Uma construtora possui três obras em andamento. A saber:
Obra 1: valor R$ 2.400.000,00
Obra 2: valor R$ 1.400.000,00
Obra 3: valor R$ 4.200.000,00
Se o custo total de administração da construtora é de R$ 450.000,00, a taxa do BDI que deve incidir sobre a Obra 1 é, em reais,
A obra de reforma de um apartamento seguiu o cronograma físico financeiro abaixo representado.
Para a execução da reforma, o proprietário da obra pediu um financiamento no qual deveriam constar todas as previsões de desembolsos financeiros. O percentual financeiro consumido na obra até o final da quarta semana é
Durante a execução de um contrato administrativo com período de vigência de dez meses, foi solicitado reequilíbrio econômico-financeiro devido ao aumento no valor do preço de combustíveis. Verificou-se que o aumento estava abaixo dos índices de inflação do período. O ordenador de despesas resolveu celebrar o termo aditivo aumentando o valor do contrato.
Nessa situação hipotética, ao celebrar o termo aditivo, o ordenador de despesas
Considerando-se que a figura ilustra uma rede PERT/CPM, cujas atividades, representadas por letras, possuem durações iguais; e considerando-se ainda que a última data de término do projeto é igual à primeira data de término, é correto afirmar que esse projeto
Sobre as chamadas curvas ABC, considere:
I. hierarquizam serviços e preços unitários dos insumos.
II. têm sua sigla oriunda do termo inglês Activity Based Costing.
III. servem para hierarquizar insumos, priorizar negociações, avaliar o impacto de aumentos de preço no decorrer da obra.
IV. geralmente hierarquizam nas faixas A, B e C, respectivamente, os insumos com participação acumulada de 30%, 50% e 80% do custo total.
V. indicam que os itens na categoria A convém serem negociados pelo gerente da obra.
Está correto o que se afirma APENAS em
O BDI
I. é a sigla de "Budget Difference Income".
II. significa em português "Bonificação e Despesas Indiretas".
III. é calculado pela razão entre a soma dos custos direto e indireto e o custo direto.
IV. é composto por despesas financeiras, despesas de administração central, benefícios e lucro, riscos e imprevistos, tributos.
V. inclui os tributos que incidem sobre o valor de contrato, tais como COFINS, PIS, ISS, FGTS e INSS.
Está correto o que se afirma APENAS em
O PBQP-H
I. foi criado para atender à Carta de Istambul.
II. tem como meta a melhoria da comercialização de unidades habitacionais do setor da Construção Civil brasileira.
III. é construído sobre consensos de gestão compartilhada, estabelecendo níveis de qualidade para todo o setor da construção civil, independentemente das várias realidades nacionais.
IV. recebeu propulsão do SiAC, que é um projeto com objetivo de avaliar a conformidade da gestão da qualidade de empresas de serviços especializados de execução de obras.
V. possui projetos como o SiMaC e o SINAT, respectivamente, referentes a componentes e sistemas construtivos e à inovação tecnológica.
Está correto o que se afirma APENAS em
Com base nessas informações, assinale a opção correta com relação à avaliação de viabilidade econômico-financeira.
De acordo com a tabela 3A5AAA, é esperado que 1 m² de alvenaria seja executado por 
A tabela precedente representa a composição do BDI (bonificações e despesas indiretas) do orçamento de uma determinada obra de engenharia. Considerando que o orçamento tenha sido elaborado com base em todos os custos da obra e que as informações constantes na planilha estejam completas, assinale a opção correta.
A figura I mostra uma janela do AutoCAD, com um projeto em que foi inserido o desenho de um círculo; a figura II apresenta a janela em que os círculos foram reproduzidos.
Para gerar as cópias do círculo, como mostra a figura II, em uma única ação, pode-se utilizar o comando
No final dessa ação, a figura desenhada no AutoCAD
Considerando que, ao elaborar um diagrama de redes de atividades em nós, um engenheiro de planejamento obteve, para uma das atividades do projeto, a configuração apresentada na tabela, assinale a opção correta.
