Considerando a composição de custos apresentada na tabela acima, que ilustra a ficha de composição de custo unitário de um concreto não estrutural, julgue os itens subsequentes.
Na composição da equipe mínima para a execução do serviço, devem ser previstos seis serventes.
Considerando a composição de custos apresentada na tabela acima, que ilustra a ficha de composição de custo unitário de um concreto não estrutural, julgue os itens subsequentes.
Na tabela mostrada, a coluna “coeficiente” corresponde ao consumo de insumos para a produção de 1 m3 de concreto.
Julgue os itens subsecutivos, referentes a planejamento e controle de obras.
Considere que o reboco de uma parede de 40 m2 de área possa ser feito manualmente, com dois serventes, com produtividade de 3,3 m2/h, ou com uma rebocadeira, com produtividade de 33 m2/h. Se em um dia de 8 horas de trabalho, o custo de cada servente for de R$ 5,00 a hora normal e mais 50% a hora extra, e se o custo da rebocadeira com operador for de R$ 90,00 a hora normal e R$ 110,00 a hora extra, é correto afirmar que é mais vantajoso, para o dono da obra, utilizar a dupla de serventes.
Julgue os itens subsecutivos, referentes a planejamento e controle de obras.
As atividades, com relação a datas de início e término, são classificadas em flexíveis, semiflexíveis e inflexíveis.
Julgue os itens subsecutivos, referentes a planejamento e controle de obras.
A subdivisão dos pacotes de trabalho em componentes menores, que constituirão o cronograma e a rede de precedências, é denominada planejamento em ondas sucessivas.
A respeito de orçamento, julgue os próximos itens.
O custo de equipamento é representado pela quantidade ou fração de horas necessárias para a execução de uma unidade do serviço, multiplicado pelo custo horário do equipamento.
A ciência que estuda as medidas necessárias à prevenção das enfermidades nas construções denomina-se:
Os orçamentos são compostos, basicamente, por três partes: custos diretos, custos indiretos e o BDI − Benefícios e Despesas Indiretas. Corresponde a uma parcela de custo direto:
A manutenção de um edifício caracterizada por serviços que demandam ação ou intervenção imediata, a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, é denominada de
Uma forma de acompanhamento do cronograma de execução da obra é a elaboração da rede PERT/CPM do empreendimento, estabelecendo a sequência das atividades e eventos-marco. Sobre as redes PERT/CPM, considere:
I. O "cedo de um evento" corresponde à data mais cedo para dar início à execução das atividades que emanam deste evento, contada a partir do início do projeto, considerando-se que todas as atividades que chegam até este evento não sofram atrasos na execução. II. O "tarde de um evento" corresponde à data mais tarde possível para atingir o evento, considerando que as atividades anteriores podem sofrer um atraso dentro de um limite de tolerância estabelecido previamente. III. O Caminho Crítico é aquele no qual as atividades não têm folga para iniciar nem...O tipo de estrutura organizacional, para gerenciamento de obras, no qual uma equipe é reunida para trabalho em uma obra ou atividade específica, é conhecido por organização
Frequentemente, em empreendimentos públicos, necessita-se de realização de vistorias, avaliação de imóveis, elaboração de perícias, relatórios técnicos e pareceres. É o que ocorre, por exemplo, em desapropriações, sub-rogações e renovações de contratos de locação. A respeito dessas atividades e da legislação que rege o exercício da engenharia, julgue os itens que se seguem.
Nenhuma avaliação poderá prescindir da vistoria. Em casos excepcionais, quando for impossível o acesso ao bem avaliado, admite-se a adoção de uma situação-paradigma, desde que acordada entre as partes e explicitada no laudo.
O sucesso de uma obra pública depende, entre outros fatores, de um orçamento de referência bem elaborado e de uma fiscalização atuante. Acerca dos procedimentos de acompanhamento de obras e de elaboração de orçamentos, julgue os próximos itens.
O diário de obras, elaborado pela contratada e assinado pelo preposto da contratada e pelo fiscal da administração, consiste no registro sistemático, objetivo, sintético e diário dos eventos ocorridos no âmbito da obra, bem como de comentários e observações.
O sucesso de uma obra pública depende, entre outros fatores, de um orçamento de referência bem elaborado e de uma fiscalização atuante. Acerca dos procedimentos de acompanhamento de obras e de elaboração de orçamentos, julgue os próximos itens.
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
Com base nessas informações, julgue os seguintes itens relacionados ao acompanhamento e ao controle dessa obra.
Com base nas curvas apresentadas, é possível concluir que o cronograma do projeto está progredindo 66,67% da taxa originalmente planejada, o que representa um desvio de agenda.
Com base nessas informações, julgue os seguintes itens relacionados ao acompanhamento e ao controle dessa obra.
As curvas mostram que, mantidas as condições de andamento do projeto, com os dados obtidos ao fim do terceiro mês, projeta-se um estouro de R$ 5 milhões no orçamento da obra.
Com base na composição mostrada acima, julgue os itens de 86 a 90 acerca de orçamentos e composições de custos unitários e controle de materiais e de execução de obras e serviços.
Considerando-se fixos o grau de hidratação e os agregados, a resistência à compressão é função exclusiva da relação água/cimento que, quando muito baixa, não permite a hidratação completa dos grãos de cimento. Nesse sentido, é correto afirmar que, quanto maior for a relação água/cimento, maior será também a resistência característica do concreto.
Orçamento pode ser definido como a determinação dos gastos necessários, em termos quantitativos, para a realização de um projeto, de acordo com o plano de execução previamente estabelecido. Acerca da elaboração de orçamentos na construção civil, julgue os itens a seguir.
Os encargos que incidem sobre a mão de obra, também chamados de encargos sociais ou encargos de leis trabalhistas, diferem conforme o operário seja horista ou mensalista. Horistas são aqueles que atuam diretamente na execução do serviço (pedreiros, carpinteiros etc.) e mensalistas são aqueles que participam de atividades indiretas, como mestres, encarregados e almoxarifes.
Orçamento pode ser definido como a determinação dos gastos necessários, em termos quantitativos, para a realização de um projeto, de acordo com o plano de execução previamente estabelecido. Acerca da elaboração de orçamentos na construção civil, julgue os itens a seguir.
Considere que o gráfico abaixo represente o custo de uma arena (em US$) versus número de assentos. Nesse caso, é correto inferir que o método da correlação para se determinar o custo da arena em função do número de assentos é adequado e que para uma arena de 40.000 assentos o valor da obra é de aproximadamente US$ 160 milhões, com um grau de confiança de 95%.
...
Considerando que a tabela acima, gerada em Excel, apresenta o controle de estoque de uma obra, julgue os itens seguintes.
Para gerar o valor dos estoques de insumos referentes à coluna G, deve-se digitar a fórmula =C2*E2 na célula G2 e, em seguida, copiá-la nas células G3, G4 e G5.
Considerando que a tabela acima, gerada em Excel, apresenta o controle de estoque de uma obra, julgue os itens seguintes.
A inserção de uma coluna entre as colunas E e F não altera os valores calculados na coluna de estoque.
Considerando a tabela acima, que apresenta o cronograma físico-financeiro de uma obra cujas atividades são indicadas pelas letras A, B, C e D, e que os valores apresentados nessa tabela sejam dados em reais, julgue os próximos itens, relativos a acompanhamento e controle de obras.
O cronograma físico-financeiro acima permite identificar a relação de dependência entre as atividades.
Considerando que a figura acima representa a rede PERT-CPM de um projeto cujas atividades A, B, C e D tenham duração igual a cinco dias, julgue os itens a seguir.
Todos os caminhos entre o início e o fim do projeto são críticos.
Considerando que a figura acima representa a rede PERT-CPM de um projeto cujas atividades A, B, C e D tenham duração igual a cinco dias, julgue os itens a seguir.
As atividades representadas por setas tracejadas denominam-se atividades fantasmas.
Tendo em vista os elementos Estudo preliminar, Anteprojeto, Projeto executivo e Especificações, considerados no orçamento de obras, assinale a alternativa em que esses elementos estão conceituados corretamente.
Acerca da legislação profissional do sistema CONFEA-CREA, julgue os itens que se seguem.
Por ser da área de gestão, a orçamentação de obras civis é atividade técnica de engenharia desenvolvida por engenheiro de qualquer especialidade.
Para decidir a respeito de sua participação em um empreendimento imobiliário que ainda estava na fase de anteprojeto, determinada construtora elaborou orçamento empregando o método da correlação para estudar a viabilidade do investimento. Após o estudo, a construtora optou pela execução da obra.
No que concerne a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
O método de orçamentação utilizado se fundamenta na composição de custos unitários.
Para decidir a respeito de sua participação em um empreendimento imobiliário que ainda estava na fase de anteprojeto, determinada construtora elaborou orçamento empregando o método da correlação para estudar a viabilidade do investimento. Após o estudo, a construtora optou pela execução da obra.
No que concerne a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
Devido à fase em que se encontra o projeto, ainda não é possível executar orçamento utilizando o método da quantificação de insumos.
No que se refere aos princípios de planejamento e orçamento públicos, julgue os itens seguintes.
De acordo com o princípio da periodicidade, o exercício financeiro deverá conter o período de tempo de mandato do presidente da República para garantir a governabilidade e atender à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Na execução das fundações de um edifício, os vizinhos se queixam à construtora devido a diversas trincas que surgem nas suas casas, causadas pela vibração na cravação de estacas. O dono da obra, que não havia considerado anteriormente a situação dos imóveis vizinhos, contratou, então, um engenheiro mecânico para avaliar os danos existentes e verificar as verdadeiras causas do problema.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos.
Se a construtora tivesse contratado a elaboração de laudo de vizinhança, esse documento contribuiria para a avaliação da responsabilidade da empresa em relação aos danos existentes.
O engenheiro responsável pela avaliação de determinado imóvel se baseou nas seguintes informações para realizar seu trabalho: (i) aplicação do método da quantificação de custo; (ii) utilização do laudo de avaliação simplificado; e (iii) desapropriação total, com o custo de reedição superior ao valor de mercado. Em relação a essas informações, julgue os itens subsequentes.
O laudo deverá explicitar, no mínimo, cálculos efetuados, campo de arbítrio e justificativas para o resultado adotado.
Ao fazer a medição de um serviço em uma obra pública verifica‐se que, de acordo com o cronograma físico, 30% do serviço previsto para esta medição não havia sido executado.
O valor total a ser pago nesta medição corresponde a 30% do valor total a ser pago por este serviço e que este, na sua totalidade, corresponde a 40% do valor total da obra, que é de R$ 800.000,00. O valor a ser pago nesta medição, em reais, será deSeja a avaliação do valor venal de um imóvel igual a R$ 1.000.000,00. Para fins de aluguel, pelo procedimento da remuneração de capital, considerando uma remuneração de 6% ao ano (a juros simples), fornece um valor mensal igual a
A atividade concernente a exame realizado por profissional especialista, legalmente habilitado, destinada a verificar ou esclarecer determinada ocorrência na construção civil, apurar causas motivadoras da mesma, ou estado, alegação de direitos ou a estimação da coisa que é objeto do litígio ou processo é a
Em relação à atividade pericial em construção civil, considere:
I. Só pode ser executada por profissionais devidamente registrados, com especialidade de engenharia civil, engenharia agrônoma ou arquitetura. II. Na engenharia de avaliação, se o terreno produz renda pelo seu aproveitamento, seja por meio comercial, industrial ou de construção habitacional, e se esse aproveitamento está situado em locais adequados, deve ser considerado na avaliação do imóvel. III. Benfeitorias são obras ou serviços que se realizam na edificação com o intuito de aproveitá-la, conservá-la e melhorá-la, incorporando-as permanentemente, ou seja, que não podem ser retiradas sem dano. Esta correto o que consta emDentre as atividades e atribuições de um engenheiro civil NÃO se pode incluir a responsabilidade
A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA. A ART que indica que uma atividade técnica caracterizada como intelectual, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma competências é a ART
Para a elaboração de um orçamento devem ser levantadas todas as despesas da produção de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a
Acerca de perícia, elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens a seguir
A técnica 5W2H é utilizada na atividade de perícia e avaliações.
Acerca de perícia, elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens a seguir
A constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que a constituem, sem a indagação das causas que a motivam denomina-se perícia.
Acerca de perícia, elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens a seguir
São exemplos de laudos administrativos: laudo para retificação de registro imobiliário e laudos para seguradoras.
Acerca de perícia, elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens a seguir
Defeitos construtivos são falhas construtivas que ameaçam a saúde ou a segurança do consumidor.
Acerca de perícia, elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens a seguir
Arbitramento, avaliação, exame, inspeção e vistoria são espécies de perícias.
Com relação aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
A comparação entre os serviços planejados e inseridos no cronograma original e os serviços realizados ao longo do cronograma fornece o dimensionamento dos atrasos ocorridos.
Com relação aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
Ao se estender o prazo da construção de determinada obra, mantendo-se o mesmo valor dos custos unitários dos serviços, os percentuais de produtividade previstos no contrato também tendem a se alterar, porém sem ônus para o empreiteiro.
Com relação aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
A utilização do método analítico de aceleração racional diminui, com menor aumento de custo, a duração total do projeto.
Com relação aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
O acompanhamento de projetos obedece a três etapas sucessivas: aferição do progresso das atividades, atualização do planejamento e interpretação do desempenho.
Em relação ao orçamento de obras de engenharia, julgue os itens a seguir.
O processo de orçamentação pode ser entendido a partir das seguintes etapas: estudo das condicionantes, composição de custos e fechamento.
Em relação ao orçamento de obras de engenharia, julgue os itens a seguir.
Para o cálculo do orçamento preliminar, determina-se o volume de concreto da supraestrutura a partir da multiplicação da área construída pela espessura média, que é especificada em função do número de pavimentos.
A respeito da avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens que se seguem.
O método comparativo e o método de renda são conhecidos e bastante utilizados na determinação do valor de venda.
A respeito da avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens que se seguem.
O método Ross-Heidecke é um dos mais utilizados para o cálculo da depreciação física e funcional, considerando, na determinação do valor de venda do imóvel, o obsoletismo, o tipo de construção e acabamento, e o estado de conservação da edificação.
Acerca de planejamento e elaboração de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
A lei orçamentária anual, que estima as receitas e autoriza as despesas do governo de acordo com a previsão de arrecadação, compreende o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Acerca de perícias de engenharia, julgue os itens seguintes.
Por servir apenas de subsídio na identificação das causas e origens das ocorrências, as perícias de engenharia na construção civil não precisam ser acompanhadas pela anotação de responsabilidade técnica.
Acerca de avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens a seguir.
No método da renda — que estima o valor de um bem ou de suas partes constitutivas, com base na capitalização presente da sua renda líquida, real ou prevista —, o valor máximo estimado para o imóvel é representado pelo valor atual do fluxo de caixa, descontado pela taxa de atratividade.
Acerca da elaboração de orçamentos de obras, julgue os itens subsecutivos.
No cálculo do custo da mão de obra, as parcelas referentes às leis sociais embutidas nos salários fazem parte dos encargos sociais.
Acerca da elaboração de orçamentos de obras, julgue os itens subsecutivos.
O percentual de bonificações e despesas indiretas (BDI) será calculado após obtenção dos custos direto e indireto totais.
Julgue os próximos itens, relativos à perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais.
Laudos contestatórios são pareceres técnicos nos quais se examinam e se rebatem os laudos preparatórios.
Julgue os próximos itens, relativos à perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais.
A classificação e a avaliação das provas periciais quanto ao sujeito podem ser diretas ou indiretas.
Julgue os próximos itens, relativos à perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais.
Arbitramento, exame e inspeção são espécies de perícias.
A respeito dos princípios de planejamento e de orçamento públicos, julgue os itens seguintes.
Escolhas orçamentárias na busca da estabilidade de preços, visando ao crescimento econômico, é uma função alocativa do orçamento.
Julgue os itens a seguir, acerca da avaliação de imóveis urbanos.
Anomalia na edificação, decorrente de falha de projeto que pode representar ameaça ao usuário, é considerada defeito construtivo.
Julgue os itens subsecutivos, referentes à fiscalização de obras.
A atividade fantasma em uma rede PERT-CPM é uma atividade física e refere-se a um recurso necessário de diagramação sem valor lógico.
Julgue os itens subsecutivos, referentes à fiscalização de obras.
A técnica do valor agregado é uma ferramenta de monitoramento e controle que analisa o desempenho do projeto, por meio dos valores planejados e agregados, e os custos reais incorridos.
A respeito dos sistemas de certificação de sustentabilidade, julgue os itens de 105 a 110.
A etiqueta do PROCEL Edifica é concedida em dois momentos: na fase de projeto e após a construção do edifício, e é aplicada somente em edifícios comerciais.
A respeito dos sistemas de certificação de sustentabilidade, julgue os itens de 105 a 110.
Os critérios da certificação LEED no Brasil englobam seis pontos importantes: eficiência energética; uso racional da água, materiais e recursos; qualidade ambiental interna; espaço sustentável; inovações e tecnologias; créditos regionais.
A respeito dos sistemas de certificação de sustentabilidade, julgue os itens de 105 a 110.
O BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) surgiu na Inglaterra na década de 90 do século XX como o primeiro certificado ambiental de edificações.
A CF, ao instituir a LDO, disponibilizou um importante instrumento de orçamentação pública. A LDO representa a interface entre o PPA e a LOA, que é o instrumento que viabiliza a execução dos programas governamentais. Desse modo, entre outras funções, a LDO dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
A diferença entre o orçamento analítico e o orçamento sintético é que o primeiro não possui a composição dos serviços que serão executados, contemplando o tipo de serviço e seu respectivo custo. Por sua vez, o segundo contém apenas a composição dos serviços, cujo detalhamento pode ser obtido em publicações técnicas, como, por...
A CF, ao instituir a LDO, disponibilizou um importante instrumento de orçamentação pública. A LDO representa a interface entre o PPA e a LOA, que é o instrumento que viabiliza a execução dos programas governamentais. Desse modo, entre outras funções, a LDO dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
No acompanhamento do andamento de uma obra de construção de edificação, pode-se lançar mão de uma ferramenta gerencial conhecida como cronograma físico-financeiro. Na confecção desse cronograma, não se recomenda o uso do diagrama de Gantt, mesmo quando as barras, em cada unidade de tempo, são substituídas pela porcentagem do ...
Acerca de programação, orçamentação e controle de obras, julgue os itens a seguir.
A curva ABC possibilita um controle economicamente compatível com o objeto a ser controlado.
Acerca das ações necessárias ao acompanhamento e fiscalização de obras, julgue os itens subsequentes.
O cronograma de uma obra, registro da programação das atividades que serão realizadas durante a construção, recebe a denominação de cronograma físico-financeiro quando contempla os valores que serão gastos ao longo do tempo e em cada uma das atividades programadas.
Com relação a planejamento e orçamento de obra, julgue os próximos itens.
O método do caminho crítico (critical path method), técnica bastante utilizada no planejamento e controle de obras e projetos, corresponde ao sequenciamento e à estimativa de duração das atividades.
Considerando o esquema de um aeroporto apresentado na figura acima, julgue os itens a seguir, relativos ao PGR.
O prédio da manutenção e o posto de combustíveis são os locais que concentram a produção de resíduos perigosos, o que exige providências distintas para a coleta, o armazenamento e a destinação final dos resíduos nesses locais.
Considerando que o conhecimento acerca da elaboração de orçamento de obras é de fundamental importância para avaliação da justeza do preço da obra, julgue os itens a seguir.
A elaboração do orçamento detalhado é condição necessária e suficiente para obtenção do fluxo de despesas da obra.
