo de controle digital.

É correto o que se afirma em

Em relação aos sistemas supervisórios, assinale a opção incorreta.

Quanto à execução de um programa em ladder, é correto afirmar que

I a execução de um programa em ladder começa em cima e à esquerda. Verificando-se o estado lógico de cada elemento, determina-se a continuidade de cada linha, até atingir-se a última linha. O procedimento é então reiniciado a partir da primeira linha.

II o tempo de scan, a varredura de todas as linhas de um programa em ladder, independe do número de linhas do programa.

III um programa em ladder não pode conter contadores nem temporizadores.

IV uma instrução de bit pode ser de entrada ou de saída.

Estão certos apenas os itens

A relação entre a variável física medida e o sinal de saída para um sensor específico é conhecida como calibração do sensor A calibração utiliza um conjunto de pontos (X, S), obtidos experimentalmente, conforme sugerido na figura a seguir.

Em relação à calibração de sensores, assinale a opção correta, considerando as informações apresentadas.

O símbolo ilustrado acima corresponde ao cilindro atuador de ação

Texto para as questões de 66 a 68

A forma mais utilizada de controle, por questão de custo e simplicidade, é o controle em malha aberta. Acerca desse tipo de controle, julgue os itens a seguir, considerando as informações apresentadas no texto.  

I     O controle em malha aberta é mais simples, pois o projeto se resume a um ajuste de ganho.

II    Mesmo que haja uma perturbação, ou seja, um sinal indesejado que atua sobre o processo, a saída segue a referência, pois esta situação é prevista no projeto.

III   Se o process... Ver mais

Os transmissores pneumáticos, por apresentarem uma série de vantagens, são largamente utilizados em ambientes industriais. Assinale a opção em que a característica apresentada não se aplica aos transmissores pneumáticos.

O controlador é um dispositivo que tem por finalidade manter um valor pré-determinado de variáveis do processo. Em relação a controladores industriais, assinale a opção correta.

Ainda com relação ao fluxograma apresentado, assinale a opção correta.

Assinale a opção correta acerca da execução e do controle de obras.

Uma estrutura com 80 m3 de concreto armado, cujo custo unitário é R$ 720,00/m3, será executada em três semanas (vide o cronograma físico). Pode-se afirmar que

Na etapa de execução de uma obra, os procedimentos preliminares contemplam trabalhos diversos, desde a limpeza do terreno e topografia até obras de terra. A respeito desses procedimentos associados ao início da obra, julgue os itens subseqüentes.

Na locação da obra, após a demarcação de alinhamentos e pontos de nível, deverá haver verificação por parte da fiscalização.

O planejamento da obra é uma atividade complexa, envolvendo diversos componentes, que devem ser articulados para permitir acompanhamento constante. O bom gerenciamento de custos e prazos é indispensável para garantir a boa execução da obra, assim como para cumprir compromissos contratuais. Sobre esse assunto, julgue os itens que se seguem.

A orçamentação pelo método da correlação pode ser feita pelo processo da quantificação de insumos ou da composição de custo unitário.

A avaliação de bens está fundamentada em conceitos que procuram evitar a subjetividade desse tipo de avaliação. Acerca desse processo de avaliação e suas características principais, julgue os itens a seguir.

A modalidade de laudo de avaliação de uso restrito deve também ser utilizada por outros interessados além das partes contratantes.

A avaliação de bens está fundamentada em conceitos que procuram evitar a subjetividade desse tipo de avaliação. Acerca desse processo de avaliação e suas características principais, julgue os itens a seguir.

A precisão do trabalho avaliatório será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e o erro tolerável em uma avaliação.

No Brasil, a avaliação de imóveis urbanos e a elaboração de laudos de avaliação são regidas por normas específicas que determinam os procedimentos a serem adotados, assim como o nível de rigor e o conteúdo mínimos dos laudos, entre outros aspectos. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.

Em uma avaliação, é vedado o trabalho avaliatório no qual prepondere a subjetividade, ou em que não se utilize qualquer instrumento matemático de suporte à convicção de valor expressa pelo engenheiro de avaliações.

A execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia fica sujeita à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Em relação a esse documento, julgue os próximos itens.

A ART define, para os efeitos legais, um único responsável técnico pela execução de obras ou prestação de quaisquer serviços de engenharia, arquitetura e agronomia objeto do contrato.

Um aspecto importante de um empreendimento diz respeito aos princípios básicos a serem considerados na definição do arranjo do canteiro de obras. Nesse sentido, julgue os itens a seguir.

O arranjo de um canteiro de obras é influenciado pelo grau de envolvimento de quem executa, se é o subempreiteiro ou empreiteiro geral.