Com base nos dados apresentados na tabela, relativos aos conceitos envolvidos nos sistemas PERT/CPM, assinale a opção correta. 
Com relação aos dados referentes à duração da obra, que se encontram na tabela apresentada no texto, e considerando como caminho crítico as atividades A, B, D, F e G, os cálculos de média e variância da tabela apresentada nesta questão (considerada uma distribuição Beta) e, ainda, o desvio padrão (δ) das atividades do caminho crítico igual a 1,8 semanas, assinale a opção correta.
A tabela representa a curva ABC de insumos de uma reforma de uma edificação. A partir dos dados apresentados, assinale a opção correta.
Considere o cronograma PERT-CPM de uma obra de engenharia civil representado na figura abaixo, onde as datas são dadas em dias.
Para otimizar o estoque dos materiais, o engenheiro responsável utilizou toda a folga possível no caminho das atividades A, D e J, que, em dias, totaliza
Um engenheiro necessitou escorar uma vala com 10 m de comprimento e 2 m de altura. Com base na composição analítica de custo unitário abaixo, o engenheiro preparou um orçamento.
Ao verificar o custo do metro quadrado da composição, o engenheiro resolveu diminui-lo, substituindo a prancha de madeira cedrinho por prancha de madeira pinus, com valor de R$ 55,20/m2. A redução obtida do metro quadrado da composição foi, em %, igual a
Baseado no enunciado rede PERT, a folga livre e a folga total da atividade D são, respectivamente, de:
O cronograma físico-financeiro de um empreendimento com quatro meses de duração é representado a seguir, com a discriminação das atividades, dos percentuais de execução previstos para cada mês, e com os custos totais de cada atividade:
Ao final do mês de março, o desembolso acumulado previsto para o empreendimento será de aproximadamente:
O custo para a impermeabilização de uma laje de 40m² nas condições apresentadas no texto 1 é:
Admita que para realizar o serviço de impermeabilização citado no texto 1, foram empregadas duas equipes de trabalho, sendo cada equipe constituída de um pedreiro e dois serventes. Com base nos dados disponibilizados no texto 1, o prazo para a conclusão do serviço seria de:
O controle de uma obra pode ser feito através do detalhamento e acompanhamento de cronogramas e também pela curva S.
Sobre a curva S, é correto afirmar que:
Considere as seguintes informações sobre dois componentes do custo direto de uma obra, X e Y:
X: compreende a estrutura de condução e apoio à execução da construção, composta de pessoal de direção técnica, pessoal de escritório e de segurança e materiais de consumo, de escritório e de fiscalização;
Y: compreende os gastos de construção das edificações provisórias destinadas a abrigar o pessoal e as dependências necessárias à obra, abrangendo o custo de montagem de alguns equipamentos e instalações industriais para obras de maior porte.
Analisando-se as definições de cada uma, conclui-se que:
Quando se trata de propriedades do solo, um método popular de determinação do Limite de Liquidez é o Método de Penetração do Cone (BS 1377). Após a execução de diversos ensaios com teores de umidade do solo variáveis, foi obtido o gráfico abaixo.
A partir da observação do gráfico, é correto concluir que o limite de liquidez (LL) do solo é:
Observe a curva de demanda de água distribuída pela companhia de abastecimento no dia de maior consumo de um local.
A partir dos dados da tabela, o valor coeficiente K2 relacionado à hora de maior consumo será de:
Uma obra civil seguiu o planejamento de acordo com o cronograma abaixo, onde o tempo de cada atividade é representado em dias.
Após análise do cronograma, verificou-se que no caminho das atividades A, F e G há uma folga que, em número de dias, é
No cronograma abaixo, as atividades que representam o planejamento da execução de uma obra estão identificadas com as letras A, B, C, D, E, F, G e H.