Considerando que o conhecimento acerca da elaboração de orçamento de obras é de fundamental importância para avaliação da justeza do preço da obra, julgue os itens a seguir.
Durante a elaboração do orçamento de determinada obra, a quantidade e os valores dos demais contratos em andamento da empresa construtora afetam o cálculo de bonificações e despesas indiretas (BDI).
Quanto à avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens a seguir.
A depreciação física de um imóvel pode ser calculada com base na aplicação de um coeficiente de depreciação.
Em relação à legislação profissional pertinente ao Sistema CREA/CONFEA, julgue os seguintes itens.
A colocação e a manutenção de placas nas obras, com o nome do responsável técnico, são obrigatórias durante toda a fase de execução.
Em relação à legislação profissional pertinente ao Sistema CREA/CONFEA, julgue os seguintes itens.
Cabe à fiscalização do CREA, ao visitar a obra ou serviço, consignar a visita no Livro de Ordem e recolher as primeiras vias já preenchidas.
Em relação à legislação profissional pertinente ao Sistema CREA/CONFEA, julgue os seguintes itens.
Nas obras em andamento, é obrigatório constar, no Livro de Ordem, a orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações.
Em relação a perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens que se seguem.
Apesar de ser um documento técnico, o laudo deve ter uma linguagem clara e objetiva, compreensível a leigos.
Em relação a perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens que se seguem.
Laudo de vizinhança e laudo de inspeção predial são exemplos de laudos técnicos.
Acerca de programação, orçamentação e controle de obras, julgue os itens a seguir.
O ritmo de uma obra pode ser definido pelo coeficiente angular da curva S correspondente.
Acerca de programação, orçamentação e controle de obras, julgue os itens a seguir.
A curva ABC possibilita um controle economicamente compatível com o objeto a ser controlado.
De acordo com o Sistema de Custos Rodoviários SICRO-2, julgue os itens subsequentes.
O custo de mão de obra é calculado com base na média ponderada dos custos em horas normais, horas extraordinárias e trabalho noturno, conforme limites legais previstos.
De acordo com o Sistema de Custos Rodoviários SICRO-2, julgue os itens subsequentes.
Na composição de custos unitários, os equipamentos alugados estão incluídos no item C – Material.
No que diz respeito ao planejamento e definição do Layout de um canteiro de obras coloque C (certo) ou E (errado) nas afirmações abaixo:
( ) Quando estamos dimensionando um canteiro, devem ser considerados: materiais, maquinarias, instalações e transporte.
( ) Na elaboração do Layout do canteiro, os primeiros elementos cujas posições são definidas, são barracões do escritório, depósitos e almoxarifados.
( ) Na definição do Layout do canteiro não é levado em consideração o procedimento construtivo adotado para a obra, mas sim ao tempo de duração da obra.
( ) A betoneira deve ficar próxima ao depósito dos agregados e aos mecanismos de elevação.
( ) Quando estamo...
Sobre as atividades de manutenção que envolvam obras de construção civil, considerando as normas de segurança vigentes, é correto afirmar:
Sobre cronograma físico-financeiro da obra é INCORRETO afirmar:
Considere as afirmativas sobre incineração do lixo.
I. Os teores em chumbo, cádmio, arsênio e cobre detectados em análises realizadas em entulhos contendo madeiras de demolição apresentam concentrações superiores aos encontrados na madeira virgem.
II. O processo apresenta baixo custo operacional.
III. A redução do volume dos resíduos por meio das cinzas resultantes do processo de combustão representam aproximadamente 25% do total do lixo incinerado.
IV. O processo não requer grandes investimentos e tampouco mão de obra qualificada.
V. Os equipamentos que compõem o sistema admite uniformidade na composição dos resíduos, implicando em baixo custo de manutenção, ...
Julgue os itens subsecutivos, referentes à fiscalização de obras.
A folga total em uma rede PERT refere-se ao tempo permitido para o atraso de um projeto, porém, sem que haja atraso da data de término imposta para o projeto.
Um engenheiro pretende estimar o valor a ser dispendido na elaboração de um projeto geométrico, na escala 1:1000, para avaliação do traçado de uma extensão de uma linha de Metrô existente. A extensão dessa linha terá 4,5 km em linha reta. Esse projeto será pago por folha de desenho formato A1 produzida, sendo que cada desenho será remunerado em R$ 6.000,00. Sabe-se que uma folha A1 tem 841 × 594 mm, o valor a ser pago pelos desenhos do projeto será, em R$, igual a
Julgue o item seguinte, que versa sobre o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).
O PBQP-H está dividido em níveis de qualidade, desde o nível C, o mais simples, até o nível A, o de certificação, que abrange todos os requisitos do Programa. A diferença entre os níveis está relacionada à quantidade de requisitos a serem cumpridos.
Acerca dos impactos do transporte aéreo no meio ambiente e do processo de licenciamento ambiental, julgue os itens subsecutivos.
O procedimento de aplicação do reverso, por permitir uma rápida desaceleração da aeronave, é fundamental para a atenuação dos níveis de ruído nos pousos.
Não faz parte das atribuições da Fiscalização a atividade de
A elaboração de um orçamento prévio é uma etapa do planejamento das obras, antes do fim do detalhamento do projeto, com finalidade de verificar a viabilidade do empreendimento. Uma forma de estimar o custo é considerar elementos provenientes de uma obra semelhante, com quantidades de materiais e serviços e respectivos custos conhecidos, cujo método é conhecido como:
No planejamento de uma obra, os cronogramas são elementos que permitem o acompanhamento do desenvolvimento físico e fi nanceiro de um empreendimento. A respeito da elaboração de cronogramas e dos seus principais tipos, é correto afirmar que
A Taxa Interna de Retorno (TIR) de um investimento é uma taxa de desconto hipotética que, quando aplicada a um fluxo de caixa, iguala os valores das despesas, trazidos ao valor presente, aos valores dos retornos dos investimentos, também trazidos ao valor presente. Dependendo da ótica de análise de um projeto, social ou privada, a TIR pode ser diferente, uma vez que não há, necessariamente, correspondência absoluta entre custos e benefícios sociais e privados de um investimento. Podese, nesse caso, considerar a existência de uma TIRsocial e de uma TIRprivada para um projeto de infraestrutura. Com base nesses conceitos, analise as afirmativas que se seguem e assinale a opção que melhor representa o conjunto, considerando C para alternativa correta e E para afirmativa errada...
Com relação a critérios básicos e diretrizes gerais para o processo de avaliação de impacto ambiental no Brasil, é incorreto afirmar que:
Conforme lei específica, a licitação de obra pública de engenharia deve ser precedida do projeto básico aprovado, acompanhado de orçamento detalhado. Com relação aos orçamentos de obras públicas, julgue o item seguinte.
O orçamento preliminar é, em geral, menos detalhado que a avaliação expedita de custos.
A realização de vistoria e avaliação de imóveis em empreendimentos púbicos, bem como a elaboração de perícias, relatórios técnicos e pareceres sobre esses empreendimentos, ocorre frequentemente nos processos de desapropriação, sub-rogação e renovação de contratos de locação. A respeito dessas atividades, julgue os itens a seguir à luz da legislação de regência do exercício da engenharia.
Mediante o método evolutivo, identifica-se o valor do bem pelo somatório de seus componentes, ao passo que, pelo método involutivo, identifica-se o valor de mercado de um bem com base em um modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica feito a partir de um empreendimento hipotético compatível com as condições do mercado e ...
A realização de vistoria e avaliação de imóveis em empreendimentos púbicos, bem como a elaboração de perícias, relatórios técnicos e pareceres sobre esses empreendimentos, ocorre frequentemente nos processos de desapropriação, sub-rogação e renovação de contratos de locação. A respeito dessas atividades, julgue os itens a seguir à luz da legislação de regência do exercício da engenharia.
O laudo ou parecer de avaliação pode ser executado somente por profissional habilitado e com registro em um conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomia, ao qual compete definir, a priori, o nível de precisão da avaliação.
No que se refere à programação e ao orçamento de obras e serviços de engenharia, julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, considere que as siglas BDI e SINAPI, sempre que empregadas, referem-se, respectivamente, a benefícios e despesas indiretas e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
O percentual de BDI para obras executadas com recursos da União deve compor-se, no mínimo, das parcelas referentes à taxa de rateio da administração central; dos percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado; da taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e da taxa de lucro.
No que se refere à programação e ao orçamento de obras e serviços de engenharia, julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, considere que as siglas BDI e SINAPI, sempre que empregadas, referem-se, respectivamente, a benefícios e despesas indiretas e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
Nas sucessivas leis de diretrizes orçamentárias, é estabelecido que os custos unitários de materiais e serviços executados com recursos dos orçamentos da União não podem ultrapassar os menores custos de seus correspondentes no SINAPI.
No que se refere à programação e ao orçamento de obras e serviços de engenharia, julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, considere que as siglas BDI e SINAPI, sempre que empregadas, referem-se, respectivamente, a benefícios e despesas indiretas e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
As composições de custo do SINAPI incluem os encargos sociais com alíquotas variáveis por unidade da federação e por unidade de medida de insumo e excluem os BDI.
Acerca de perícia, elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens a seguir
Vícios construtivos são falhas construtivas que causam prejuízo material ou financeiro ao consumidor.
Acerca de perícia, elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens a seguir
Parecer técnico constitui documento de natureza técnica, habitualmente de caráter privado, produzido por especialista na matéria. Sua função é relatar aspectos constatados ou examinados, e eventuais análises, e seu objetivo não necessariamente tem enfoque pericial.
Com relação aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
O indicador percentual da programação concluída (PPC) deve ser utilizado para as programações mais genéricas do cronograma.
Com relação aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
A utilização do cronograma facilita a verificação de como o atraso ou o adiantamento de determinada atividade afeta a rede globalmente.
Em relação ao orçamento de obras de engenharia, julgue os itens a seguir.
A seguinte sequência de atividades é utilizada para cálculo dos custos diretos: listagem dos serviços a serem realizados, levantamento dos custos, cálculo dos custos unitários e cálculo dos custos de cada um dos serviços.
Em relação ao orçamento de obras de engenharia, julgue os itens a seguir.
Entende-se por estimativa de custo a avaliação do preço global da obra, obtida por meio dos projetos básicos, fundamentada em planilhas que expressam a composição de todos os custos unitários, acrescentando-se, a ela, o BDI.
Em relação ao orçamento de obras de engenharia, julgue os itens a seguir.
Para o cálculo do BDI, utiliza-se a seguinte formulação: as taxas que incidem sobre os custos diretos alocam-se no numerador; e as taxas que incidem sobre o preço de venda, no denominador.
Em relação ao orçamento de obras de engenharia, julgue os itens a seguir.
O custo horário improdutivo de um equipamento é resultado da soma entre o custo horário de depreciação e o custo horário de juros.
A respeito da avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens que se seguem.
Considere que determinada construção foi avaliada em área, acomodações, qualidades e quantidades semelhantes a um projeto padrão especificado por norma regulamentadora pertinente. Nesse caso, o custo total da construção pode ser calculado a partir da área da construção e do custo unitário, divulgado mensalmente pelos sindicatos da indústria da construção.
A respeito da avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens que se seguem.
Para imóveis usados, além de ser aplicada a depreciação, a qual considera o estado de conservação do imóvel, deve ser diminuído o benefício de despesa indireta (BDI).
A respeito da avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens que se seguem.
O método da benfeitoria resíduo fornece o custo da benfeitoria e não o seu valor.
A respeito de programas computacionais usuais para projetos de engenharia, julgue os próximos itens.
No Microsoft Project, o Gantt de Controle permite a visualização das atividades críticas do cronograma de execução de uma obra.
Com relação a obras de infraestrutura, julgue o item seguinte.
Os órgãos e entidades federais devem incluir, no orçamento de cada projeto ou obra, dotações correspondentes a, no mínimo, 1% do orçamento, destinadas à prevenção ou à correção de efeitos negativos nos referidos projetos ou obras.
Considerando as normas brasileiras vigentes e as boas práticas de engenharia a respeito dos sistemas prediais, julgue os itens subsequentes.
O sistema de manutenção de uma edificação deve atender às necessidades de manutenção dos tipos rotineira, planejada e não planejada.
Considerando as normas brasileiras vigentes e as boas práticas de engenharia a respeito dos sistemas prediais, julgue os itens subsequentes.
A manutenção não planejada de um sistema predial é decorrente de inspeções periódicas do sistema, feitas a fim de verificar pontos críticos e detectar defeitos que venham a ocorrer pelo uso indevido e pelo próprio tempo de uso das instalações.
Com relação ao método comparativo direto de avaliação de imóveis, julgue os itens subsequentes.
O método comparativo direto identifica o valor do bem pelo somatório dos valores dos seus componentes.
Com relação ao método comparativo direto de avaliação de imóveis, julgue os itens subsequentes.
O método comparativo direto é aquele que identifica o valor do bem ou de suas partes por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos, a partir das quantidades de serviços e respectivos custos diretos e indiretos.
Acerca da qualidade na construção civil, julgue os itens seguintes.
A gestão da qualidade deve ser inserida no sistema de gestão integrado (SGI), que é caracterizado pela integração de diversos processos de gestão, como segurança e saúde, gestão ambiental, gestão da produtividade e responsabilidade social.
O planejamento de uma obra indicou que seria necessário um total de 960 homens-hora para a realização de determinado serviço. Se a jornada diária de trabalho de cada empregado é de 8 horas e o serviço tem que ser concluído em 10 dias úteis, o número de empregados que devem ser contratados para a sua realização é de:
Acerca da manutenção predial considere:
I. Um disjuntor com capacidade de condução de corrente maior do que aquela que o condutor suporta pode levar o condutor a se fundir, podendo provocar um curto-circuito, levando a um provável incêndio.
II. Com a troca do barrilete em um edifício devem ser trocadas as tubulações das unidades.
III. Para os reservatórios, cuja falta de vedação adequada das tampas e as infiltrações são as causas mais frequentes de contaminação, é preciso observar a periodicidade das limpezas e a validade da impermeabilização das caixas d’água e cisternas.
IV. Um sistema de manutenção predial adequado deve, ao mesmo tempo em que reponha os sistemas deteriorados, pro...
A fiscalização de obra é a atividade que tem por objetivo assegurar a qualidade da execução do empreendimento. Em uma concretagem, dentre outros aspectos, deve ser controlada a consistência da mistura, utilizando o ensaio de
A configuração ideal para um canal de drenagem urbana, devido a sua simplicidade de execução e manutenção, assim como pelo menor custo de implantação, é a seção
Em relação ao orçamento de obras considere:
I. O custo direto total da obra é obtido pelo somatório do produto “quantitativo x custo unitário” de cada um dos serviços necessários para a execução do empreendimento.
II. Com a finalidade de obtenção do preço final estimado para o empreendimento é preciso aplicar sobre o custo direto total da obra a taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI).
III. Com o objetivo de obtenção do preço final estimado para o empreendimento é preciso subtrair do custo direto total da obra a taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI).
IV. O cronograma físico-financeiro auxiliará na estimativa dos recursos orçamentários necessários ao longo de cada exerc...
No que tange aos custos unitários dos insumos e serviços na construção civil, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que dispõe sobre as diretivas para a elaboração da Lei Orçamentária Federal, estabelece que devam ser obtidos do
Os diagramas de rede PERT-CPM servem para o controle e programação dos eventos e atividades de uma obra. A construção de uma rede do tipo exige que sejam conhecidos diversos elementos, EXCETO:
Na gerência de obras de edificações, as atividades podem ser divididas em módulos conforme as funções necessárias a sua supervisão, como 1 − Produção e Controle, 2 − Programação e Controle, 3 − Administração da Obra, 4 − Administração do Canteiro e 5 − Administração do Contrato. Uma atividade do módulo 1 é a
Na gestão de obras de edificações, o setor de suprimentos é importante, principalmente, para evitar a paralisação das obras por falta de insumos. Dentre as responsabilidades de um setor de suprimentos de uma obra de edifício, NÃO se pode citar:
As ações executadas com o objetivo de eliminar os defeitos e as irregularidades constatadas, de modo a evitar falhas e conservar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para o desempenho, por meio dos dados preestabelecidos e/ou detectados nas inspeções, caracterizam
O engenheiro responsável pela obra pediu para que o Técnico de Saneamento determinasse o número necessário de ajudantes para realizar a escavação de 30 m3 de valas em 5 dias, além do gasto de mão de obra para este serviço. A quantidade de ajudantes necessários e o custo do serviço são, respectivamente:
Dados:
1 ajudante escava 1 m3/dia de trabalho e gera uma despesa total com mão de obra de R$ 50,00/dia.
Na construção civil, Cronograma é o documento em que é registrado, pela ordem de sucessão em que serão executados, os serviços necessários à realização da construção e os respectivos prazos. Deste modo, os objetivos do Cronograma Físico são estabelecer
Sobre o SINAPI (Índices da Construção Civil), assinale a opção que não é aplicada.
Uma técnica utilizada para gerenciar projetos no que se refere ao acompanhamento, monitoramento e controle é a Análise de Valor Agregado. Sobre a técnica, assinale a resposta correta.
I. A partir desta técnica, é possível controlar o custo e o prazo de um empreendimento.
II. A técnica possui a limitação de não ser possível fazer estimativas para o término.
III. O tripé de comparação para o uso da técnica envolve as seguintes grandezas: Valor Previsto, Valor Agregado e Custo Real.
Sobre a programação de obras, assinale a opção correta.
I. Para se definir a duração de uma atividade, podese usar os índices de produtividade das equipes de trabalho.
II. Para se definir a duração de uma atividade, pode-se usar a estimativa de três pontos.
III. A estimativa de três pontos é calculada a partir da média ponderada das durações otimistas, pessimistas e realista (ou mais provável), em que a duração realista tem peso 4 e as demais peso 1.
Considere um edifício de área construída de 7.252,83 m2, sabendo que os itens que obtiveram maior participação no orçamento foram: a estrutura de concreto armado, com 21,47%, seguido das instalações com a participação de 16,27% do orçamento e os revestimentos com 15,53%. A totalização destes itens é de R$ 5.018.681,20. Logo, o valor do metro quadrado construído é de
Assinale a opção correta sobre os encargos sociais.
I. Os encargos sociais são obrigatórios, exigidos pelas Leis Trabalhistas e Previdenciárias ou resultantes de Acordos Sindicais adicionados aos salários dos trabalhadores.
II. Os encargos sociais são divididos em três níveis: Encargos Sociais Básicos e Obrigatórios; Encargos Incidentes e Reincidentes e Encargos Complementares.
III. Os custos com ferramentas manuais e EPI (Equipamentos de Uso Individuais) fazem parte dos encargos complementares.
Sabe-se que o valor de venda do metro cúbico de concreto é de R$ 255,23; o preço da mão de obra e dos equipamentos é de R$ 81,73. Logo, a percentagem do custo dos materiais é
Sobre análise orçamentária, assinale a opção correta.
A especifi cação de uma avaliação está relacionada tanto com o empenho do engenheiro de avaliações, como com o mercado e as informações que possam ser dele extraídas. O estabelecimento inicial pelo contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa garantia de alcance de graus elevados de fundamentação. Considerando que se deseje atingir uma fundamentação de grau III, no caso de utilização de modelo de regressão linear, será obrigatória
Para a construção de qualquer empreendimento, é necessário que exista planejamento, para defi nir a melhor forma de execução, e controle, que permita o gerenciamento, o acompanhamento e a adoção de correções, quando necessário. Com relação ao planejamento e controle, analise as afi rmações abaixo.
I. O método PERT - COM utiliza conceitos de redes (grados) para planejar e visualizar a coordenação das atividades do projeto.