Por meio da apropriação da mão-de-obra e equipamentos empregados em serviços anteriormente executados (em uma ou várias obras) ou da apropriação ou cálculo de consumo dos materiais gastos, são elaboradas as composições de preços unitários (CPUs), que irão fornecer o custo unitário dos serviços. Em relação a esse assunto, julgue os seguintes itens.

Uma empresa, ao se apropriar da mão-de-obra empregada em campo, deverá considerar a relação entre oficiais e ajudantes segundo os critérios fixados pelo CREA da região em que a obra está sendo executada.

Na Engenharia de Avaliações,

Julgue os próximos itens, relativos a planejamento, controle, orçamento e custos de obras de construção civil.

No planejamento e controle de construção, as curvas de agregação de recursos, derivadas do plano de ação, apresentam o resultado das somas, período por período, dos recursos utilizados.

Julgue os itens subseqüentes, relativos a canteiros de obras e componentes utilizados na construção de obras civis.

Na organização do canteiro de obras, é conveniente que o estoque de areia esteja próximo ao portão do canteiro.

Uma atividade muito freqüente na área de engenharia civil é a realização de vistorias de imóveis urbanos, que inclui a elaboração dos respectivos pareceres técnicos (laudos). Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.

Pareceres técnicos correspondentes a vistorias de imóveis residenciais de propriedade privada somente poderão conter fotografias do interior da propriedade se autorizado expressamente pelo proprietário.

A coleta domiciliar comum ou ordinária consiste no recolhimento dos resíduos produzidos nas edificações residenciais, públicas e comerciais, desde que não sejam, estas últimas, grandes geradoras. A respeito das condições que devem ser observadas para que a coleta seja eficiente e atinja seu objetivo, julgue os seguintes itens.

Nos segmentos de logradouro atendidos pela coleta do lixo domiciliar, esta deve ser efetuada em cada imóvel, preferencialmente, sempre nos mesmos dias e horários, regularmente.

Na determinação da relação tempo-custo em projetos de engenharia, pode-se empregar o método que avalia essa relação a partir das curvas de custo marginal para cada atividade entre aquelas que compõem a rede de atividades em análise. Um exemplo de curva de custo marginal é apresentado no gráfico acima. Com base nas informações fornecidas por esse gráfico, julgue os próximos itens.

A atividade é executada normalmente em 40 UT, mas pode ser executada com sucesso em até 10 UT.

Na determinação da relação tempo-custo em projetos de engenharia, pode-se empregar o método que avalia essa relação a partir das curvas de custo marginal para cada atividade entre aquelas que compõem a rede de atividades em análise. Um exemplo de curva de custo marginal é apresentado no gráfico acima. Com base nas informações fornecidas por esse gráfico, julgue os próximos itens.

Ao se comprimir a execução da atividade de 40 UT para 25 UT, há um acréscimo de mais de 30 UC.

O tratamento de dados relacionados a obras civis demanda, freqüentemente, o emprego de técnicas estatísticas para que seja possível extrapolar os resultados para o conjunto de elementos em análise. No que se refere a processos e métodos estatísticos, julgue os itens que se seguem.

O teste t só pode ser utilizado com confiabilidade para a análise de dados entre dois grupos se ambos tiverem uma distribuição normal dos dados.

O tratamento de dados relacionados a obras civis demanda, freqüentemente, o emprego de técnicas estatísticas para que seja possível extrapolar os resultados para o conjunto de elementos em análise. No que se refere a processos e métodos estatísticos, julgue os itens que se seguem.

Para se determinar o desvio absoluto de uma série de dados é preciso que se saiba o valor médio desses dados.

Com relação aos princípios básicos de planejamento e montagem para se garantir a funcionalidade de um canteiro de obras, julgue os seguintes itens.

No planejamento do canteiro de obras, admite-se o mesmo período de vida útil para todos os seus componentes, além de um arranjo único invariável para todo o período de duração das obras.

A vistoria de imóveis contempla diversas atividades, entre as quais se destaca a elaboração do parecer técnico, ou laudo, correspondente. A respeito do conteúdo mínimo obrigatório desse parecer, julgue os seguintes itens.

O documento em questão deve identificar o interessado que encomendou o trabalho avaliatório, assim como o nível de precisão adotado na avaliação.

Acerca da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que é legalmente exigida para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia civil, julgue os seguintes itens.

A ART deve ser feita pelo engenheiro responsável pela obra em formulário próprio, fornecido pelos conselhos regionais.

No planejamento das atividades que compõem um projeto, uma das ferramentas utilizadas é o histograma de mão-de-obra. A respeito desse histograma, julgue os seguintes itens.

O objetivo dessa ferramenta é propiciar a visualização das funções e o número de profissionais de cada atividade do projeto por unidade de tempo.