Com base nesse cronograma, é correto afirmar que o caminho crítico é
O Benefício e Despesas Indiretas (BDI) é um fator de majoração do orçamento de obra, expresso em percentagem (%), que representa as despesas indiretas (custo indireto e impostos) e o lucro.
Se o BDI é de 33%, a despesa indireta é de 25% do custo, e o lucro é de R$ 10.000,00, qual é o custo da obra?
...I... para AutoCad-2015 é simplesmente uma sequência de comandos que deve ser digitada em um arquivo de texto, onde se inscreverá instruções que deverão ser executadas. O AutoCAD vai interpretar estas informações e executá-las. Serve para automatizar alguma tarefa repetitiva no AutoCAD.
A lacuna I deve ser substituída por
Com relação à despesa de mobilização e desmobilização de uma obra, analise as afirmativas abaixo, considerando V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
( ) É um componente de custo indireto constituído por despesas incorridas para a preparação da infraestrutura operacional da obra.
( ) Compreende serviços de transporte, carga e descarga de materiais para a montagem do canteiro de obras.
( ) Deve compor a planilha de orçamento como item independente, podendo ser calculada analiticamente ou por verba.
As afirmativas são, respectivamente:
A estrutura analítica de um projeto está apresentada na tabela a seguir, denominando cada atividade, sua interdependência e o prazo de execução.
O caminho crítico do projeto é definido pela seguinte sequência de atividades:
No Autocad existe um comando que cria cópias paralelas de linhas, polilinhas, splines (neste caso, seguindo sempre a tangente de uma aresta ou curva). No uso desse comando seleciona-se uma entidade, digita-se o valor de distância paralela (pedida no prompt de comando) e clica-se para o lado da entidade selecionada ao qual se deseja criar a cópia.
Esse comando é o:
Observe a rede PERT-CPM a seguir:
O Caminho crítico da rede é:
No planejamento de uma obra, um engenheiro precisa calcular o número de viagens de caminhões de 12 m3 necessário a fim de transportar solo para executar o reforço de subleito de uma rodovia. O volume total para o reforço do subleito é de 7.800 m3, o percentual de empolamento é de 20% e o grau de compactabilidade é de 0,80.
Se cada caminhão fizer 25 viagens, a quantidade de caminhões necessária é:
Determinada etapa de uma obra possui 8 atividades (K, L, M, N, O, P, Q e R) e dois marcos (início e fim). A tabela a seguir relaciona a duração e a atividade antecessora de cada atividade integrante da referida etapa.
Assinale a opção que apresenta as informações corretas sobre o caminho crítico da etapa.
A execução de 1,0 m2 de pintura de interiores com tinta plástica fosco aveludada à base de Tinta PVA requer 0,012 balde de tinta; 0,2 hora de Pintor e 0,08 hora de Servente. Sabe-se que tais insumos têm os seguintes preços:
Tinta PVA: R$ 100,00 / balde;
Pintor: R$ 16,00 / h
Servente: R$ 10,00/h
O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado foi de 30% e os encargos sociais são estimados em 125%.
O preço de venda do metro quadrado da pintura é
O BDI abriga, além do lucro da empresa, diversas outras despesas que não refletem exatamente a quantificação do consumo necessário à complementação de uma unidade de serviço, com seus insumos, materiais, serviços e mão de obra.
Assinale a opção que apresenta um item que não deve fazer parte do BDI.
Determinada etapa de uma obra tem sete atividades (A, B, C, D, E, F e G). A atividade B sucede a A, a C sucede a B e a D sucede a C. As etapas A e E não dependem de qualquer outra. A atividade E é predecessora da F. A atividade G depende das atividades F e D. As atividades B e A, C e B, D e C, F e E têm relacionamento do tipo término-início. A atividade G tem relacionamento do mesmo tipo com as atividades D e F. Entretanto, há um intervalo de dois dias entre E e F e a atividade G deve ser iniciada após cinco dias de concluída a atividade F.