II. A Linha de Balanço é a técnica de planejamento e controle que considera cada tarefa representada por uma linha e os dias, semanas ou meses como colunas que determinam a duração de cada tarefa no projeto.
III. O planejamento de médio prazo, considerado como um segundo nível de planeja...
Acerca de planejamento e elaboração de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
Na elaboração de um orçamento para a execução de obras e serviços de engenharia, os custos indiretos, embora não incorporados à obra, são necessários para a sua execução e correspondem às despesas com mão de obra, que incluem salário, encargos sociais, custos com alimentação, transportes, equipamentos de proteção individual e ferramentas.
Acerca de perícias de engenharia, julgue os itens seguintes.
De acordo com a natureza e o objetivo da perícia de engenharia, é indicado que se obtenham, nessas perícias, plantas do terreno, do prédio e das instalações, nas quais sejam apresentados inclusive detalhes.
Acerca de avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens a seguir.
O laudo completo de avaliação de imóveis urbanos apresenta informações suficientes para que seja autoexplicável.
Sobre o cronograma Pert-CPM, considere:
I. Folga livre para a realização de uma atividade é a diferença entre a primeira data de início e a última data de término dessa atividade.
II. Tempo disponível de uma atividade é o tempo de que se dispõe para realizá-la de modo a não afetar a primeira data de início das atividades que lhe sejam imediatamente sucessoras.
III. Atividade Crítica é a atividade cujos eventos inicial e final apresentam as menores folgas de uma rede de atividades.
IV. Caminho Crítico é a sequência de atividades críticas compreendidas entre o início e o fim da rede.
Está correto o que se afirmar em
Da composição dos custos unitários da instalação de interruptores de uma tecla, sem contar os encargos e leis sociais, é correto afirmar que o custo
Para os insumos da composição unitária da instalação de interruptores de uma tecla, sem contar os encargos e as leis sociais, o custos total da instalação de um interruptor de uma tecla é, em reais,
O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), visando aos interesses sociais e humanos de toda a sociedade, regulamenta e fiscaliza o exercício profissional daqueles que atuam nas áreas que representa, tendo ainda como referência o respeito ao cidadão e à natureza. Acerca desse assunto, julgue os itens subsequentes.
Ao realizar perícias para um estabelecimento comercial, o engenheiro deverá observar o princípio da equidade e atuar com imparcialidade e impessoalidade. Além disso, se for do interesse do cliente, o engenheiro deverá resguardar o sigilo profissional, com a ressalva de que, se houver obrigação legal de divulgação da informação, o sigilo terá de ser quebrado.
Acerca da elaboração de orçamentos de obras, julgue os itens subsecutivos.
Os aspectos pluviométricos da região de execução da obra, por não afetarem os custos, são desconsiderados na elaboração do orçamento da obra, tendo em vista a possibilidade de repactuação contratual por condições climáticas adversas.
Julgue os próximos itens, relativos à perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais.
Conselho técnico emitido por profissional legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade não é considerado parecer técnico.
A respeito dos princípios de planejamento e de orçamento públicos, julgue os itens seguintes.
O não comprometimento de parcela da receita a determinados gastos atende ao princípio da não vinculação de receitas.
A respeito dos princípios de planejamento e de orçamento públicos, julgue os itens seguintes.
Segundo o princípio da universalidade do orçamento público, todas as receitas e despesas deverão constar no orçamento com seus valores brutos, e, não, líquidos.
Julgue os itens a seguir, acerca da avaliação de imóveis urbanos.
Em um conjunto de unidades autônomas padronizadas é possível realizar vistoria interna por amostragem aleatória.
Julgue os itens a seguir, acerca da avaliação de imóveis urbanos.
A margem de lucro do incorporador adotada em modelos estáticos, além de ser proporcional ao risco do empreendimento, deve estar de acordo com o que é praticado no mercado.
Como é denominado o conjunto de documentos onde constam as informações para o adequado uso e operação do sistema predial, bem como os procedimentos claros para sua manutenção?
Assinale a alternativa que apresenta a melhor definição para o termo atividade insalubre:
De acordo com o cronograma de uma certa obra, o serviço S1 deve ser feito com os seguintes percentuais: mês 1 = 30%, mês 2 = 20%, mês 3 = 30% e mês 4 = 20%. Acompanhando o andamento do serviço, verificou-se que, no mês 1, foram realizados 20% do previsto para o mês.
Para ajustar o cronograma integralmente no mês seguinte, de forma que o serviço atinja, no final do mês 2, o total previsto até essa data, o percentual do mês 2 passará a ser
Dada a composição unitária de custos abaixo, para a execução de reboco, é correto afirmar:
Em relação aos relatórios de custos de uma edificação, é INCORRETO afirmar que:
Os custos de uma obra são obtidos por meio do somatório dos custos diretos aos quais são acrescidos uma margem de modo a cobrir todos os custos incidentes. Em relação a obtenção dos custos de uma construção, é correto afirmar que:
O conceito “lean thinking” na construção civil visa sequenciar as atividades de modo integrado, planejando as atividades de forma balanceada, portanto os objetivos estabelecidos pelo procedimento lean de construção são:
A expressão PCMAT, segundo a Norma Regulamentadora NR 18, significa:
O cronograma cuja representação dos serviços programados em escala cronológica de períodos expressos em dias corridos, semanas, ou meses, mostrando o que deve ser feito em cada período é denominado de:
Em uma rede PERT/COM, técnica utilizada na gestão e planejamento de uma construção, é correto afirmar que:
Em relação aos orçamentos nas obras da construção civil, considere:
I. O orçamento pode ser utilizado para se obter informações sobre a viabilidade e desempenho financeiro do projeto.
II. O orçamento não pode se constituir em um documento contratual.
III. Permitem a programação física (cronograma) e financeira dos recursos necessários.
IV. Orçar uma obra ou empreendimento consiste em calcular o seu custo da forma mais detalhada possível, a fim de que o custo calculado seja o mais alto possível.
Está correto o que consta em
A planilha de orçamentos em uma obra de construção deve ser elaborada a partir das quantidades de material especificadas e detalhadas no projeto. Além dos insumos (materiais), também fazem parte do orçamento os custos referentes à mão de obra. Para caracterizar o custo da mão de obra, além do salário, vários outros custos devem ser calculados ou estimados, de modo que se conheça este custo de forma efetiva. Estes custos “adicionais”
No que diz respeito à atividade administrativa de Planejamento, a Construção Civil produz e utiliza documentos cuja denominação é comum à adotada na Administração. O documento decorrente de uma ação de Planejamento é denominado Plano. Considere as categorias de níveis de planejamento e os tipos de Planos apresentados, no quadro a seguir, e analise as afirmações I, II e III.
Dentre as opções abaixo, assinale a que representa os benefícios esperados, após uma Avaliação Pós- Ocupação (APO).
Assinale a opção que aponta os principais objetivos ou finalidades para a elaboração de um Manual do Usuário por uma empresa construtora.
Para o cálculo do BDI é necessário previamente determinar as Despesas Indiretas. Estas são gastos que não fazem parte dos custos da obra, mas que são necessários para a sua execução. São basicamente despesas da administração da sede da empresa, mais os encargos financeiros do capital de giro necessários na produção e os riscos envolvidos no empreendimento. Dentre os gastos que compõem a administração, NÃO é correto citar como componente para o cálculo do BDI:
É etapa do planejamento das obras a elaboração de um orçamento prévio, antes do fim do detalhamento do projeto, a fim de verificar a viabilidade do empreendimento. Uma forma de estimar o custo é considerar elementos provenientes de uma obra semelhante, com quantidades de materiais e serviços e respectivos custos conhecidos, cujo método é conhecido como
A falta de organização no canteiro de obras gera deficiência na movimentação de material, fato que contribui para grande desperdício de tempo, recursos humanos e materiais na obra. Sendo conhecida a área para instalação do canteiro e as particularidades da obra a ser executada, devem ser relacionados os aspectos relevantes para a implantação do canteiro. Dentre tais aspectos NÃO é correto citar
A avaliação de imóveis é uma atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem imóvel, a qual deve levar em conta os vários tipos de depreciação, como por exemplo, a decrepitude do bem imóvel, manifestada devido
A aplicação de uma camada de 2 cm de emboço desempenado em um metro quadrado de alvenaria requer: 0,010 m3 de areia (R$ 90,00/m3); 4,87 kg de cal hidratada (R$ 0,35/kg); 1,70 kg de cimento (R$ 0,47/kg); 0,80 hora de pedreiro (R$ 5,00/h) e 1,00 hora de servente (R$ 4,50/h). O custo unitário desse serviço, sem contar os encargos e leis sociais, é, em reais,
A execução de um metro quadrado de formas de madeira maciça para montagem de estruturas de concreto armado requer os seguintes insumos: 1,1 hora de carpinteiro (R$ 5,50/h); 1,1 hora de ajudante de carpinteiro (R$ 4,50/h); 2 m sarrafo bruto 5,0 cm × 2,5 cm (R$ 1,80/m); 0,5 m2 de tábua 30,0 cm × 2,5 cm (R$ 17,00/m2) e 0,20 kg de prego (R$ 4,50/kg). Para esses insumos, o custo unitário por metro quadrado de formas sem contar os encargos e leis sociais, é, em reais,
Segundo a legislação vigente, no planejamento financeiro de atividades de manutenção
Em relação aos procedimentos de manutenção em edificações, considere:
I. Manutenção é conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes de atender as necessidades e segurança dos seus usuários.
II. Um serviço de manutenção é a intervenção realizada sobre a edificação e suas partes constituintes, com a finalidade de conservar ou recuperar a sua capacidade funcional.
III. Durante a realização dos serviços de manutenção apenas os sistemas secundários de segurança podem ser desligados, desde que acessos provisórios sejam criados para atender possíveis emergências.
Está correto o que se afirma em
Com base nas informações fornecidas, os pesos aproximados dos serviços de CONCRETO, AÇO e FORMAS+CIMBRAMENTOS são:
Num processo de gerenciamento da manutenção, quando se atribui a expressão "tão bom quanto novo", o conceito considerado é o de que
Em função do planejamento e controle dos materiais presentes, dos serviços a serem executados, dos equipamentos disponíveis e da mão de obra alocada nos serviços, o canteiro de obras deve ser
A respeito de reciclagem e eficiência energética, julgue os itens subsecutivos.
Os geradores de resíduos, como as construtoras, por exemplo, são responsáveis pela redução, reutilização, reciclagem e destinação final dos resíduos de construções.
A respeito dos sistemas de certificação de sustentabilidade, julgue os itens de 105 a 110.
Para equacionar o problema da iluminação natural dos edifícios, devem-se relacionar de forma adequada variáveis tais como brilho da abóbada celeste, percepção, exigências funcionais, configuração dos ambientes e materiais empregados.
A respeito dos sistemas de certificação de sustentabilidade, julgue os itens de 105 a 110.
O selo Casa Azul CAIXA é um instrumento de classificação socioambiental de projetos de empreendimentos habitacionais. Podem se candidatar a esse selo as empresas construtoras, o poder público, empresas públicas de habitação, cooperativas, associações e entidades representantes de movimentos sociais.
Com relação à informática e aos programas computacionais de engenharia, julgue os itens a seguir.
Não é possível utilizar a janela Atribuir recursos no Ms Project para obter informações relacionadas às taxas de horas extras contabilizadas na execução de projetos em engenharia.
Considerando os métodos para a elaboração das composições de custos unitários de serviços de obras de construção leve e pesada e a metodologia SICRO2 desenvolvida pelo DNIT, julgue o item abaixo.
O software Volare, da fabricante PINI, muito utilizado no mercado nacional para a elaboração de orçamentos de obras de construção civil, pode ser utilizado tanto para confecção de orçamentos de edificações como para orçamento de estradas de rodagem, uma vez que também utiliza a metodologia SICRO2 para a criação das composições de custos de serviços.
A CF, ao instituir a LDO, disponibilizou um importante instrumento de orçamentação pública. A LDO representa a interface entre o PPA e a LOA, que é o instrumento que viabiliza a execução dos programas governamentais. Desse modo, entre outras funções, a LDO dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
Para a análise e acompanhamento de orçamentos na construção civil utilizam-se várias ferramentas, das quais uma das mais difundidas é conhecida por curva S. Essa curva é um orçamento organizado de modo a destacar os itens — insumos, mão de obra e equipamentos — que mais pesam no custo total de uma obra ou de um serviço. A Cur...
Na elaboração de orçamentos de referência para obras públicas, devem constar do BDI (benefícios e despesas indiretas) custos relativos.
Em relação aos princípios de planejamento e de orçamento públicos, assinale a opção correta.
Assinale a opção correta com relação aos laudos produzidos nos trabalhos periciais de engenharia na construção civil.
No que concerne às perícias de engenharia na construção civil, assinale a opção correta.
O direito atribuído ao enfiteuta para utilizar o imóvel e que lhe permite dele extrair frutos, vantagens e rendimentos econômicos denomina-se
Acerca de programação, orçamentação e controle de obras, julgue os itens a seguir.
O ritmo de uma obra pode ser definido pelo coeficiente angular da curva S correspondente.
O custo unitário de um serviço é o valor ou a importância correspondente a uma unidade do serviço considerado. Pode conter os custos de mão de obra, de materiais e de aplicação de equipamentos para uma unidade do serviço considerado. Os elementos abaixo estão contidos na composição analítica de custo unitário de um serviço, EXCETO:
Em função da fase em que o empreendimento se encontra, o detalhamento do projeto é distinto e, por isso, as informações disponíveis para a orçamentação também diferem, principalmente com relação à aderência das quantidades estimadas das executadas. A avaliação do preço global da obra, obtida através do levantamento dos serviços e quantitativos obtidos dos projetos básicos, fundamentado em planilhas que expressem a composição de todos os custos, é conhecida por orçamento
Para a orçamentação de uma obra ou serviço, é comum a adoção de um percentual que se adiciona aos custos diretos referente a todas as despesas indiretas da Administração Central, as quais devem cobrir os gastos de aluguel da sede, almoxarifado e oficina central, salários e benefícios de todo o pessoal administrativo e técnico, pro labore dos diretores, todos os materiais de escritório e de limpeza, consumos de energia, telefone e água, mais os tributos e o lucro. A esse percentual dá-se o nome de
A durabilidade é um dos fatores mais importantes na construção de uma estrutura. Os construtores e, principalmente, os clientes almejam por estruturas de concreto com vida útil cada vez mais longa e menos gastos relativos a manutenções e reparos. Tanto na fase de projeto quanto na fase de construção devem ser observados padrões de qualidade para que se obtenha uma estrutura mais durável. Verifica-se a falta de durabilidade nas estruturas de concreto armado à medida que essas têm apresentado diversas patologias, sendo a principal delas a corrosão de armaduras. O cobrimento de concreto sobre as armaduras é um elemento de grande responsabilidade na durabilidade das estruturas. O cobrimento deve ser especificado nos projetos estruturais, proporcionando a proteção...
Deve-se transportar para um bota-fora 224m3 de um material já escavado, utilizando-se caminhões com capacidade unitária de 8m3. Se o custo de transporte deste material é de R$200,00 por viagem com caminhão lotado, já computada a distância de transporte de ida e de volta da obra para o bota-fora, o orçamento total para esse tipo de serviço será de:
Para preparar uma argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média sem peneirar, incluso a betoneira. Calcule o custo total para o preparo de 20m³ de argamassa mista de acordo com os dados da composição abaixo:
- Unidade: m³ - Cimento = 180kg/m³ - R$ 0,50/kg
- Cal hidratada = 170kg/m³ - R$ 0,30/kg
- Areia média = 1,5m³/m³ - R$ 60,00/m³
- Betoneira = 0,5h/m³ - R$ 0,80/h
- Pedreiro = 1,50h/m³ - R$ 7,00/h
- Servente = 4,00h/m³ - R$ 4,50/h
- Encargos Sociais = 150%
O valor correto é de:
Tratando-se da área da superfície viária, no caso de planejamento das cidades, vários são os fatores influentes na definição de sua proporção em relação à área total da superfície urbana. Entre eles, podem ser destacados os seguintes:
I. O esquema da rede viária;
II. As dimensões fixadas para as diversas vias públicas, particularmente, a largura que, por sua vez, está subordinada às conveniências e aos acordos políticos e interesses imobiliários mais vantajosos para o administrador;
III. A classificação ou distribuição das vias públicas em vias arteriais, semiarteriais e de importância local;
IV. A forma e as dimensões dos quarteirões, praças públicas e espaços livres;
...As Comissões Provisórias de Prevenção de Acidentes – CIPAs têm, entre outras, as seguintes atribuições:
I. Discutir os acidentes ocorridos;
II. Promover a divulgação e zelar pela observância das normas de conduta e lazer e outros regulamentos emitidos pelo empregador;
III. Despertar o interesse dos empregados pela prevenção de doenças venéreas e estimulá-los permanentemente a adotar comportamento recatado e preventivo durante o trabalho e fora dele;
IV. Participar da campanha de prevenção de acidentes promovida pela empresa, p
ermanentemente;
V. Convocar pessoas no âmbito da empresa quando necessário, para tomada de informação, depoimento...
Para o planejamento da execução de 2000 m² de piso em cerâmica esmaltada 20 x 30 cm, foi utilizado o Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil (SINAPI), da Caixa Econômica Federal. Os seguintes dados foram obtidos:
Observando-se os dados fornecidos, é correto afirmar que:
Uma obra foi orçada em R$ 1.000.000,00. Os percentuais de cada serviço da planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro previstos são os seguintes:
O mês em que está previsto o maior desembolso e o valor deste desembolso, são, respectivamente:
A propriedade do concreto fresco identificada pela facilidade com que este é moldado sem se romper recebe o nome de:
O Método para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos que identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto refere-se:
A benfeitoria que visa simples deleite ou recreio, sem aumentar o uso normal do bem é a definição de:
No âmbito do Sistema da Qualidade na Construção Civil, o Controle da Qualidade tem o seguinte significado:
O tema dos custos para construção para incorporação imobiliária é regulamentado pela NBR 12721. Com relação à área real total do pavimento, assinale a alternativa correta:
Para calcular o preço de venda de um serviço de pintura, um engenheiro, com base em uma composição unitária, apropriou como custo de mão de obra R$ 10,00/m² e de materiais R$ 10,00/m². Sabendo que a taxa de encargos sociais é de 100% e que o BDI é de 50%, qual o preço de venda do serviço por m²?
Para gerenciar um empreendimento de forma a serem atendidos os prazos, é CORRETO dizer que:
Para o gerenciamento de obras e projetos podese utilizar a rede PERT/CPM como ferramenta de planejamento. Sobre a rede PERT/COM podemos afirmar que:
I - Evento é o marco que denota o início ou o fim de determinada atividade. Em um projeto, os eventos são sempre apresentados por seta, orientados no sentido do início para o fim, sem escala gráfica;
II - Uma atividade representa a ação que desloca o trabalho de um evento para outro, absorvendo tempo e/ou recursos no processo. É sempre representada por uma circulo, os quais são numerados em ordem crescente com a direção de progresso do projeto;
III - Duas atividades podem ser identificadas pelo mesmo evento final e evento inicial;
IV - ...
A sustentabilidade é um fator necessário ao sucesso de um empreendimento nos dias de hoje. Uma obra sustentável visa o equilíbrio baseado em um tripé fundamental. Assinale a alternativa que mais representa este equilíbrio.
Quanto à garantia dos serviços, é correto afirmar:
Em avaliação de imóveis urbanos, como é denominado o resultado da divisão da área do terreno pela sua frente efetiva?