A fiscalização e o acompanhamento da execução de um projeto requerem, entre outros serviços, a determinação da quantidade de materiais aplicados e a medição dos serviços executados. Em relação a essas quantificações, julgue os seguintes itens.

No cálculo da quantidade de revestimento cerâmico aplicado, da área total do piso descontam-se 5%, equivalentes à área das juntas entre as peças cerâmicas.

Quanto ao nível de rigor na aplicação da engenharia de avaliação, na construção civil, analise:

 I. NÍVEL 1: vistoria para a identificação das anomalias profundas, elaboradas por profissional graduado com certificação pelo INMETRO, contando com orientação técnica de profissional de laboratório de ensaios tecnológicos acreditado.

 II. NÍVEL 2: vistoria para a identificação de anomalias aparentes identificadas com o auxílio de equipamentos regularmente calibrados, elaborada por profissionais de diversas especialidades, contendo indicação e orientação de técnicos da Associação de Engenharia de Avaliação e Emissão de Laudos Técnicos.

III. NÍVEL 3: vistoria para a identificação de anomalias aparentes e das ocultas constatáveis com o auxílio... Ver mais

Quanto ao conceito de perdas, analise:

 I. Relacionadas com a sincronização e o nivelamento do fluxo de materiais e com as atividades dos trabalhadores, podem envolver tanto perdas de mãode- obra quanto de equipamentos, como, por exemplo, paradas nos serviços originadas por falta de disponibilidade de equipamentos ou de materiais.

 II. Estão associadas ao manuseio excessivo ou inadequado dos materiais e componentes em função de má programação das atividades ou de layout ineficiente, como tempo excessivo despendido em movimentação devido às grandes distâncias entre estoques e o guincho, quebra de materiais devido ao seu duplo manuseio ou ao uso de equipamento de transporte inadequado.

 III. Associadas à existência de estoques excess... Ver mais

Quando o proprietário gerencia os recursos e contrata profissionais para a gerência técnica e administrativa da obra, podendo adotar soluções distintas para obras de pequeno e grande porte, trata-se do tipo de administração

I. Agregado reciclado é o material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de construção que apresentem características técnicas para a aplicação em obras de construção civil.

 II. Reutilização é o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação química, como é o caso dos resíduos provenientes da demolição de paredes de alvenaria aplicados como agregados em argamassas.

III. O resíduo de Classe C só pode ser reciclado, enquanto que o de Classe D pode ser reciclado ou reutilizado, sendo que ambos são considerados nãoperigosos.

É correto o que consta em

No final do primeiro mês de atividade, o projeto apresenta uma economia de R$ 1.000,00.

Solicitações de vistorias e avaliações de imóveis urbanos estão ligadas a inúmeras situações, como, por exemplo, desapropriações, sub-rogações, renovações de contratos de locação, ações judiciais, empréstimos bancários garantidos por hipotecas, taxações de impostos prediais ou territoriais, entre outros. O resultado das vistorias é apresentado na forma de laudos ou pareceres. A respeito da elaboração e do conteúdo dos laudos de inspeção predial, julgue os itens subseqüentes.

O laudo ou o parecer da avaliação somente pode ser executado por profissional habilitado e com registro no CREA.

Solicitações de vistorias e avaliações de imóveis urbanos estão ligadas a inúmeras situações, como, por exemplo, desapropriações, sub-rogações, renovações de contratos de locação, ações judiciais, empréstimos bancários garantidos por hipotecas, taxações de impostos prediais ou territoriais, entre outros. O resultado das vistorias é apresentado na forma de laudos ou pareceres. A respeito da elaboração e do conteúdo dos laudos de inspeção predial, julgue os itens subseqüentes.

O laudo deve conter, obrigatoriamente, entre outras informações, a identificação do solicitante e do proprietário do imóvel.

Na construção ou na reforma de um prédio público, um aspecto essencial para garantir a qualidade e o sucesso da obra é a fiscalização, que envolve diversas atividades, tais como acompanhamento da execução de obras e serviços, controle de materiais, medições de serviços executados, emissão de notas fiscais, entre outras. Em relação a essas atividades, julgue os itens a seguir.

Os serviços realizados devem ser medidos mensalmente pelo responsável técnico da obra, registrados na anotação de responsabilidade técnica (ART) e encaminhados para a fiscalização, que deve verificar a concordância com o projeto e o cronograma da obra.

A duração total do projeto com evento de início no nó 1 e com evento de término no nó 5 é de 60 unidades de tempo.

O orçamento público no Brasil, denominado de Orçamento Geral da União (OGU), inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Executivo, que é entregue ao Poder Legislativo para discussão, aprovação e conversão em lei. A respeito de seu conteúdo e das diretrizes seguidas na sua elaboração, julgue os seguintes itens.