Como é denominada a atividade decorrente a exame realizado por profissional especialista, legalmente habilitado, destinado a verificar ou esclarecer determinado fato, apurar as causas motivadoras dele, ou o estado, a alegação de direito ou a estimação da coisa que é objeto de litígio ou processo?
Na fase de orçamento de um determinado projeto, o cálculo do custo unitário de um serviço exige que se conheça sua composição analítica, ou seja, os insumos necessários para sua realização e os coeficientes de consumo de materiais, de produtividade da mão-de-obra e o(a):
Em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil, é correto afirmar que
O projeto da construção de uma unidade de saúde está orçado em R$1.000.000,00 com prazo de 6 meses para sua execução. Este está dividido em cinco atividades com custos que apresentam os seguintes percentuais em relação ao total: Atividade A = 20%; Atividade B = 30%; Atividade C = 30%; Atividade D = 10% e Atividade E = 10%. A distribuição das atividades é dada linearmente segundo o esquema. Observe.
Por meio do cronograma financeiro, o faturamento percentual no 3º mês e o valor (em reais) referente ao 5º mês é
Em relação à avaliação de imóveis urbanos, de acordo com a norma vigente considere:
I. O número mínimo de amostras em uma avaliação com o uso de tratamento por fatores, em grau III, é de 12.
II. O ajuste de fatores em uma avaliação por inferência estatística de grau II fica entre 0,666 e 1,333.
III. A variação das amostras em um comparativo de mercado deve ter desvio-padrão inferior a 50%.
Está correto o que se afirma APENAS em
As responsabilidades atribuídas aos profissionais de engenharia civil são:
Considerando a preocupação com a integridade da edificação, considere:
I. Quando falamos em inspeção predial nos limitamos a informações fornecidas pelo dono do empreendimento ou seu gestor, pois quem faz a inspeção predial é controlado por uma regra estipulada por alguém.
II. A vistoria, ou mais especificamente, a inspeção predial é um conjunto de exames visuais para verificar a capacidade funcional da edificação.
III. A vistoria depende de uma avaliação inversamente proporcional à experiência do(s) profissional(ais), pois a mesma é específica.
IV. A manutenção é a vistoria da edificação para determinar suas condições técnicas, funcionais e de conservação, visando direcionar o plan...
A vistoria realizada quando da fiscalização de obra que tem por objetivo verificar os aspectos da empreiteira quanto à engenharia de segurança e medicina do trabalho, ao meio ambiente, aos equipamentos, ao pessoal e logística no sentido de comprovar o atendimento das normas e legislação pertinentes, é chamada de vistoria
Em um orçamento enviado ao Ministério constava a especificação do imóvel como sendo H8/2B. Tal sigla, segundo a norma vigente, refere-se a
Considerando-se os pesos em porcentagem (%) da curva ABC, referente ao ORÇAMENTO de OBRA apresentado, os maiores valores dos trechos A, B e C são, respectivamente,
O gráfico de Pareto referente aos dados da tabela ORÇAMENTO de OBRA é
Para os dados abaixo, referentes a uma planilha de preços totais de uma obra a ser realizada no Ministério, o único gráfico que corresponde à curva ABC, referente aos valores da tabela é representada por
Acerca do orçamento de obras, julgue o item subsequente.
Para a execução do orçamento detalhado de uma obra de arquitetura, é necessário que o levantamento de quantitativos seja realizado com base no anteprojeto de arquitetura.
Acerca das ações necessárias ao acompanhamento e fiscalização de obras, julgue os itens subsequentes.
O projeto do canteiro de obras destina-se ao arranjo físico, dimensionamento e localização das áreas de recebimento e armazenagem de materiais, das áreas de trabalho, de vivência e de apoio, e das vias de circulação e transporte, necessárias à realização de uma obra.
Com relação a planejamento e orçamento de obra, julgue os próximos itens.
Em se tratando da avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária, define-se o custo unitário básico (CUB) como o resultado da divisão do custo global da construção pela área total do empreendimento.
Com relação ao planejamento e ao gerenciamento de projetos e obras de engenharia, julgue os itens a seguir.
Uma das vantagens do emprego da estrutura analítica de projetos é a facilidade de identificação dos riscos.
Assinale com ( F ) os enunciados falsos e com ( V ) os enunciados verdadeiros. Especificações e orçamento é:
[A) ( ) Um plano financeiro estratégico e quantitativo do custo de uma obra.
B) ( ) Uma planilha de composição de preços unitários de todo material de construção usado em uma obra.
C) ( ) A quantidade específica de matérias e seus preços exclusivamente para aquisição e/ou financiamento em bancos autorizados.
D) ( ) A planilha que integra aspectos operacionais e financeiros de mão de obra, materiais, encargos sociais, salário dos empregados e horas trabalhadas.
E) ( ) Uma planilha financeira para rever custos contábeis da execução de uma obra.
...Assinale a alternativa que NÃO completa adequadamente o texto a seguir:
As construções chamadas "prédios verdes" ou "arquitetura verde" é uma nova tendência tecnológica na área de arquitetura ao construir de forma a aproveitar ao máximo água da chuva, luz natural, vegetação etc... Com isso conseguimos_______________________________
No processo de planejamento de um canteiro de obras, a primeira regra recomenda que a obra inicie a partir:
Como é denominada, no processo de planejamento de um canteiro de obras, a promoção de ações que minimizem distâncias de transportes, tempos de movimentação de pessoal e materiais, manuseio de materiais e que evitem obstrução ao movimento de materiais e equipamentos?
Ao exercer suas atividades, o profissional Fiscal de Obras vivencia situações que apresentam dilemas éticos. Assinale a alternativa que contenha ações que possam representar um comportamento antiético.
I. Assegurar atendimento ao usuário, informando-lhe de seus deveres e direitos na construção ou reforma de imóvel.
II. Avaliar sua competência técnica é legal e ajuda a exercer suas atribuições e agir conforme seus próprios critérios.
III. Expor informações de caráter privado de qualquer natureza aos amigos, com a intenção de ajudar.
IV. Exercer a profissão de Fiscal de Obras com justiça e competência.
Com base nessas afirmativas, assinale a alternativa correta....
Você, fiscal de obras da prefeitura Municipal de Presidente Dutra, é escalado para fiscalizar a regularidade na construção de uma estrada vicinal na zona rural do Município, na qual consta cálculo das estruturas dos aterros. Ao analisar o projeto, você verifica que o responsável pelo projeto, execução e manutenção dessa estrada não é autorizado para este serviço. Se o nome do profissional, com a sua respectiva graduação, consta na relação (alternativas) seguinte, indique qual é esse profissional
Em certa indústria, uma equipe de manutenção realiza trimestralmente um serviço de substituição de peças do conjunto de bombas.
Esse tipo de manutenção é classificado comoDentre as condições para o parcelamento do solo urbano, a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, estabelece a infraestrutura básica que deve compor os parcelamentos.
De acordo com essa lei e suas atualizações, no caso de parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS), há determinadas exigências que são feitas, à EXCEÇÃO deDe acordo com o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), além do plano diretor, os municípios devem elaborar um plano diretor de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele integrado.
Esse plano diretor de transporte urbano integrado é obrigatório para cidades com número de habitantes maior queUm engenheiro foi contratado para fazer uma vistoria em uma obra de construção civil.
Logo, a atividade a ser realizada éSobre os sistemas de manutenção de edificações, as previsões orçamentárias devem
I. Incluir uma reserva de recursos destinada à realização de serviços de manutenção não planejada.
II. Ser inflexíveis, de modo a não assimilar margem de erro em estimativas físicas, de custos e de índices inflacionários.
III. Expressar claramente a relação custo e benefício dos serviços de manutenção.
IV. Ser elaboradas considerando os custos decorrentes da não realização dos serviços de manutenção no prazo previsto.
Está correto o que se afirma em
No projeto e programação dos serviços de manutenção, a contratação de serviços de terceiros, realizada com base em contrato global, é estipulada por
Na organização do sistema de manutenção deve ser prevista estrutura material, financeira e de recursos humanos capaz de atender os diferentes tipos de manutenção necessários. A manutenção rotineira caracteriza-se por
Sobre o controle da execução dos serviços de manutenção de edificações, é correto afirmar:
Ao analisar o balanço financeiro no segundo mês de uma construção, observou-se que, decorrido um mês, os custos dos materiais decresceram 2%, enquanto que os custos da mão de obra cresceram 4%. No fechamento da medição do segundo mês, em relação ao primeiro mês, os custos dos materiais cresceram 5% e os custos da mão de obra decresceram 2%. Se os preços iniciais dos materiais e mão de obra eram, respectivamente, R$ 60 000,00 e R$ 50 000,00, o preço reajustado da obra, em R$, no final do segundo mês, é
Na elaboração do cronograma físico financeiro de uma obra, considerou-se que para aplicação de 100 m2 de revestimento com azulejos lisos, brancos e brilhantes, conforme composição apresentada, o tempo total em horas para finalizar esse serviço é
Na composição do custo unitário para a execução de um metro quadrado de revestimento com azulejos lisos, brancos e brilhantes, o custo da mão de obra, sem contar os encargos e leis sociais, representa, em relação ao custo unitário desse serviço,
A fiscalização de obra é uma atividade que consiste na verificação permanente ou periódica, desenvolvida por profissional habilitado, de todas as prescrições existentes no projeto e disposições contratuais em vigor, durante a construção da edificação e do recebimento da obra. Faz parte das atividades atinentes à fiscalização de obras
I. acompanhar o controle tecnológico do material empregado nos diferentes serviços, em face das determinações contidas nas especificações.
II. verificar a fiel observância de todos os projetos por parte do construtor.
III. acompanhar o andamento dos serviços da obra e comparação destes com os cronogramas.
IV. acompanhar a relação dos subempreiteiros e d...
Considere as afirmações abaixo sobre a previsão, a caracterização e o monitoramento dos problemas ambientais.
I. Tanto a caracterização como a previsão de problemas ambientais devem considerar o uso de indicadores, isto é, elementos que permitam traduzir, de forma simples e objetiva, a alteração do processo do meio físico e, consequentemente, permitir a avaliação de sua influência na qualidade ambiental do contexto estudado.
II. O instrumento de monitoramento ambiental consiste em realizar medições e observações específicas, em geral, dirigidas a alguns poucos indicadores e parâmetros, com o objetivo de verificar se determinados impactos ambientais estão ocorrendo, dimensionar a sua magnitude e, ainda, avaliar se as corresponde...
A Anotação de Responsabilidade Técnica − ART − é um documento cujo objetivo é identificar o responsável técnico pela obra ou serviço, bem como documentar as principais características do empreendimento. Para uma obra a ser iniciada em 2012, a emissão da ART do Responsável Técnico pelo serviço deve ser realizada, preferencialmente,
Os riscos ergonômicos no trabalho são inerentes a execução das atividades e relacionados a fatores tanto fisiológicos quanto psicológicos. Podem comprometer a saúde, segurança e a produtividade dos trabalhadores. Na construção civil, são diversos os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos. NÃO pode ser considerado um risco ergonômico associado às atividades da construção civil:
Para estimativa do custo relativo ao concreto a ser utilizado para construção da laje do piso de um galpão industrial, o projetista realizou cotações para determinação do valor médio do metro cúbico do concreto usinado, chegando a uma estimativa de R$ 900,00/m3. A laje tem espessura média de 20 cm e a área do galpão é de 1800 m2. Sabe-se também que a laje tem um aumento de espessura nas proximidades dos pilares, o que implica aumento de 5% na quantidade de concreto a ser encomendada. O valor estimado referente à compra do concreto usinado é de, em R$,
Os custos da obra referentes às instalações de obras, mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal, administração local, taxas, equipamentos e ferramentas, equipamentos de proteção individual, despesas com pessoal são considerados parte
Em função da natureza do serviço, nos critérios de medição deve-se considerar, além dos materiais e serviços, o custo da mão de obra. Este é obtido através da aplicação das taxas de encargos sociais e complementares sobre os salários dos trabalhadores, que são encargos obrigatórios exigidos pelas Leis Trabalhistas e Previdenciárias ou resultantes de Acordos Sindicais adicionados aos salários dos trabalhadores. Como exemplo de encargo incidente ou reincidente tem-se
O relatório que contém o código, a descrição, a unidade, o preço unitário, as quantidades, o valor total, as porcentagens simples e acumulada dos serviços e que permite avaliar os itens de maior impacto no orçamento é conhecido por
Considerando que o conhecimento acerca da elaboração de orçamento de obras é de fundamental importância para avaliação da justeza do preço da obra, julgue os itens a seguir.
A depreciação linear representa a depreciação real do valor de um equipamento durante a sua vida útil.
Quanto aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
As receitas de capital aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, porém não provocam efeito sobre o patrimônio líquido.
Em relação à legislação profissional pertinente ao Sistema CREA/CONFEA, julgue os seguintes itens.
A anotação de responsabilidade técnica define, perante a fiscalização do CREA, os responsáveis técnicos por empreendimentos de engenharia, restringindo-se à esfera administrativa e sem efeitos legais.
Em relação à legislação profissional pertinente ao Sistema CREA/CONFEA, julgue os seguintes itens.
Caso o cliente contrate outro engenheiro como responsável técnico pela execução, o autor do projeto estrutural pode ser impedido de acompanhar a execução da obra.
Em relação a perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens que se seguem.
Uma opinião ou esclarecimento técnico emitido por profissional legalmente habilitado sobre o assunto de sua especialidade é considerado parecer técnico.
Em orçamentação de obras, para o cálculo da depreciação de um equipamento, utiliza-se, entre outros, método baseado na hipótese de que a depreciação do bem varia de modo uniforme ao longo de sua vida útil. Esse método corresponde ao
O custo que compõe as bonificações e despesas indiretas (BDI) e corresponde ao rateio dos custos da sede da empresa construtora denomina-se
Tratando-se da orçamentação de obras, a composição de custos unitários é um dos processos do método do(a)
A lei orçamentária deve incorporar todas as receitas e despesas, de modo que nenhuma instituição pública que receba recursos orçamentários ou gerencie recursos públicos seja excluída do orçamento da União. Tal dispositivo expressa o princípio da(o)
A atividade relativa à apuração das causas de determinado evento denomina-se
Acerca da viabilidade econômica de um projeto de infraestrutura de transportes, assinale a opção correta.
Em relação à avaliação de imóveis urbanos, assinale a opção correta.
Na elaboração de orçamentos de referência para obras públicas, devem constar do BDI (benefícios e despesas indiretas) custos relativos
Texto para as questões 47 e 48
O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), criado pela Lei n.º 12.462/2011 especificamente para reger licitações e contratos nacionais relativos aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, à Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação (FIFA) 2013 e à Copa do Mundo FIFA 2014, foi recentemente estendido para as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.É característica do regime de contratação integrada
A fiscalização, com vistas a conferir a adequação aos padrões técnicos e de segurança do prestador de serviços, o funcionamento do sistema de medição e a conformidade dos dados cadastrais após a ligação de água da unidade usuária, deve verificar
I. a interconexão do alimentador predial de água com tubulações alimentadas por água não procedente da rede pública.
II. a derivação de tubulações da instalação predial de água para suprir outro imóvel ou economia do mesmo imóvel que não faça parte de sua ligação.
III. o uso de dispositivos intercalados no alimentador predial que prejudiquem o abastecimento público de água.
IV. o despejo de águas pluviais nas instalações prediais de esgotos ...
Para execução de um muro de alvenaria em pedra grês de 20m², com blocos de dimensão de 15x20x45cm posicionados em meia vez (para o caso, 20cm de espessura de parede) e com juntas de amarração argamassadas de 5cm, quantas pedras são necessárias,
Com relação a noções de segurança no trabalho e segurança e higiene nas edificações, julgue os itens que se seguem.
Nos estabelecimentos em que haja vinte ou mais trabalhadores são obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT.
Com relação a noções de segurança no trabalho e segurança e higiene nas edificações, julgue os itens que se seguem.
Suponha que uma empresa esteja construindo um prédio de dez andares. Nessa situação, é correto afirmar que, em todo o perímetro da construção, é obrigatória a instalação de uma plataforma principal de proteção na altura da primeira laje que esteja, no mínimo, um pé-direito acima do nível do terreno e tenha, no máximo, 2,50 m de projeção horizontal da face externa da construção, além de um complemento de 0,80 cm de extensão, com inclinação de 35º, a partir de sua extremidade.
Considerando que o conhecimento sobre orçamentação de obras é fundamental para um engenheiro que trabalha com obras públicas, julgue os itens que se seguem.
Os custos indiretos, por não serem diretamente relacionados às atividades, não podem ser apropriados de forma direta a elas, mas devem ser contabilizados no orçamento do projeto.Considerando que o conhecimento sobre orçamentação de obras é fundamental para um engenheiro que trabalha com obras públicas, julgue os itens que se seguem.
A visualização dos serviços e quantitativos que serão realizados na obra e a futura elaboração do cronograma financeiro são objetivos do orçamento detalhado.
A respeito dos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens a seguir.
Para permitir que o pagamento de uma obra pública ocorra de forma parcelada, de acordo com as etapas executadas, utilizase o empenho ordinário, que é destinado para esse fim.
No que concerne a perícias e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens subsecutivos.
Enquanto a vistoria é a constatação de um fato, a perícia é a atividade que envolve a apuração das causas que motivaram determinado evento.Julgue os itens seguintes, relativos aos procedimentos utilizados na manutenção de edifícios.
Os recursos humanos envolvidos nos serviços de manutenção devem ser dispensados de treinamento específico para este fim, visto que se trata de serviços convencionais de construção civil que requerem poucos conhecimentos especializados.
Julgue os itens seguintes, relativos aos procedimentos utilizados na manutenção de edifícios.
sistema de manutenção deve promover a realização coordenada dos diferentes tipos de manutenção das edificações, com o objetivo de maximizar a ocorrência de serviços de manutenção planejada e reduzir, consequentemente, a ocorrência de manutenções corretivas.
No que concerne à qualidade de obras e certificação de empresas, julgue os itens a seguir.
Custos de avaliação e de falhas são considerados categorias de custos de qualidade.
Um canteiro de obras bem planejado possibilita a otimização das atividades de construção, a redução de custos e o aumento da segurança dos operários. Com relação a canteiros de obras, julgue os itens a seguir.
O canteiro de obras deve ser fechado com tapumes com altura mínima de 1,8 m em relação ao nível do terreno, construídos de forma a resistir a impactos.
O auditor de obras públicas, ao verificar o orçamento da obra, deve ter condições de analisar e interpretar as informações disponíveis, para que se garanta preço justo pelos serviços contratados. Em relação à orçamentação da construção de edifícios públicos, julgue os itens subsequentes.
No cálculo de encargos sociais, o custo com auxílio-enfermidade pode variar de uma empresa para outra.
O auditor de obras públicas, ao verificar o orçamento da obra, deve ter condições de analisar e interpretar as informações disponíveis, para que se garanta preço justo pelos serviços contratados. Em relação à orçamentação da construção de edifícios públicos, julgue os itens subsequentes.
Na realização de determinado serviço, quanto maiores forem os coeficientes de mão de obra e equipamentos, maior será a produtividade da equipe prevista para realizar este serviço.
O auditor de obras públicas, ao verificar o orçamento da obra, deve ter condições de analisar e interpretar as informações disponíveis, para que se garanta preço justo pelos serviços contratados. Em relação à orçamentação da construção de edifícios públicos, julgue os itens subsequentes.
A redução do BDI de uma obra implica necessariamente a redução do preço global da obra.
O auditor de obras públicas, ao verificar o orçamento da obra, deve ter condições de analisar e interpretar as informações disponíveis, para que se garanta preço justo pelos serviços contratados. Em relação à orçamentação da construção de edifícios públicos, julgue os itens subsequentes.
Para o cálculo da depreciação de um equipamento, deve-se dividir o valor de aquisição desse equipamento pelo seu tempo total de aplicação em uma obra.
O auditor de obras públicas, ao verificar o orçamento da obra, deve ter condições de analisar e interpretar as informações disponíveis, para que se garanta preço justo pelos serviços contratados. Em relação à orçamentação da construção de edifícios públicos, julgue os itens subsequentes.
Uma das vantagens de se utilizar o projeto executivo para orçar uma obra é a garantia de erro nulo.
O auditor de obras públicas, ao verificar o orçamento da obra, deve ter condições de analisar e interpretar as informações disponíveis, para que se garanta preço justo pelos serviços contratados. Em relação à orçamentação da construção de edifícios públicos, julgue os itens subsequentes.
Na orçamentação de uma obra, o engenheiro não deve se preocupar com os custos fixos diretos expressos nas planilhas orçamentárias, pois eles não existem.
À luz da legislação vigente e da boa técnica relativas à auditoria de obras civis, julgue os próximos itens.
Após o fiscal de obra atestar que os serviços foram realizados, não há impedimentos a serem verificados para que a contratada receba o que foi medido.
À luz da legislação vigente e da boa técnica relativas à auditoria de obras civis, julgue os próximos itens.
Após a fiscalização confirmar que, no orçamento, o quantitativo de um serviço da obra está menor que o necessário, a contratada terá direito a um acréscimo de valor, mediante realização do termo aditivo contratual correspondente.
A respeito de fiscalização e controle, julgue os itens que se seguem.
O acompanhamento e a fiscalização dos serviços de manutenção e conservação rodoviária envolvem a verificação do atendimento completo das metas físicas determinadas pelo plano de trabalho anual e pelo cronograma físico-financeiro, a verificação da observância dos padrões de qualidade, as medições dos trabalhos e o estudo e aprovação da localização de empréstimos, pedreiras e bota-foras.
A respeito de fiscalização e controle, julgue os itens que se seguem.
As medições têm caráter cumulativo, ou seja, devem abranger todos os serviços executados desde o início dos trabalhos, objeto do contrato em causa.
A respeito de fiscalização e controle, julgue os itens que se seguem.
A medição de serviços preliminares deve ser feita na área satisfatoriamente desmatada, destocada e limpa. Deve-se medir essa área, em metros quadrados, na projeção horizontal do corpo estradal, isto é, na superfície delimitada pelas poligonais das estacas de amarração (offsets) com os acréscimos laterais previstos, considerando áreas de empréstimos marginais e caminhos de serviços, sempre observando o que se encontra disposto nas especificações de serviço.
Considere que uma equipe de pintores tenha concluído, em 25 dias, a pintura de 100 casas populares padronizadas e que cada pintor da equipe tenha pintado uma casa em 4 dias. Assumindo que todos os pintores da equipe trabalharam no mesmo ritmo, julgue os itens a seguir.
Em 10 dias, 8 pintores pintaram 25 casas.
Com relação aos conceitos de higiene e segurança do trabalho, julgue os itens a seguir.
Monotonia e repetitividade são riscos ocupacionais ergonômicos a que o trabalhador pode estar sujeito no ambiente de trabalho.
Com relação aos conceitos de higiene e segurança do trabalho, julgue os itens a seguir.
Doenças ocupacionais incluem aquelas adquiridas nos trajetos de ida e volta ao trabalho.
Julgue os itens a seguir, referentes à manutenção de edificações públicas.
A vida útil de uma edificação é o tempo que decorre desde a data do término da construção até a data em que se verifica uma situação de depreciação e decadência das suas características essenciais, que tornam inviáveis os encargos de manutenção.
No que concerne à fiscalização para a verificação da correta execução de obras da construção civil, julgue os itens a seguir.
As unidades internas recém-pintadas devem permanecer abertas para melhor ventilação e secagem da tinta.
Em relação ao planejamento e ao orçamento de obras, julgue os itens subsequentes.
Na etapa de acompanhamento da obra, a linha de progresso aponta as atividades que estão atrasadas, as que estão em dia e as que estão adiantadas.
O controle tecnológico para concreto armado envolve a execução de ensaios do produto final e dos materiais que são utilizados na sua composição. Em relação aos ensaios realizados em concreto armado, julgue os itens que se seguem.
O controle de concreto endurecido é efetuado por meio de ensaios não destrutivos, com o emprego de esclerômetro.
O boletim de controle de execução de obras de fundações do tipo Franki standard deve ser preenchido para todas as estacas e assinado pelo responsável pelo controle e pela aprovação. Em relação aos dados mínimos que devem ser registrados nesse boletim e aos equipamentos necessários para a construção de uma estaca do tipo Franki standard, julgue os itens seguintes.
Um dos requisitos do bate-estacas para a execução de estaca do tipo Franki standard consiste na existência de motor com potência mínima de 150 hp.
O objetivo da realização do controle tecnológico para serviços de aterro em obras de edificações é estabelecer condições mínimas para que a execução do aterro seja realizada adequadamente. Em relação aos procedimentos de controle tecnológico de aterro, julgue os itens a seguir.
O controle tecnológico é obrigatório em aterros com volume superior a 1.000 m³.
O objetivo da realização do controle tecnológico para serviços de aterro em obras de edificações é estabelecer condições mínimas para que a execução do aterro seja realizada adequadamente. Em relação aos procedimentos de controle tecnológico de aterro, julgue os itens a seguir.
Durante a execução do aterro, são efetuados, diariamente, ao menos dois ensaios para a determinação da massa específica aparente por camada.
As atividades de vistoria de um imóvel incluem a elaboração de laudos e pareceres, documentos que contêm todas as informações relevantes sobre a vistoria realizada. Em relação a esses documentos, julgue os itens seguintes.
Na elaboração de laudos, deve-se adotar um nível de precisão rigoroso nas vistorias de imóveis urbanos; nas vistorias de imóveis rurais, é possível adotar outras duas categorias: a normal ou a expedita.
As atividades de vistoria de um imóvel incluem a elaboração de laudos e pareceres, documentos que contêm todas as informações relevantes sobre a vistoria realizada. Em relação a esses documentos, julgue os itens seguintes.
Em uma pesquisa de valores de bens imóveis, devem-se informar os endereços e a descrição dos imóveis que compuseram a amostra.
A respeito das principais diretrizes a serem observadas na elaboração de orçamentos para a construção e reforma de edificações, julgue os seguintes itens.
As despesas com segurança do trabalho, manutenção do canteiro de obra, seguro de garantia de execução e ART compõem o custo direto.
A respeito das principais diretrizes a serem observadas na elaboração de orçamentos para a construção e reforma de edificações, julgue os seguintes itens.
Para empreitadas por preço unitário, deve-se prever uma taxa de risco do empreendimento, para a cobertura de despesas decorrentes de eventuais incertezas na execução da obra.
O orçamento público é um instrumento de planejamento que estabelece, em termos financeiros, a alocação dos recursos públicos. Nesse sentido, julgue os próximos itens.
Para a elaboração do orçamento geral da União, devem-se estabelecer no plano plurianual metas e prioridades do governo para um período de quatro anos; as metas e prioridades para o exercício orçamentário subsequente são definidades na lei de diretrizes orçamentárias.
As perícias em obras de engenharia na construção civil fornecem subsídios à formulação de diversos tipos de requisições e exigem do perito não só conhecimento técnico-científico, mas também experiência na área legal e processual. Acerca desse assunto, julgue os itens subsecutivos.
Os conceitos, critérios e procedimentos usados nas manifestações escritas de trabalhos periciais devem ser adotados pelo perito.
As perícias em obras de engenharia na construção civil fornecem subsídios à formulação de diversos tipos de requisições e exigem do perito não só conhecimento técnico-científico, mas também experiência na área legal e processual. Acerca desse assunto, julgue os itens subsecutivos.
A realização de perícias será de responsabilidade e exclusiva competência do tribunal ou órgão público que a requisitar.
O orçamento de um empreendimento é fundamental para o seu sucesso. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.
O custo financeiro do capital de giro deve ser incluído na composição do BDI de um empreendimento.
Ainda com referência à elaboração de orçamentos de obras e serviços, julgue os itens que se seguem.
Nos orçamentos, o custo horário dos equipamentos é composto pelas seguintes parcelas: depreciação, manutenção, operação, custo de oportunidade de capital (juros), seguros e impostos.
Cada um dos itens subsequentes apresenta uma situação relacionada à elaboração de orçamentos de obras e serviços, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Em uma planilha de serviços, consta o item de desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, para o qual, na composição de custos, consta produtividade da equipe igual a 1.000,00 m²/h ; índice produtivo do trator de esteira que será utilizado no serviço igual a 0,8. Nessa situação, para fins de orçamento, é correto estimar que o trator de esteiras realizará o desmatamento de 800 m² em uma hora.
Cada um dos itens subsequentes apresenta uma situação relacionada à elaboração de orçamentos de obras e serviços, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Um engenheiro foi requisitado para elaborar o orçamento da obra de construção de um novo edifício e, após montar as composições de custos, ele estimou o valor total de R$ 12.000.000,00, com um BDI de 20%. Nessa situação, o custo direto da obra será superior a R$ 9.900.000,00.
Com relação a segurança do trabalho, julgue os próximos itens.
Se o engenheiro responsável pelo planejamento de obra de escavação a céu aberto, para a realização de trabalhos em cavas de fundação cuja área deva ser pisada por operários, destinar um espaço de trabalho com a largura de 0,80 m, essa destinação estará de acordo com as normas de segurança de escavação a céu aberto.
Com relação a segurança do trabalho, julgue os próximos itens.
Define-se acidente de trabalho como a ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, de que resulte ou possa resultar lesão pessoal. Nesse sentido, não tipifica acidente de trabalho aquele sofrido no período destinado a refeição ou descanso, mesmo que no local de trabalho.
Com relação a segurança do trabalho, julgue os próximos itens.
Define-se espaço confinado simulado como o espaço destinado ao treinamento do trabalhador e que seja igual, em tamanho de abertura, configuração e meios de acesso, bem como em relação à presença de riscos, ao espaço confinado da situação real de trabalho.
A fiscalização de uma obra é uma atividade exercida por parte da contratante para garantir a qualidade dos serviços contratados e o cumprimento dos prazos projetados. Acerca desse assunto, julgue os itens subsecutivos.
É atribuição da fiscalização solicitar da contratada, sempre que necessário, o plano de descimbramento das peças de concreto, aprovando-o e acompanhando sua execução.
Com referência à curva S — ferramenta gerencial amplamente aplicada no controle de obras —, julgue os itens que se seguem.
O valor agregado é o valor estimado do trabalho físico programado para execução, e a sua curva pode ser traçada a partir do cronograma físico-financeiro da obra.
Com referência à curva S — ferramenta gerencial amplamente aplicada no controle de obras —, julgue os itens que se seguem.
Um ponto conhecido da curva S do valor planejado é o final da curva, em que 100% do projeto está previsto para ser completado em 100% do tempo.
Julgue os seguintes itens, relativos ao planejamento e à programação de obras.
O histograma de mão de obra permite visualizar graficamente os momentos de máximo e mínimo uso dos recursos humanos, possibilitando estudar uma melhor distribuição dos meios disponíveis.
O orçamento de uma obra, além de proporcionar a precificação do empreendimento, é uma ferramenta de acompanhamento e controle. Com relação ao orçamento de obras, julgue os itens subsecutivos.
O BDI (bonificações e despesas indiretas) é uma taxa percentual que representa o retorno do investimento aplicado em uma obra, devendo, por isso, compor o orçamento.
O orçamento de uma obra, além de proporcionar a precificação do empreendimento, é uma ferramenta de acompanhamento e controle. Com relação ao orçamento de obras, julgue os itens subsecutivos.
O método da quantificação abrange dois processos: o da quantificação de insumos e o da composição de custos unitários.
Nas obras públicas, o engenheiro é frequentemente requisitado para a realização de vistorias e perícias e para a elaboração de pareceres técnicos. Acerca dessas atividades, julgue os itens que se subseguem.
Perícia é a constatação de fato, mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que a constituem.
Nas obras públicas, o engenheiro é frequentemente requisitado para a realização de vistorias e perícias e para a elaboração de pareceres técnicos. Acerca dessas atividades, julgue os itens que se subseguem.
Os laudos de inspeção predial são os que caracterizam a verificação da edificação, para avaliar suas condições técnicas, funcionais e de conservação, visando orientar sua manutenção.
Nas obras públicas, o engenheiro é frequentemente requisitado para a realização de vistorias e perícias e para a elaboração de pareceres técnicos. Acerca dessas atividades, julgue os itens que se subseguem.
O laudo de vistoria de vizinhança, por precaução, terá de ser realizado logo após a entrega da obra, para servir de base para a negociação de seguros de responsabilidade civil do construtor.
Para uma fiscalização eficaz, o engenheiro responsável deve conhecer as características, a aplicação e o controle dos materiais empregados na obra. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.
Nas peças de estruturas metálicas, as superfícies inacessíveis após a montagem da estrutura devem ser previamente limpas e pintadas, com exceção das superfícies de contato, que não deverão ser pintadas.
Com relação à fiscalização de obras, que é realizada com o objetivo de se verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, julgue os próximos itens.
A fiscalização da obra, ao prestar auxílio para interpretação do projeto executivo, exime a contratada da responsabilidade pela execução dos serviços.
Com relação à fiscalização de obras, que é realizada com o objetivo de se verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, julgue os próximos itens.
Somente serão considerados, para efeito de medição e pagamento, os serviços e obras efetivamente executados pela contratada e aprovados pela fiscalização; porém, a medição dos serviços executados baseia-se em relatórios periódicos elaborados pela própria contratada.
O orçamento, além do objetivo de valorar a obra, constitui a entrada de vários processos de acompanhamento e controle. Em relação às ferramentas de controle desses processos, julgue os itens a seguir.
A curva S, elaborada a partir do cronograma físico-financeiro da obra, representa a curva do valor agregado que, graficamente, corresponde ao planejamento inicial.
O orçamento, além do objetivo de valorar a obra, constitui a entrada de vários processos de acompanhamento e controle. Em relação às ferramentas de controle desses processos, julgue os itens a seguir.
O cronograma físico-financeiro é a representação gráfica do plano de execução da obra, em que todas as fases de execução são representadas.
Considerando que, no planejamento de uma obra, o tempo é um parâmetro importante para que se garanta a conclusão da obra dentro dos prazos acordados, julgue os seguintes itens.
Na elaboração de redes de planejamento, em função do tratamento estatístico, a técnica PERT é também chamada de probabilística.
Considerando que, no planejamento de uma obra, o tempo é um parâmetro importante para que se garanta a conclusão da obra dentro dos prazos acordados, julgue os seguintes itens.
O tempo de duração de determinada atividade é obtido dividindo-se a produtividade da equipe de trabalho a ser empregada na atividade pela quantidade de serviço a ser executado.
Leia o texto abaixo, identificando o tipo de orçamento descrito.
Consiste no detalhamento de todas as suas etapas resultando na confiabilidade do preço apresentado. É o tipo de orçamento onde toda a metodologia é aplicada considerando todos os recursos e variáveis.
Sabendo-se que ela recolhe impostos pelo sistema de lucro presumido e que, na cidade do empreendimento, a alíquota do ISS é de 3%, é correto afirmar que os respectivos percentuais da carga tributária do contrato em relação ao preço e da carga tributária em relação ao custo direto serão iguais a
No que se refere aos métodos de cálculos desenvolvidos para a formação do preço de obras, analise:
O orçamento para a execução de uma edificação foi elaborado e, como resultado, observou-se que os serviços de instalações representam 24%, enquanto os serviços de fundações representam 4% e as estruturas, 16%. Sabendo que o valor total previsto é de R$ 2.000.000,00 e que os custos com as fundações excederam o previsto em 15%, o valor resultante dos serviços de fundação da edificação é igual a
Considere que uma equipe de pintores tenha concluído, em 25 dias, a pintura de 100 casas populares padronizadas e que cada pintor da equipe tenha pintado uma casa em 4 dias. Assumindo que todos os pintores da equipe trabalharam no mesmo ritmo, julgue os itens a seguir.
A referida equipe era composta de 16 pintores.
No gerenciamento de obras, o conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execução a serem empregados no serviço ou na obra denomina-se
Os canteiros de obra devem dispor, em sua área de vivência, de instalações sanitárias constituídas de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de
Será removido de uma obra o entulho referente à demolição de alvenarias com 15 cm de espessura, 3,00 m de altura e 20,00 m de comprimento total. Considerando-se o volume de remoção correspondente ao dobro do volume de demolição, quantas viagens de caminhões com capacidade de transporte de 5 m3 serão necessárias para a retirada do material demolido?
As cintas C2 e C5 juntas foram realizadas em 36 horas de trabalho por uma equipe de fôrmas. Considerando-se que, nas demais cintas, essa equipe terá a mesma produtividade, o tempo que ela levará para concluir as fôrmas das demais cintas, em horas, é de
No que concerne à vigilância sanitária do meio construído, julgue os próximos itens.
Objetos de controle da vigilância sanitária no meio construído incluem as tecnologias utilizadas para a construção das edificações, os meios de locomoção, as vias de transportes e demais infraestruturas e a forma de parcelamento do solo na área urbana e na rural.
Acerca do uso e da ocupação do solo, julgue os itens a seguir.
Para que o Estado discipline a aprovação de loteamentos e desmembramentos pelos municípios, a abrangência da área do loteamento deverá ser superior a 1.000.000 m2.
Com relação a noções de segurança no trabalho e segurança e higiene nas edificações, julgue os itens que se seguem.
Um canteiro de obras para sessenta trabalhadores requer, de acordo com as normas de segurança do trabalho, a instalação de três chuveiros, um para cada grupo de vinte trabalhadores.
Considerando que o conhecimento sobre orçamentação de obras é fundamental para um engenheiro que trabalha com obras públicas, julgue os itens que se seguem.
No orçamento de uma obra, o método do fundo de reserva é aplicado para o cálculo dos juros de capital investido na compra de equipamentos.
A respeito dos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens a seguir.
Restos a pagar do exercício anterior é um exemplo de despesas correntes.
No que concerne a perícias e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens subsecutivos.
Os laudos periciais são apresentados em três esferas, sendo que, na esfera particular e na administrativa, atua o perito e, na esfera judicial, além do perito judicial, atuam também o assistente do autor e o assistente do réu.
Julgue os seguintes itens, relativos à avaliação de imóveis urbanos.
O método involutivo e o evolutivo são empregados para identificar o custo de um bem.
Julgue os seguintes itens, relativos à avaliação de imóveis urbanos.
A metodologia de avaliação aplicável é função, entre outras, da natureza do bem avaliado e da finalidade da avaliação.
Julgue os itens seguintes, relativos aos procedimentos utilizados na manutenção de edifícios.
O proprietário de uma edificação, responsável pela manutenção de sua edificação, deve observar o estabelecido nas normas técnicas e no manual de operação, uso e manutenção da edificação, caso haja.
Julgue os itens seguintes, relativos aos procedimentos utilizados na manutenção de edifícios.
Ao proprietário é ilegal delegar a gestão da manutenção de uma edificação para empresa ou profissional legalmente habilitado.