O Plano Plurianual (PPA) é uma das peças do OGU que, além de definir as metas e prioridades a serem executadas por programas de governo, contém diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Um dos métodos utilizados para realizar o orçamento dos custos envolvidos na construção civil é o da quantificação empregando composição de custo unitário. Nesse método, o produto a ser executado é decomposto em vários componentes, com quantificação da sua participação no produto final. Um exemplo dessa composição é mostrado na tabela seguinte.

Areia lavada do tipo média é empregada para execução de elementos de enchimento.

Um dos métodos utilizados para realizar o orçamento dos custos envolvidos na construção civil é o da quantificação empregando composição de custo unitário. Nesse método, o produto a ser executado é decomposto em vários componentes, com quantificação da sua participação no produto final. Um exemplo dessa composição é mostrado na tabela seguinte.

O pagamento das horas de utilização de betoneira para execução de uma laje é computado como despesa indireta.

Dois aspectos de vital importância na construção de qualquer obra pública são a medição dos serviços executados e a emissão das faturas. Julgue os seguintes itens, referentes a esses dois tópicos.

Com a autorização da fiscalização, é permitido adiantar serviços, assim como a sua medição e a emissão da fatura correspondente.

As técnicas PERT (Program Evalation and Review Technique) e CPM (Critical Path Method) são métodos de planejamento e programação freqüentemente utilizados para a elaboração do cronograma de execução de uma obra. Em relação a essas técnicas, julgue os itens a seguir.

A atividade fantasma é usada como artifício para identificar a dependência entre operações, também chamada de operação imaginária, e não requer tempo.

As técnicas PERT (Program Evalation and Review Technique) e CPM (Critical Path Method) são métodos de planejamento e programação freqüentemente utilizados para a elaboração do cronograma de execução de uma obra. Em relação a essas técnicas, julgue os itens a seguir.

Duas atividades podem ser consideradas paralelas apenas quando se iniciam simultaneamente.

A construção de um empreendimento, principalmente de médio e grande porte, requer um canteiro de obras, cujo planejamento deve obedecer a certos princípios básicos de funcionalidade. Com relação a esses princípios, julgue os próximos itens.

O arranjo deve ser único para todo o período de duração das obras, pois não são admitidas mudanças ao longo do tempo.

Em um estudo estatístico que envolve duas variáveis genéricas x e y (adimensionais e aleatórias), chegou-se aos seguintes resultados: a variável x se distribui segundo a função normal gaussiana de distribuição de probabilidades; o coeficiente de correlação entre x e y é igual a !0,77; e o coeficiente de determinação do modelo de regressão linear simples ajustado entre x e y é igual a 0,60. Com base nesses resultados, julgue os seguintes itens.

O valor mais provável da variável x é seu valor médio.

O conhecimento da legislação e das normas aplicadas ao exercício da atividade de engenharia civil é fundamental para o profissional que trabalha em órgãos públicos, ou mesmo para aqueles cuja atividade profissional está relacionada temporariamente a esses órgãos. Em relação a essa legislação e às normas vigentes, julgue os itens que se seguem.

Para a identificação do valor de um bem, o método evolutivo baseia-se na capitalização presente da renda líquida prevista para o bem.

O orçamento da obra, quando elaborado ainda na etapa de estudo de viabilidade do empreendimento, não pode ser detalhado quanto às especificações técnicas. Diante disso, uma alternativa para a elaboração do orçamento é o orçamento por estimativas. Acerca desse processo, julgue os itens a seguir.

O custo unitário do metro quadrado para orçamento por estimativas é determinado pela projeção da taxa de rentabilidade de edificações feitas no ano anterior.

Manutenção é um item fundamental para o desenvolvimento adequado de diversas atividades. A correta manutenção garante qualidade do produto final, confiabilidade no desempenho de equipamentos e pode ser uma estratégia significativa na busca da sustentabilidade ambiental. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.

A introdução de um plano de manutenção preventiva dispensa a manutenção corretiva.

O orçamento de um projeto baseia-se na previsão de ocorrência de atividades futuras logicamente encadeadas, e que representam custos. Com base nos princípios que regem a elaboração de orçamentos e a composição de custos, julgue os itens que se seguem.

O valor do BDI considerado para compor o preço total deverá ser explicitado no orçamento.

O orçamento de um projeto baseia-se na previsão de ocorrência de atividades futuras logicamente encadeadas, e que representam custos. Com base nos princípios que regem a elaboração de orçamentos e a composição de custos, julgue os itens que se seguem.

Os encargos sociais que incidem sobre a mão-de-obra diferem conforme o operário seja horista ou mensalista.