São razões para informatizar o gerenciamento da manutenção, exceto:
São exemplos de itens que devem ser verificados na manutenção dos prédios administrativos, exceto:
Com relação à manutenção de ativos imobilizados é incorreto afirmar:
O método da capitalização da renda procura identificar o valor do empreendimento com base na expectativa de resultados futuros, partindo-se da elaboração de cenários possíveis. Assim, o valor do empreendimento corresponderá ao valor presente do fluxo de caixa projetado, descontadas as taxas que reflitam adequadamente remuneração do capital e riscos do empreendimento, do setor e do país, quando aplicável. Os valores são projetados, em geral, em moeda constante, não se computando a taxa de:
O laudo de avaliação de um bem que, quando apresentado, contenha de forma sucinta as informações necessárias ao seu entendimento é conhecido como:
A razão entre o valor de mercado de um bem e o seu custo de reedição ou de substituição, que pode ser maior ou menor do que 1 (um), é determinado como fator de:
Existe um método para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos que é definido por identificar o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente e baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto. Trata-se do método:
Sobre os processos de tratamento e destinação final de resíduos, é INCORRETO afirmar:
A construção de um aeródromo estabelece procedimentos que influenciam na definição da utilização das áreas do seu entorno. As restrições aplicadas ao uso dessas áreas serão definidas pelo Plano
O período de tempo a ser considerado nos estudos para que um projeto de construção de uma pista aeroportuária atenda às projeções de demanda é de
O Sistema que deve ser considerado para a definição da infraestrutura de atendimento aos usuários de um sítio aeroportuário é o que corresponde
A sistemática gerencial a ser considerada no processo de planejamento de transporte urbano é a de
O método legal, dentre outros possíveis, a ser utilizado para garantir uma gestão democrática na elaboração do planejamento urbano de uma cidade, que leve em consideração os anseios da população local, é o
Os documentos que devem fazer parte da juntada a ser apresentada para aprovação do projeto de construção de uma pista para um aeroporto municipal são o Projeto
Os tipos de Orientações Técnicas que devem ser consideradas, dentre as abaixo mencionadas, no contexto da estratégia de manutenção, são:
Um equipamento apresentou, no período de três meses, um alto índice de recorrência de defeito em uma peça específica. A partir da análise dos especialistas, observouse que o defeito não é função do mau uso do equipamento ou de sua aplicação-fim, o que exige sua troca sempre que necessário. Nesse caso, é correto afirmar que
A Vistoria ou Inspeção Predial é uma ferramenta eficaz para identificar os pontos mais importantes na Avaliação e Diagnóstico da Manutenção, pois nela residirá a fonte de coleta de informações sobre o real resultado da estratégia de manutenção empregada. As informações coletadas serão utilizadas na confecção do plano de
Durante a inspeção em um balizamento de pista, observou- se que algumas lâmpadas estavam queimadas, mas que não ocasionariam nenhum risco ou perigo à operação do aeroporto por estarem dentro de um percentual tolerável. Considerando-se a possibilidade de ocorrência de baixa visibilidade e fortes chuvas com trovoadas e raios, a melhor estratégia para fazer a troca de tais lâmpadas será
No aspecto de planejamento de obras em um aeródromo, o Engenheiro responsável deve considerar alguns fatores que estarão presentes ao longo da execução do empreendimento, sendo que, sobre o Cronograma Físico- Financeiro, é correto afirmar que este estabelece uma relação entre o
Em termos genéricos, a depreciação é considerada como a parcela do custo operacional correspondente ao desgaste e à obsolescência do equipamento que ocorrem ao longo de sua vida útil. Assim sendo, o valor total de um equipamento submetido a uso continuado .
Quanto ao emprego do indicador de gestão de economicidade aplicável aos dispêndios com serviços terceirizados (Fator K), é INCORRETO concluir:
Em relação aos impostos incidentes sobre a folha de pagamento dos salários de uma empresa, é correto afirmar:
Com relação ao cálculo do percentual dos encargos sociais referentes aos custos com mão-de-obra, NÃO é um parâmetro a ser considerado:
NÃO é uma contribuição que deve ser considerada na composição dos encargos sociais básicos associados às atividades de uma empresa:
Em relação às diferenças existentes entre os percentuais calculados para os encargos sociais de “mensalistas” e de “horistas”, é INCORRETO afirmar:
Na elaboração do planejamento do tempo de execução de uma obra ou serviço de engenharia, é correto afirmar:
A modalidade de preço considerada como ideal para contratação de obras que possuem bons detalhamentos, mas que estão sujeitas a alterações na qualidade e quantidade de serviços, numa proporção de até 25% de variação nos custos, corresponde à de preço
As despesas financeiras decorrentes do custo de obras e serviços de engenharia poderão ser calculadas, com maior grau de precisão, a partir
Os gastos necessários para a divulgação de um empreendimento no mercado são contabilizados como despesas comerciais, cujo objetivo direto está relacionado com a possibilidade de contratação de novas obras e/ou empreendimentos. Nesse contexto, o procedimento técnico que deve ser adotado para que o investimento seja operacionalizado é
A ferramenta “Estrutura Analítica de Projeto” auxilia as atividades de um Gerente de Projetos de forma a
Buscando facilitar a fase de planejamento e a definição do custo da execução de uma obra, o setor especializado de uma empresa de engenharia se utiliza do processo de decomposição lógica do projeto, identificado como
No mês seguinte à assinatura de um contrato de serviço de uma obra de construção civil, observou-se que os custos da composição aumentaram 4%. No segundo mês houve diminuição de 2% em relação ao primeiro mês e no terceiro mês houve aumento de 3% em relação ao segundo mês. Após atualização dos custos, considerando os três meses consecutivos, observouse que, em relação aos inicialmente calculados, os custos
A rede da figura representa uma obra de construção civil. Os círculos representam os eventos e as letras representam as atividades, cuja duração, em dias, é indicada ao seu lado inferior. Os serviços que definem o caminho crítico são, respectivamente,
No contexto do processo de análise e emissão de parecer sobre o licenciamento ambiental envolvendo o projeto de planejamento
para a construção de uma nova pista em um aeroporto, analise:
I. A implantação do empreendimento depende de prévio licenciamento pela CPRH.
II. A licença prévia é expedida pela prefeitura municipal na etapa preliminar do planejamento da atividade.
III. A licença de instalação autoriza o início da implantação, de acordo com as especificações constantes do Projeto
Executivo aprovado.
IV. A licença de operação autoriza, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada.
É correto o que consta APENAS e...
As técnicas de rede são utilizadas para a programação de projetos de construção, possibilitando a representação gráfica de um conjunto de atividades inter-relacionadas que descrevem um plano de execução. Dentre as opções abaixo, aquela que está em DESACORDO com a aplicação dessas técnicas é:
Tendo em vista os dados levantados na Tabela II, é correto afirmar:
A definição técnica do Indicador Disponibilidade utilizado para o planejamento dos processos da manutenção corresponde
Visando a preservação da segurança dos usuários de edificações comerciais com mais de 10 (dez) pavimentos e de supermercados com área superior a 1.000 (mil) m2, os gestores dessas unidades devem elaborar Laudos Técnicos descritivos de suas condições de estabilidade e segurança, em intervalos
Durante o processo de organização de um sistema de manutenção NÃO se deve considerar
No Fluxo de Recebimento de Materiais num almoxarifado, a fase de Regularização caracteriza-se pelo controle do processo de recebimento, pela confirmação da conferência qualitativa e quantitativa, respectivamente por meio do laudo de inspeção técnica e pela confrontação das quantidades conferidas versus faturadas. Nesse contexto, NÃO tem relação direta com esta fase do fluxo:
O termo técnico correto referente à conferência a ser efetuada pelo profissional especializado de um almoxarifado, quando é desconhecida a quantidade de material declarada na Nota Fiscal correspondente, é:
O processo de controle e estocagem de materiais de construção em um almoxarifado deve ser definido de forma funcional no leiaute interno. Nesse contexto, a atividade relacionada com a fase de armazenamento dos referidos materiais corresponde à
Os altos custos operacionais decorrentes de paralisações demoradas e a exigência de um estoque elevado de peças de reposição caracterizam a existência de um deficiente serviço de Manutenção
Analise:
I. A atuação para correção da falha ou correção do menor desempenho que o esperado caracteriza um dos princípios da
Manutenção Corretiva.
II. A Manutenção Preventiva obedece a um planejamento baseado na quantidade de falhas ou quedas no desempenho.
III. As atividades de acompanhamento das variáveis ou parâmetros que indicam a performance dos equipamentos, de modo
sistemático, caracteriza a Manutenção Preditiva.
Considerando V (Verdadeiro) e F (Falso), os itens I, II, III são, respectivamente:
O serviço de manutenção cujo planejamento de execução é baseado em estudos que determinam o “tempo máximo entre falhas” e que, se necessário, os componentes são trocados ou verificados antes que apresentem qualquer defeito, é o tipo de Manutenção
Analise:
I. O cronograma físico-financeiro é um recurso utilizado para o detalhamento das despesas com a execução dos serviços.
II. Por ser uma ferramenta de planejamento, o cronograma físico-financeiro pode permanecer “congelado” até o final da
execução da obra.
III. O cronograma financeiro possibilita a definição de prioridades, buscando concentrar o foco nas equipes que eventualmente
estejam mais atrasadas em relação às demais.
IV. Somente após a formalização do contrato de fornecimento dos serviços é que o cronograma físico deverá ser ajustado à
capacidade de execução da obra.
Considerando V (Verdadeiro) e F (Falso...
Uma das variáveis que compõe o custo final de uma obra e que será diretamente afetada quando ocorrer uma prorrogação do cronograma de execução, em função de falhas no planejamento inicial, corresponde
BDI é o elemento orçamentário destinado a cobrir todas as despesas que, num empreendimento (obra ou serviço), segundo critérios claramente definidos, classificam-se como indiretas, e, também, necessariamente, atender ao lucro. Na planilha de orçamento de uma determinada obra foram listadas as despesas de acordo com o projeto e a execução. Dentre as parcelas apresentadas abaixo, a que pode ser incluída no BDI é:
Considerando que a disposição de resíduos da construção civil em locais inadequados contribui para a degradação da qualidade ambiental, julgue os itens que se seguem, relativos à gestão desses resíduos.
A empresa construtora que gerou determinado resíduo de construção deve ser a responsável pela sua triagem, preferencialmente na origem.
No que concerne à qualidade de obras e certificação de empresas, julgue os itens a seguir.
Em uma empresa construtora, uma boa gestão da qualidade resulta em melhoria de produtividade.
No que concerne à qualidade de obras e certificação de empresas, julgue os itens a seguir.
Para atuarem no mercado brasileiro, as empresas construtoras são obrigadas a se certificarem pelo Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade do Habitat (PBQP H).
No que concerne à qualidade de obras e certificação de empresas, julgue os itens a seguir.
No controle da qualidade, o diagrama de causa e efeito não se aplica a projetos de engenharia, pois ele é substituído pelo cronograma de barras.
Um canteiro de obras bem planejado possibilita a otimização das atividades de construção, a redução de custos e o aumento da segurança dos operários. Com relação a canteiros de obras, julgue os itens a seguir.
Em canteiros de obras para construções com até 25 operários, é permitido preparar ou aquecer refeições dentro do alojamento dos operários.
Com relação à documentação técnica, à sua análise e interpretação, julgue os próximos itens.
Um auxílio da fiscalização, em relação à interpretação das especificações técnicas de determinado serviço, não é justificativa plenamente aceita para que a contratada se exima da responsabilidade da realização desse serviço, mesmo que seja comprovado o auxílio mediante registro no diário de obras ou em ata de reunião.
O auditor de obras públicas, ao verificar o orçamento da obra, deve ter condições de analisar e interpretar as informações disponíveis, para que se garanta preço justo pelos serviços contratados. Em relação à orçamentação da construção de edifícios públicos, julgue os itens subsequentes.
O método de orçamentação pelo processo de correlação múltipla, usado quando o método de quantificação não é viável, consiste em decompor o projeto em partes, de modo que o custo total seja a soma dos custos de cada parte.
O auditor de obras públicas, ao verificar o orçamento da obra, deve ter condições de analisar e interpretar as informações disponíveis, para que se garanta preço justo pelos serviços contratados. Em relação à orçamentação da construção de edifícios públicos, julgue os itens subsequentes.
O custo do transporte de pessoal do canteiro de obras até a frente de trabalho não pode ser incluído no cálculo das bonificações e despesas indiretas (BDI) nem na administração local, pois já consta nos encargos sociais da mão de obra dos custos diretos.
À luz da legislação vigente e da boa técnica relativas à auditoria de obras civis, julgue os próximos itens.
Para o cálculo de reajustamento do preço de uma obra devido ao aumento da inflação, deve-se projetar a inflação para um período de um ano e aplicá-la preventivamente ao valor das parcelas a serem medidas.
A respeito de fiscalização e controle, julgue os itens que se seguem.
Na medição de empréstimos, podem ser utilizados os métodos da média da área ou o da rede de malhas cotadas, sendo recomendado o primeiro para os casos em que o empréstimo ocupe grande área, com alturas de corte relativamente pequenas.
A respeito de fiscalização e controle, julgue os itens que se seguem.
As folhas de medição devem apresentar a memória de cálculo, com todos os esclarecimentos, detalhes e parâmetros considerados. Nessas folhas, os serviços que já foram objeto de pagamento em medições anteriores e que não sofreram alteração devem aparecer apenas com os seus valores globais.
Acerca de sistemas de custos rodoviários e do acompanhamento de obras, julgue os itens subsequentes.
Segundo o DNIT, os custos de manutenção, os custos de propriedade e os custos de operação do equipamento devem ser considerados para o cálculo dos custos horários de um equipamento.
Acerca de sistemas de custos rodoviários e do acompanhamento de obras, julgue os itens subsequentes.
O fator de lucro e despesas indiretas (LDI), expresso em porcentagem, é expresso por LDI = (PV/CI - 1) × 100, em que PV é o preço de venda e CI representa o custo indireto.
Com relação aos conceitos de higiene e segurança do trabalho, julgue os itens a seguir.
Os objetivos da comissão interna de prevenção de acidentes incluem o reconhecimento, a antecipação, a avaliação e o controle de riscos ambientais.
Julgue os itens a seguir, referentes à manutenção de edificações públicas.
A eventual necessidade de demolição, alteração, transformação ou reparo, indispensáveis para a manutenção de uma edificação, configura uma manutenção preventiva.
No que concerne à fiscalização para a verificação da correta execução de obras da construção civil, julgue os itens a seguir.
Após a conclusão de trabalhos de pintura, a limpeza de azulejos, louças e pisos cerâmicos deve ser feita com ácido muriático.
Em relação ao planejamento e ao orçamento de obras, julgue os itens subsequentes.
Linha base é o planejamento inicial concluído e aprovado pela equipe executora da obra.
Em relação ao planejamento e ao orçamento de obras, julgue os itens subsequentes.
O método da estimativa preliminar de orçamentação é aquele que se destina a atender de forma rápida e com pouca precisão os custos de determinado empreendimento ou construção.
O controle tecnológico para concreto armado envolve a execução de ensaios do produto final e dos materiais que são utilizados na sua composição. Em relação aos ensaios realizados em concreto armado, julgue os itens que se seguem.
No ensaio de auscultação mecânica, quanto menor a velocidade do som medida, melhor será a condição do concreto.
O boletim de controle de execução de obras de fundações do tipo Franki standard deve ser preenchido para todas as estacas e assinado pelo responsável pelo controle e pela aprovação. Em relação aos dados mínimos que devem ser registrados nesse boletim e aos equipamentos necessários para a construção de uma estaca do tipo Franki standard, julgue os itens seguintes.
O comprimento cravado, o volume da base e o consumo de cimento por m3 de concreto são dados de execução e devem constar no boletim.
O objetivo da realização do controle tecnológico para serviços de aterro em obras de edificações é estabelecer condições mínimas para que a execução do aterro seja realizada adequadamente. Em relação aos procedimentos de controle tecnológico de aterro, julgue os itens a seguir.
No controle tecnológico da execução de aterros, devem ser considerados o grau de compactação mínimo a ser atingido, a espessura e homogeneidade das camadas e o controle de umidade do material.
As atividades de vistoria de um imóvel incluem a elaboração de laudos e pareceres, documentos que contêm todas as informações relevantes sobre a vistoria realizada. Em relação a esses documentos, julgue os itens seguintes.
No laudo, devem constar local e data da avaliação, qualificação legal completa e assinatura dos profissionais responsáveis pela avaliação.
A respeito das principais diretrizes a serem observadas na elaboração de orçamentos para a construção e reforma de edificações, julgue os seguintes itens.
O aluguel por hora de equipamentos para carga e descarga de materiais necessários à preparação da infraestrutura operacional de uma obra é considerado custo indireto.
O orçamento público é um instrumento de planejamento que estabelece, em termos financeiros, a alocação dos recursos públicos. Nesse sentido, julgue os próximos itens.
A execução do plano plurianual é controlada e fiscalizada pelo Congresso Nacional e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
As perícias em obras de engenharia na construção civil fornecem subsídios à formulação de diversos tipos de requisições e exigem do perito não só conhecimento técnico-científico, mas também experiência na área legal e processual. Acerca desse assunto, julgue os itens subsecutivos.
A prova pericial, que consiste em uma declaração científica acerca de fatos relevantes relacionados ao evento em análise, somente tem valor legal se for adjudicada a parecer emitido por advogado com registro na Ordem dos Advogados do Brasil.
O orçamento de um empreendimento é fundamental para o seu sucesso. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.
O salário-família dos operários não participa na composição de preços unitários de serviços executados integralmente na obra.
Ainda com referência à elaboração de orçamentos de obras e serviços, julgue os itens que se seguem.
Os transportes locais são aqueles realizados no âmbito da obra para o deslocamento dos materiais necessários à execução das diversas etapas de serviço. Nesse sentido, a produção horária de um caminhão é dada pela expressão abaixo.
em que PH = produção horária em t/h; C = capacidade útil do caminhão em t; E = fator de eficiência; X = distância de transporte em km; V = velocidade média em km/h; T = tempo total de manobras, carga e descarga, em h.
Cada um dos itens subsequentes apresenta uma situação relacionada à elaboração de orçamentos de obras e serviços, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Na composição do custo de determinado serviço de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ-BINDER), constam as seguintes informações: produtividade da equipe igual a 50 t de CBUQ por hora; consumo de cimento asfáltico de petróleo (CAP 20) igual a 0,05 t. Nessa situação, para se executar 10.000 t de CBUQ-BINDER, será necessária a aquisição de 10 t de CAP 20.
Com relação a segurança do trabalho, julgue os próximos itens.
Se, em função do material combustível em determinado local de trabalho em que ocorra um princípio de incêndio, o fogo for classificado como fogo de classe A, então será recomendado o agente extintor gás carbônico (CO2) para o primeiro combate a esse fogo.
A fiscalização de uma obra é uma atividade exercida por parte da contratante para garantir a qualidade dos serviços contratados e o cumprimento dos prazos projetados. Acerca desse assunto, julgue os itens subsecutivos.
Como suas atribuições são exclusivamente técnicas, a fiscalização não tem poder de paralisar um serviço.
Com referência à curva S — ferramenta gerencial amplamente aplicada no controle de obras —, julgue os itens que se seguem.
Para o cálculo da curva S podem-se utilizar tabelas estabelecidas de acordo com determinados tipos de projetos.
Julgue os seguintes itens, relativos ao planejamento e à programação de obras.
No cálculo da rede PERT/CPM, folga total de uma atividade é o tempo de que se dispõe para realizá-la, de modo a não afetar a primeira data de início das atividades que lhe sejam imediatamente sucessoras.
O orçamento de uma obra, além de proporcionar a precificação do empreendimento, é uma ferramenta de acompanhamento e controle. Com relação ao orçamento de obras, julgue os itens subsecutivos.
O pagamento do pessoal da administração empresarial é considerado um custo fixo indireto de uma obra.
Relativamente aos trabalhos de engenharia, o profissional deve conhecer suas obrigações e direitos acerca dos trabalhos técnicos desenvolvidos por ele e pelos seus contratados, seja sobre obrigações previstas em contrato, seja sobre condutas necessárias à boa e honesta prática da profissão. Julgue os itens a seguir, acerca desse assunto.
O engenheiro, ao desempenhar cargo ou função técnica em empresa de engenharia, deve emitir a anotação de responsabilidade técnica de cargo ou função; nas entidades públicas, o engenheiro que também é servidor público fica isento dessa obrigação.
Nas obras públicas, o engenheiro é frequentemente requisitado para a realização de vistorias e perícias e para a elaboração de pareceres técnicos. Acerca dessas atividades, julgue os itens que se subseguem.
A perícia e a avaliação de engenharia serão nulas de pleno direito, caso não tenham sido efetivadas por engenheiro ou empresa registrados no CREA, mesmo que o profissional que as realizou tenha notório saber.
Para uma fiscalização eficaz, o engenheiro responsável deve conhecer as características, a aplicação e o controle dos materiais empregados na obra. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.
Nas estruturas de concreto armado, a solidariedade é uma condição básica para que o conjunto aço-concreto se comporte como uma peça monolítica.
Com relação à fiscalização de obras, que é realizada com o objetivo de se verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, julgue os próximos itens.
É atribuição da fiscalização da obra liberar a execução da concretagem de peças de concreto, após conferir as dimensões, os alinhamentos, os prumos, as condições de travamento, vedação e limpeza das fôrmas e do cimbramento, além do posicionamento e das bitolas das armaduras, dos eletrodutos, da passagem de dutos e demais instalações.
Considerando que, no acompanhamento de obras, o conhecimento das estruturas em concreto armado é fundamental para que o projeto seja executado de acordo com as especificações técnicas, julgue os itens que se seguem.
No controle tecnológico do concreto, o método probabilístico de verificação da segurança das estruturas baseia-se nas resistências características, que são determinadas pelo quantil de 10% das respectivas distribuições de probabilidade de ocorrências, admitindo-se que essas populações são heterogêneas e distribuídas segundo uma curva
O orçamento, além do objetivo de valorar a obra, constitui a entrada de vários processos de acompanhamento e controle. Em relação às ferramentas de controle desses processos, julgue os itens a seguir.
Os custos indiretos não são considerados na elaboração do cronograma físico-financeiro, pois não podem ser quantificados para fins de acompanhamento e controle por parte da fiscalização.
Considerando que, no planejamento de uma obra, o tempo é um parâmetro importante para que se garanta a conclusão da obra dentro dos prazos acordados, julgue os seguintes itens.
Em uma rede de planejamento, o caminho crítico é a sequência de atividades críticas compreendidas entre o início e o fim da rede; já as atividades críticas são aquelas que apresentam sempre as menores folgas.
Um dos critérios de controle de qualidade da empresa se refere aos valores gastos com resserviços. Para essa obra, os valores percentuais máximos estabelecidos são: 1% do valor total da obra, considerando-se a soma dos valores dos resserviços, e 2% do valor do serviço, considerando- o individualmente. Os valores de resserviço apurados foram
S1: R$ 3.000,00
S2: R$ 4.000,00
S3: R$ 2.500,00
Ao se analisarem os resultados, em relação aos limites máximos estabelecidos, conclui-se que o valor total
Durante a execução, alguns serviços sofreram atraso, e outros foram antecipados, de modo que, ao final do Mês 2, o faturamento acumulado foi de R$ 450.000,00. Em rela- ção ao cronograma previsto, a obra faturou, em reais, até o final do Mês 2
Quando dizemos que um equipamento não está acessível ao conserto dizemos que ele tem:
Abaixo estão alguns custos indiretos com a manutenção, assinale aquela alternativa que não condiz com um desses custos.
Sobre manutenção preventiva é incorreto afirmar:
No Planejamento de uma obra é necessário identificar os materiais a serem utilizados na mesma como um todo. Assinale abaixo aquele material que não condiz com um material bruto de obra.
Qual a forma de elaboração de cronograma que mostra a interdependência das atividades entre si, de modo que sejam percebidos e calculados possíveis atrasos em obras?
A produtividade de um pedreiro é de 0,9h/m2 e a de um servente é de 1,1h/m2, para a execução de um contrapiso em cimentado. Sabendo-se que seus salários são, respectivamente, de R$ 7,00/h e R$ 4,00/h e que os encargos sociais são de 130%, o valor total a ser gasto com mão de obra para o mesmo contrapiso de uma sala de 60m2 é de:
Em relação aos resíduos sólidos, é INCORRETO afirmar que:
Em relação à implantação de um sistema de gestão da qualidade por uma empresa de construção civil, é CORRETO afirmar que:
Sobre o acompanhamento de uma obra, é CORRETO afirmar que:
Em relação ao planejamento de uma obra, é INCORRETO afirmar que:
Julgue as afirmações abaixo e assinale V (VERDADEIRO) ou F (FALSO).
( ) Todo canteiro de obras quando deve dispor de instalações sanitárias; vestiário; local de refeições; cozinha, quando houver preparo de refeições; área de lazer; e ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores.
( ) A locação de uma edificação pode ser executada por meio de tabeiras (tábuas corridas sobre pontaletes) ou por meio de cavaletes, sendo obrigatória em toda construção;
( ) De acordo com a NBR 8036, em um edifício o número de furos de sondagem deve considerar no mínimo 01 furo para cada 200m² de área de projeção em planta da edificação e 03 furos de sondagem por obra.
...Em relação à elaboração de um orçamento, é CORRETO afirmar que:
Em relação ao planejamento de uma obra, é CORRETO afirmar que:
Em relação ao licenciamento ambiental, é correto afirmar que:
Pode ser dispensável na elaboração de um bom planejamento acerca da segurança junto à análise preliminar de riscos:
A etapa de uma construção pública requer o terrapleno da área na figura apresentada no prazo de 9 dias. Avalie, no mínimo, quantos veículos de 20m3 serão necessários disponibilizar, ciente de que cada veículo gastará a média de 20 minutos por viagem completa ao bota-fora (c/carga e descarga): (Considere a jornada de trabalho de 8 horas diárias)
É INCORRETO afirmar que para a medição e recebimento de serviços deve-se considerar a seguinte condição:
A Fiscalização de uma obra deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades, EXCETO:
A respeito de perdas consideradas para a determinação de consumo de determinados insumos pode-se AFIRMAR que:
Segundo a Tabela de Composição de Preços para Orçamento, como é denominado o custo formado pelo levantamento do custo dos materiais de construção, equipamentos e mão-de-obra diretamente utilizada na produção de cada um dos serviços de uma construção?
O acidente de trabalho deve-se principalmente a duas causas: Ato Inseguro e Condição Insegura.
Assinale a alternativa que apresenta exemplos corretos de cada uma das causas.
Considere os seguintes itens relativos à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos:
1. redução
2. reciclagem
3. não geração
4. tratamento dos resíduos sólidos
5. reutilização
6. disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos
Assinale a alternativa que apresenta a correta ordem de prioridade.
O Balanced Scorecard é uma técnica que tem como objetivo a integração e o balanceamento de todos os principais indicadores de desempenho definidos por uma empresa, servindo de base para a avaliação empresarial. Essa técnica baseia-se em quatro perspectivas, na busca de resultados, formando um conjunto coeso e interdependente, com seus objetivos e indicadores se inter-relacionando.
Qual, dentre as abaixo relacionadas, NÃO representa uma perspectiva estratégica considerada nessa técnica?
Uma empresa deve escolher entre dois projetos de investimento mutuamente exclusivos. O projeto com maior taxa interna de retorno
O atual ritmo de crescimento do setor da construção civil é afetado pelo elevado crédito imobiliário nacional, que gira em torno de 25% do PIB.
PORQUE
As principais fontes de financiamento da construção civil são o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 65% dos depósitos de poupança.
Analisando-se as afirmações acima, conclui-se que
Na Gestão de Projetos, é necessário planejar o cronograma das atividades a serem desenvolvidas e dimensionar os recursos necessários. O método do Diagrama de Precedência fornece uma rede do cronograma do Projeto, usando-se caixas para representar atividades, que são conectadas por setas que mostram as dependências entre elas.
Dentre as possíveis formas de dependência, a relação de precedência término para início é representada por
Com a retomada do planejamento do setor de energia no Brasil, foi elaborado o Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030), que incorpora a eficiência energética em seus estudos e menciona a elaboração do Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf), que está em fase de conclusão. A eficiência no uso da energia, com destaque para a elétrica, está em pauta desde os choques do petróleo na década de 1970, quando foi observado que as reservas fósseis não seriam baratas para sempre e que seu uso traria prejuízos para o meio ambiente. Sobre esse tema, considere as afirmativas a seguir.
I - O atual Balanço Energético Nacional mostra que o consumo final de energia elétrica do setor residencial é superior ao industrial, correspondendo a cerca de 50% do total, ...
Considere as seguintes afirmações a respeito do financiamento de novos empreendimentos.
I – A segmentação e compartimentalização dos riscos do empreendimento, com clareza e exatidão, podem reduzir seu custo de financiamento.
II – O conhecimento detalhado da performance no passado da empresa investidora é básico para determinar o custo do financiamento do empreendimento.
III – Os resultados do novo empreendimento e a performance no passado da empresa investidora podem ser separados para diminuir o custo de financiamento do novo empreendimento.
O conceito de Project Finance, para o financiamento de novos empreendimentos, se relaciona APENAS à(s) afirmação(ões)
Considere as afirmações abaixo do cronograma físico-financeiro de uma obra com previsão de duração de seis meses.
I. O desembolso financeiro para o mês de maio é de R$ 106.288,00.
II. O desembolso financeiro realizado até o mês de abril é de R$ 106.380,00.
III. O serviço de Fundações corresponde a 15,60% do valor total da obra.
Está correto que se afirma em
Considere a rede representada na figura abaixo.
Os círculos representam os eventos, as letras as atividades e a duração, em semanas, é indicada abaixo de cada atividade. O tempo, em semanas, necessário para completar as atividades apresentadas é de
A representação gráfica dos valores dos serviços e obras a serem executados, em conformidade com o cronograma físico, é denominada
Para a identificação do custo de um bem existem diferentes metodologias. O método que identifica o custo do bem por meio de um tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis constituintes da amostra é denominado
A atividade que envolve a apuração das causas que motivaram determinado evento de engenharia é denominada
Na elaboração do orçamento de uma obra, o preço global resultará na soma dos custos diretos da obra e da taxa de BDI. A taxa de BDI é composta por:
I. ISS, COFINS e PIS/PASEP.
II. Lucro líquido do empreendimento.
III. Taxa de riscos do empreendimento.
IV. Materiais e mão de obra.
Está correto que se afirma APENAS em
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) deve incluir as seguintes etapas:
Para elaborar uma árvore de causas de acidente consistente, é fundamental observar princípios como
Considerando um processo de gestão de resíduos sólidos da construção civil, a responsabilidade por Gerenciar os resíduos desde a geração até a destinação final, com adoção de métodos, técnicas, processos de manejo compatíveis com as suas destinações ambientais, sanitárias e economicamente desejáveis, cabe
Considere a tabela sobre o cronograma físico da obra.
Da análise da tabela verifica-se que a atividade A3 foi realizada nos meses 2 e 3, conforme previsto. Da mesma forma, essa mesma atividade, no mês 4, atingiu apenas 50% do previsto. Para que o serviço seja concluído no mês 5, a empresa terá que executar desta atividade a quantidade de
Para a execução dos serviços de fôrma (corte e montagem) foram contratados um carpinteiro a R$ 10,00/h e um ajudante a R$ 5,00/h. Cada um tem produtividade de 0,10 h/m2 de fôrma trabalhada e os encargos sociais são de 100%. Neste contexto, o custo total de mão de obra e encargos para a execução de 1.000 m2de fôrma é de
Considere:
I. O BDI é um atributo singular e condicionado do construtor, para satisfazer às suas necessidades organizacionais, às exigências de habilitação do contratante e à compulsoriedade da política tributária e fiscal do governo.
II. O BDI é formado por compartimentos como o concorrencial, característico do construtor, sendo representado pela taxa de administração central.
III. Qualquer alteração nas obrigações e responsabilidades contratuais, destacando-se prazos, valores no orçamento e quantitativos, impactam o BDI.
Está correto o que consta em
O gerenciamento é parte de qualquer obra, devendo ser compreendido como um investimento indispensável que traz ganhos significativos, tais como
Ao executar o planejamento de uma obra, o gerente de projeto optou por utilizar o PERT-CPM. Isso significa que ele
Considere o custo direto dos serviços explicitados na planilha a seguir.
Assinale a alternativa que contempla o preço final de venda, a ser pago pelo contratante dos serviços.
As redes PERT/CPM são bastante utilizadas para o planejamento do tempo de execução de obras de construção civil. Nestas redes, as atividades construtivas são ilustradas por retângulos conforme apresentado na figura.
Dada a rede PERT/COM, com as atividades para a construção de uma casa e suas respectivas durações, assinale a alternativa CORRETA.
Sobre a qualidade de obras e certificação de empresas, analise as afirmativas a seguir.
I. O Programa de Qualidade e de Redução de Custos deve incorporar soluções bem definidas com nível elevado para combater problemas frequentes na construção civil.
II. Quando uma empresa busca a certificação, esta deve ter certeza que o organismo de certificação é acreditado pelo Inmetro.
III. A deficiência na qualificação dos profissionais da construção civil é uma realidade que se reflete em toda cadeia produtiva e constitui um dos principais fatores que impedem a melhoria da qualidade e produtividade do setor.
IV. A avaliação da conformidade toma-se uma importante estratégia para assegurar ao mercado a qualidade dos bens e serviços.
V. Propor a melhoria e a r...
Sobre programação de execução de serviços e montagens, analise as afirmativas a seguir.
I. Programar a execução de um serviço significa realizar a atividade dentro do intervalo de tempo previsto para este.
II. A principal vantagem de usar forros removíveis drywall é pela rápida execução e a facilidade na manutenção elétrica.
III. O nível de desempenho da parede acartonada é bastante pequeno, em função da forma de montagem e dos materiais empregados.
IV. O tempo gasto na fase de execução é bem mais caro que o tempo gasto com o planejamento.
V. Antes de programar a execução de serviços de engenharia, deve-se fazer um planejamento para evitar desperdício de tempo e dinheiro. No planejamento, é definido o que fazer, em que sequência e quando. A progra...
Sobre o Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SIAC), no âmbito do programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), analise as afirmativas a seguir e assinale (V), se verdadeira, ou (F), se falsa.
( ) Um dos projetos estruturantes do PBQP-H é o Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras.
( ) O SIAC tem como objetivo avaliar a conformidade do sistema de gestão da qualidade das empresas de serviços e obras, considerando as características específicas da atuação dessas empresas no setor da construção civil e baseando-se na série de normas ISO 14000.
( ) A validade da declaração de adesão no nivel "D" do SIAC é de seis meses, não podendo ser prorrogada.
( ) ...
Observe a figura a seguir, que apresenta as designações do sub-sistema de telhados.
Assinale a alternativa que relaciona CORRETAMENTE a numeração e sua designação.
Com a preocupação de aumentar o nível de produção e a produtividade (produzir em maior quantidade com os mesmos recursos), algumas empresas vêm adotando iniciativas para atingir estes objetivos, que vão desde a procura tecnológica no mercado externo até a utilização de métodos construtivos racionalizados para a execução de um determinado subsistema do edifício. Analise as afirmativas a seguir, que correspondem ao processo de racionalização na construção civil, e assinale V, se verdadeiras, e F, se falsas
( ) Troca do sistema construtivo de alvenaria de tijolo cerâmico para o sistema de paredes de concreto.
( ) Uso da modulação nos projetos.
( ) Criação de uma estrutura para coordenação dos projetos.
( ) Minimização das distâncias de transporte de materiais...
Analise a sequência dos dispositivos de drenagem enumerados na figura a seguir.
Na figura, os números 1 a 6 representam, respectivamente, os seguintes dispositivos de drenagem:
A garantia da qualidade dos serviços e o cumprimento dos prazos na construção civil são assegurados, entre outros aspectos, por meio de um adequado processo de gerenciamento da construção. A respeito da gestão dos materiais na produção, atividade essa que faz parte do processo de gerenciamento da construção, julgue os itens que se seguem.
A eficiência do processo de compra do material e o controle rigoroso de qualidade no recebimento garantem, por si só, a qualidade do material até sua aplicação.Julgue os itens que se subseguem, referentes à elaboração do orçamento de obras.
O orçamento detalhado, em conjunto com o cronograma de execução, permite gerar o cronograma físico-financeiro e, consequentemente, a curva S do valor planejado.
Julgue os itens que se subseguem, referentes à elaboração do orçamento de obras.
Nas fichas de composição dos custos unitários, o coeficiente ou índice de aplicação é a quantidade total de material ou mão de obra aplicada na execução de determinado serviço.
Julgue os itens que se subseguem, referentes à elaboração do orçamento de obras.
A visita técnica ao local da obra permite ao orçamentista ter conhecimento sobre as dificuldades logísticas a serem encontradas, e considerar tais dificuldades no orçamento.
Julgue os itens que se subseguem, referentes à elaboração do orçamento de obras.
No método de quantificação, enquanto o processo de quantificação de insumos baseia-se no levantamento de insumos básicos necessários para a realização da obra, o processo de composição do custo unitário baseia-se na decomposição do produto em partes, de acordo com os centros de custo.
Julgue os itens que se subseguem, referentes às atividades de acompanhamento e de controle de execução de obras e serviços.
A fiscalização tem o poder para esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos projetos da obra.
Julgue os itens que se subseguem, referentes às atividades de acompanhamento e de controle de execução de obras e serviços.
Ao atestar um serviço executado, o fiscal da obra assume toda a responsabilidade técnica do que foi medido, não cabendo mais à contratada responder por ele. Por esse motivo, o fiscal tem de ser um engenheiro, que deve emitir uma anotação de responsabilidade técnica de fiscalização.
O controle é entendido com uma atividade gerencial de acompanhamento da evolução do trabalho realizado em termos físicos e financeiros. Em relação às atividades básicas que compõem esse controle, tais como medição, apropriação, controle de custos etc., julgue os itens seguintes.
A apropriação consiste no registro sistemático dos recursos financeiros aplicados diretamente na obra, incluindo os encargos fiscais correspondentes.
O controle é entendido com uma atividade gerencial de acompanhamento da evolução do trabalho realizado em termos físicos e financeiros. Em relação às atividades básicas que compõem esse controle, tais como medição, apropriação, controle de custos etc., julgue os itens seguintes.
O controle de custos contempla a análise de conformidade, que consiste na comparação do que foi realizado com os quantitativos padrões preestabelecidos.
O método do valor do trabalho realizado é comumente utilizado na medição do desempenho da execução de projetos. Com base na figura acima, que representa o resultado da aplicação desse método a uma obra hipotética, julgue os itens a seguir.
As curvas mostradas na figura acima permitem prever que, após a data de aferição, haverá significativa piora da qualidade dos serviços que ainda serão executados.
O método do valor do trabalho realizado é comumente utilizado na medição do desempenho da execução de projetos. Com base na figura acima, que representa o resultado da aplicação desse método a uma obra hipotética, julgue os itens a seguir.
Na data de aferição, os resultados em termos de custos são deficientes, refletindo-se em um índice negativo de desempenho de custo.
A respeito das técnicas PERT (program evaluation and review technique) e CPM (critical path method), empregadas no planejamento e controle de projetos, julgue os itens subsequentes.
A principal limitação da técnica PERT é o fato de ela não considerar, no planejamento do projeto, as incertezas associadas à duração de cada atividade.
A respeito das técnicas PERT (program evaluation and review technique) e CPM (critical path method), empregadas no planejamento e controle de projetos, julgue os itens subsequentes.
As atividades que compõem o Caminho Crítico são aquelas que consomem maior quantidade de recursos, sendo objeto de controle mais rígido.
A elaboração da composição dos custos unitários de qualquer serviço de engenharia requer o conhecimento de determinadas informações, assim como a aplicação de diretrizes e critérios específicos. Acerca desse tema, julgue os itens subsequentes.
O custo horário de utilização de um equipamento é igual ao custo de aquisição desse equipamento dividido pela sua vida útil, expressa em horas.
Uma empresa de construção civil está realizando a reforma da garagem de um prédio de uma clínica médica, localizada no subsolo. Considerando que a obra ocupará 23 trabalhadores durante um período de 3 meses, julgue os itens a seguir.
Deve ser composta uma comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA) específica para essa obra.
Acerca das manutenções preventivas e corretivas utilizadas em edificações, julgue os próximos itens.
A manutenção por terceiros é uma solução aconselhável no caso de acúmulo de serviços, porque gera uma maior eficácia e flexibilidade, além da transferência de responsabilidade.
Acerca das manutenções preventivas e corretivas utilizadas em edificações, julgue os próximos itens.
Para se estruturar um programa de manutenção, é necessário que se faça o levantamento e a avaliação do cadastro do equipamento, sendo desnecessário considerar o cadastro do patrimônio.
Acerca das manutenções preventivas e corretivas utilizadas em edificações, julgue os próximos itens.
A manutenção corretiva é mais onerosa e prevalece na deficiência dos outros tipos de manutenção.
Acerca das informações apresentadas, julgue os itens a seguir.
O maior desafio em um centro cirúrgico é a manutenção de uma rigorosa assepsia. Para amenizar os problemas, a adoção de um robô de inspeção e higienização de dutos de ar condicionado é uma prática usual.
Considerando as informações apresentadas, julgue os itens seguintes.
A forma de ordenação dos espaços flexíveis adota o módulo como ferramenta básica e, na fase preliminar, pressupõe a segmentação precisa do método PERT
Considerando as informações apresentadas, julgue os itens seguintes.
Na radiologia, as paredes das salas de exame contam com proteção radiológica utilizando lâminas de chumbo ou de argamassa baritada. O peso destes materiais dificulta a sua remoção, comprometendo o princípio da flexibilidade.
Com relação ao controle de qualidade efetivo em laboratórios de ensaios credenciados e à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), julgue os itens que se seguem.
A rastreabilidade dos resultados de ensaios é prescindível em laboratórios credenciados, dado o rigor das normas de execução dos ensaios nesses laboratórios.
Com relação ao controle de qualidade efetivo em laboratórios de ensaios credenciados e à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), julgue os itens que se seguem.
Os equipamentos utilizados nos ensaios de laboratório devem atender às especificações da norma pertinente e ser inventariados e controlados por meio de dados, tais como nome do fabricante, datas de manutenção preventiva e certificados de calibração.
Com relação ao controle de qualidade efetivo em laboratórios de ensaios credenciados e à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), julgue os itens que se seguem.
Em razão de as inconformidades serem corrigidas durante as fases de execução do ensaio e de avaliação de seus resultados, o controle de coleta, de transporte, de manuseio e de armazenamento de amostras é acessório nesse processo.
Com relação ao controle de qualidade efetivo em laboratórios de ensaios credenciados e à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), julgue os itens que se seguem.
A RBLE é constituída por um conjunto de laboratórios acreditados pelo INMETRO para a execução de serviços de ensaio.
Considerando o controle de qualidade na construção civil, julgue os itens a seguir.
A execução de obras federais, estaduais ou municipais requer a aplicação conjunta de normas e procedimentos técnicos elaborados por órgãos federais, estaduais e municipais, garantindo-se, por meio desse procedimento, o atendimento aos requisitos relativos à execução e à qualidade das obras.
Considerando o controle de qualidade na construção civil, julgue os itens a seguir.
A durabilidade é um aspecto técnico de pouca relevância para a escolha dos materiais a serem utilizados na execução de obras, dado o processo de manutenção previsto na elaboração de qualquer obra.
Considerando o controle de qualidade na construção civil, julgue os itens a seguir.
Os países-membros do MERCOSUL, desde a criação desse bloco regional, têm buscado a uniformização de suas normas, com o objetivo de conformá-las a uma denominação comum.
Acerca de planejamento, julgue os itens seguintes.
O PERT/CPM preconiza que o planejamento deve ser feito sempre em consideração à sequência das atividades (precedências) e à disponibilidade de recursos.
Acerca de planejamento, julgue os itens seguintes.
Define-se como valor agregado o montante de trabalho valorado de quanto deveria ter sido realizado conforme previsão em cronograma, e, como custo real, o custo do trabalho que deixou de ser realizado.
Acerca de planejamento, julgue os itens seguintes.
A curva S, empregada em estudos e análises para tomada de decisões gerenciais sobre desembolso e fluxos de caixa, é sempre crescente, pois os valores que a compõem são acumulados.
Acerca de planejamento, julgue os itens seguintes.
A técnica denominada linha de balanço é utilizada no planejamento de atividades repetitivas. Essa técnica consiste em traçar, referidas a um par de eixos cartesianos, linhas que representam cada uma das atividades e seu respectivo andamento. No eixo das ordenadas, é marcado o tempo e, no das abscissas, os valores acumulados do andamento planejado para cada unidade do conjunto.
A respeito de princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens que se seguem.
A utilização de recursos que tenham sido legalmente e oficialmente previstos e autorizados representa uma forma de execução do orçamento público.
A respeito de princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens que se seguem.
A obrigatoriedade do processo orçamentário é estabelecida na Constituição Federal, que determina a necessidade do planejamento das ações de governo por meio do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).
A respeito de princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens que se seguem.
Há dois métodos de construção de diagramas de rede: o método das flechas e o método dos blocos. Em ambos os métodos, convenciona-se representar cada atividade por um reta interligando dois círculos. Diferentemente do que ocorre no método dos círculos, no método que utiliza flechas, é permitida a inclusão do nome da atividade sobre a reta, no sentido paralelo a esta.
No curso de processos judiciais, é comum a necessidade de perícias ou relatórios técnicos que subsidiem as decisões. Acerca dessas perícias e relatórios técnicos, julgue os itens subsequentes.
Além de relatar em laudos, os peritos devem responder aos quesitos apresentados pelas partes, pelo juiz ou pelo representante do Ministério Público.
No curso de processos judiciais, é comum a necessidade de perícias ou relatórios técnicos que subsidiem as decisões. Acerca dessas perícias e relatórios técnicos, julgue os itens subsequentes.
Entende-se por perícia a atividade que envolve a apuração das causas que motivaram determinado evento ou asserção de direito.
A respeito da elaboração de orçamentos, julgue os itens subsequentes.
No orçamento de uma obra civil, o BDI representa os benefícios e despesas indiretas, sendo incluído como um percentual, aplicado sobre todos os preços unitários do orçamento, ou como uma verba geral, incluída ao final, ou, ainda, um misto dessas duas formas.A respeito da elaboração de orçamentos, julgue os itens subsequentes.
Considere que uma entidade sem fins lucrativos pretenda construir sua sede e, para isso, solicite proposta de projeto a uma pequena empresa de engenharia, que lhe apresente os croquis e o orçamento paramétrico da obra. Nessa situação, é correto afirmar que, a partir dos croquis, o solicitante pode ter uma visão espacial da obra, e, com o orçamento paramétrico, uma estimativa do custo total, que lhe permite uma análise inicial quanto à viabilidade, ordem de grandeza e adequação da proposta ao seu orçamento.
Uma construtora decidiu investir na construção de casas de padrão médio, com área construída de 200 m2. Cada terreno para construir uma casa custa, em média, R$ 100.000,00 e o escritório central da construtora tem um custo mensal de R$ 15.000,00. Com base nas obras anteriores da própria construtora, o engenheiro estimou o custo da construção em R$ 1.000,00 por m2. Segundo corretores da região, pode-se cobrar até R$ 2.000,00 por m2. Entre impostos e comissão de corretagem, os encargos chegam a 15%. Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens.
A construtora precisa construir dez casas para ter um lucro anual maior ou igual a R$ 200.000,00.
Uma construtora decidiu investir na construção de casas de padrão médio, com área construída de 200 m2. Cada terreno para construir uma casa custa, em média, R$ 100.000,00 e o escritório central da construtora tem um custo mensal de R$ 15.000,00. Com base nas obras anteriores da própria construtora, o engenheiro estimou o custo da construção em R$ 1.000,00 por m2. Segundo corretores da região, pode-se cobrar até R$ 2.000,00 por m2. Entre impostos e comissão de corretagem, os encargos chegam a 15%. Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens.
A construtora precisa vender, no mínimo, seis casas por ano para não ter prejuízo.
A NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e organização, com o objetivo de implementar procedimentos de aspecto preventivo relacionados às condições de trabalho na construção civil. À luz do PCMAT na indústria da construção, previsto na NR-18, julgue os itens subsequentes, relativos a um canteiro de obras instalado para a construção de um edifício de 12 pavimentos.
Todos os empregados da empresa que está executando os serviços no canteiro de obras devem realizar, no mínimo, três exames médicos: o admissional, o periódico e o demissional.
A tabela acima apresenta dados que serão utilizados por uma empresa de construção civil para avaliar os custos de uma reforma a ser realizada em um prédio. Considerando essas informações, julgue os itens seguintes.
Para calcular o preço de venda da reforma mencionada, a empresa em questão deve somar ao custo total de R$ 9.847,50 o custo indireto, os custos acessórios, o lucro, os impostos e o BDI.
A tabela acima apresenta dados que serão utilizados por uma empresa de construção civil para avaliar os custos de uma reforma a ser realizada em um prédio. Considerando essas informações, julgue os itens seguintes.
A curva ABC reflete o princípio de Pareto, o qual estabelece que uma pequena parcela de insumos é responsável pela maioria dos custos de uma obra.
O custo unitário básico (CUB) da construção civil representa o custo da construção, por m2, de cada um dos padrões de imóvel estabelecidos. A tabela acima apresenta a composição de custos unitários para o serviço de transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural (unidade m3) de um edifício residencial de quatro pavimentos de três quartos, com 600 m2 por pavimento, de padrão normal, em Brasília. Os empregados da obra desse edifício têm uma regime de trabalho de 44 horas semanais e a empresa responsável pela obra não trabalha com horas extras.
A partir da tabela e das informações acima apresentadas, julg...
O custo unitário básico (CUB) da construção civil representa o custo da construção, por m2, de cada um dos padrões de imóvel estabelecidos. A tabela acima apresenta a composição de custos unitários para o serviço de transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural (unidade m3) de um edifício residencial de quatro pavimentos de três quartos, com 600 m2 por pavimento, de padrão normal, em Brasília. Os empregados da obra desse edifício têm uma regime de trabalho de 44 horas semanais e a empresa responsável pela obra não trabalha com horas extras.
A partir da tabela e das informações acima apresentadas, jul...
O custo unitário básico (CUB) da construção civil representa o custo da construção, por m2, de cada um dos padrões de imóvel estabelecidos. A tabela acima apresenta a composição de custos unitários para o serviço de transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural (unidade m3) de um edifício residencial de quatro pavimentos de três quartos, com 600 m2 por pavimento, de padrão normal, em Brasília. Os empregados da obra desse edifício têm uma regime de trabalho de 44 horas semanais e a empresa responsável pela obra não trabalha com horas extras.
A partir da tabela e das informações acima apresentadas, julg...
O custo unitário básico (CUB) da construção civil representa o custo da construção, por m2, de cada um dos padrões de imóvel estabelecidos. A tabela acima apresenta a composição de custos unitários para o serviço de transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural (unidade m3) de um edifício residencial de quatro pavimentos de três quartos, com 600 m2 por pavimento, de padrão normal, em Brasília. Os empregados da obra desse edifício têm uma regime de trabalho de 44 horas semanais e a empresa responsável pela obra não trabalha com horas extras.
A partir da tabela e das informações acima apresentadas, julg...
O custo unitário básico (CUB) da construção civil representa o custo da construção, por m2, de cada um dos padrões de imóvel estabelecidos. A tabela acima apresenta a composição de custos unitários para o serviço de transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural (unidade m3) de um edifício residencial de quatro pavimentos de três quartos, com 600 m2 por pavimento, de padrão normal, em Brasília. Os empregados da obra desse edifício têm uma regime de trabalho de 44 horas semanais e a empresa responsável pela obra não trabalha com horas extras.
A partir da tabela e das informações acima apresentadas, julg...
O custo unitário básico (CUB) da construção civil representa o custo da construção, por m2, de cada um dos padrões de imóvel estabelecidos. A tabela acima apresenta a composição de custos unitários para o serviço de transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural (unidade m3) de um edifício residencial de quatro pavimentos de três quartos, com 600 m2 por pavimento, de padrão normal, em Brasília. Os empregados da obra desse edifício têm uma regime de trabalho de 44 horas semanais e a empresa responsável pela obra não trabalha com horas extras.
A partir da tabela e das informações acima apresentadas, jul...
A avaliação pericial por meio da vistoria, além de servir como ação de apoio aos mais vastos e variados trabalhos, a exemplo do controle da qualidade de execução e da gestão pós-ocupação, serve também como fonte de informações para a concepção de projetos e o planejamento de empreendimentos. A respeito desse tipo de avaliação, julgue os itens que se seguem.
O levantamento de dados tem como objetivo a obtenção de uma amostra representativa, para explicar o comportamento do mercado no qual o imóvel avaliado esteja inserido, e lida com fatores de toda ordem: pessoais, psicológicos, conjunturais, de ocorrência temporária, com grau significativo de incerteza, não passíveis de verificação, afetados por fenômenos iso...
A avaliação pericial por meio da vistoria, além de servir como ação de apoio aos mais vastos e variados trabalhos, a exemplo do controle da qualidade de execução e da gestão pós-ocupação, serve também como fonte de informações para a concepção de projetos e o planejamento de empreendimentos. A respeito desse tipo de avaliação, julgue os itens que se seguem.
Segundo a norma pertinente, são etapas principais da avaliação de bens na vistoria de um imóvel: a caracterização da região, a caracter ização do terreno, a caracterização das edificações e benfeitorias, e a caracterização de materiais empregados mediante ensaios laboratoriais.
A avaliação pericial por meio da vistoria, além de servir como ação de apoio aos mais vastos e variados trabalhos, a exemplo do controle da qualidade de execução e da gestão pós-ocupação, serve também como fonte de informações para a concepção de projetos e o planejamento de empreendimentos. A respeito desse tipo de avaliação, julgue os itens que se seguem.
A vistoria tem o objetivo de conhecer e caracterizar o bem, avaliando sua adequação ao segmento de mercado, e deve ser efetuada pelo engenheiro ou pelo técnico de edificações, daí resultando condições para a orientação da coleta de dados.
O estudo topográfico e o geotécnico permitem avaliar as condições preliminares do terreno, que fornecerão dados importantes para a execução de projetos de implantação de canteiro de obras, de arquitetura, de estrutura e de fundações. A esse respeito, julgue os itens seguintes.
Nos canteiros de obra com vinte trabalhadores ou mais, são obrigatórios a elaboração e o cumprimento do programa de condições e meio ambiente do trabalho (PCMAT), contemplando os aspectos constantes na norma pertinente e outros dispositivos complementares de segurança na indústria da construção.
Na construção civil, devem ser tomados cuidados quanto à segurança do trabalho, e, para isso, regulamentos específicos são aplicáveis no ambiente da construção. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.
Cabe ao empregado substituir imediatamente o equipamento de proteção individual que usa em seu serviço, caso este se danifique ou seja extraviado.
Na construção civil, devem ser tomados cuidados quanto à segurança do trabalho, e, para isso, regulamentos específicos são aplicáveis no ambiente da construção. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.
A especificação técnica das proteções coletivas e individuais é documento integrante obrigatório do plano de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.
Área equivalente de construção está relacionada com o padrão de especificação da obra.
No âmbito do orçamento público, alguns princípios são orientadores para que a peça orçamentária atenda a todos os requisitos legais. Considerando esses princípios, julgue os itens a seguir.
Pelo princípio da publicidade, o orçamento, para ser válido, deve ser levado ao conhecimento do público.
No âmbito do orçamento público, alguns princípios são orientadores para que a peça orçamentária atenda a todos os requisitos legais. Considerando esses princípios, julgue os itens a seguir.
Pelo princípio do equilíbrio, o agente gestor deve equilibrar receitas e despesas a partir da metade do exercício do orçamento.
Em pareceres relacionados ao andamento de incorporações imobiliárias, o uso correto de termos técnicos define com clareza o atendimento ou não de obrigações previamente acordadas. Com relação a esse assunto, julgue os próximos itens.
Área de construção sub-rogada é a área de construção a ser entregue em pagamento de parte ou de todo o terreno.
Em pareceres relacionados ao andamento de incorporações imobiliárias, o uso correto de termos técnicos define com clareza o atendimento ou não de obrigações previamente acordadas. Com relação a esse assunto, julgue os próximos itens.
Área real é a medida da superfície de uma dependência, excluídas as superfícies das projeções de paredes e elementos construtivos.
Alguns métodos são indicados pela literatura técnica para a identificação do valor de um bem. Esses métodos procuram tornar menos subjetivo o trabalho de avaliar bens, principalmente bens imóveis. A respeito desse tema, julgue os itens que se seguem.
O método da capitalização da renda identifica o valor do bem com base na média de valor das ações de empresas produtoras desse bem.
O planejamento e o controle da execução das diversas tarefas envolvidas em uma obra civil são feitos, geralmente, com base em diferentes ferramentas, entre elas o histograma de mão de obra. Com relação a esse instrumento, julgue os próximos itens.
Esse tipo de histograma reflete a situação do efetivo contratado para cada tipo de atividade, com carteira de trabalho assinada, desconsiderando, no entanto, o efetivo temporário.
Uma empresa de construção civil está realizando a reforma da garagem de um prédio de uma clínica médica, localizada no subsolo. Considerando que a obra ocupará 23 trabalhadores durante um período de 3 meses, julgue os itens a seguir.
Não é necessária a elaboração de programa de condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção (PCMAT), devido ao curto período da obra.
Em ações voltadas para a prevenção de acidentes de trabalho no setor da construção civil, é importante que a abordagem da segurança contemple diversos aspectos do processo produtivo, à luz da regulamentação técnica em vigor. Acerca desse tema, julgue os itens de 138 a 141.
Em um canteiro de obras, deve haver cômodo destinado a servir de refeitório para uso dos empregados, no qual deve haver, no mínimo, um lavatório.
Na construção civil, devem ser tomados cuidados quanto à segurança do trabalho, e, para isso, regulamentos específicos são aplicáveis no ambiente da construção. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.
Nos alojamentos para mais de cem usuários, é permitido o uso de até três camas na vertical.
A garantia da qualidade dos serviços e o cumprimento dos prazos na construção civil são assegurados, entre outros aspectos, por meio de um adequado processo de gerenciamento da construção. A respeito da gestão dos materiais na produção, atividade essa que faz parte do processo de gerenciamento da construção, julgue os itens que se seguem.
Os ensaios expedidos, geralmente requeridos nas verificações de qualidade, podem contribuir na racionalização dos recursos.