A etapa deve se iniciada na manhã da segunda-feira, dia 31 de agosto de 2015. A atividade A dura 3 dias, a B tem uma duração de 2 dias e as atividades C e D duram 5 dias. As atividades E, F e G duram apenas um dia. Domingo é um d...
A tabela a seguir relaciona o planejamento da execução das atividades de uma obra, com sua duração em dias e, seus custos, em reais.
De acordo com o referido planejamento, no final do vigésimosegundo dia de atividades (aproximadamente 30 dias corridos, pois não há atividades nos fins de semana), a obra terá consumido o valor de
O cálculo do custo horário de um equipamento envolve a determinação do custo do tempo que o equipamento fica parado. Tal custo, muitas vezes, tem origem em arredondamentos do dimensionamento de equipes. Imagine que uma carregadeira tenha capacidade de produzir 100 m3/h e que um caminhão consiga produzir 35 m3/h. Nesse caso, a necessidade de 2,86 caminhões seria arredondada para 3 caminhões.
O arredondamento faz com que o caminhão tenha, aproximadamente, a seguinte parcela de tempo improdutivo:
Uma retroescavadeira foi comprada por R$ 300 mil. O fabricante assegura que tal equipamento tem uma vida útil de quatro anos, considerando que seja usado à taxa de 2.500 horas/ano.
Sabendo-se que o valor residual da retroescavadeira é de 10% do valor de compra, a depreciação horária do equipamento, levando em conta uma perda de valor uniforme, é de
Um trator tem quatro pneus: dois do tipo 12,4 x 24 x 6 e dois do tipo 6 x 16 x 8. Ambos os tipos têm vida útil de 2000 horas, considerando condições severas de uso. Sabe-se que o primeiro tipo custa R$ 1000,00 a unidade e, o segundo, custa R$ 600,00 a unidade.
O custo horário dos pneus do trator é de
Considerando-se que o valor da parcela de depreciação horária (Dh) do equipamento mencionado na tabela tenha sido calculado com base metodologia do SINAPI, é correto afirmar que o valor, em reais, do Dh é
Considerando ter havido necessidade de reajustamento do contrato, assinale a opção que apresenta a data correta a partir da qual os serviços realizados foram reajustados. 
Com relação à duração do contrato apresentado, assinale a opção correta. Para orçar a colocação de cumeeira emboçada para telha de barro tipo francesa utilizou-se a seguinte composição de custos unitários.
O custo do metro linear da colocação da cumeeira, em reais, é
Considere os itens de serviço para a construção de uma residência com seus respectivos custos e pesos percentuais.
Os serviços que compõem o item A da curva ABC são
Uma obra de construção civil composta de atividades de A a I foi planejada conforme a tabela a seguir:
O tempo de execução dessa obra utilizando o cronograma PERT-CPM, em dias, é
A planilha a seguir apresenta as cotas, em metros, obtidas por nivelamento de um terreno de dimensões 20 m por 20 m.
A cota final para deixar o terreno plano e que gere uma sobra de 5250 m3 de solo a ser utilizado em outra obra é, em metros,
Considere os sistemas referenciais oficiais para elaboração de orçamentos:
I. O SINAPI e o SICRO 2 divulgam mensalmente custos e índices da construção civil.
II. O SINAPI é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal e o SICRO 2 é de responsabilidade do IBGE.
III. O SINAPI distribui as informações publicamente no site da Caixa e o SICRO 2 é disponibilizado somente às empresas ou profissionais cadastrados em seu sistema.
IV. O SICRO 2 divide as composições em três lotes, sendo o primeiro de habitação, fundações e estruturas; o segundo de instalações hidrossanitárias e elétricas e o terceiro de saneamento e infraestrutura urbana.
Está correto o que se afirma APENAS em
Considere as afirmações abaixo sobre planejamento e controle de produção na construção civil.
I - O planejamento e o controle da produção devem abranger a coleta de dados, a geração de planos, a disseminação das informações, assim como a realização de ações corretivas, a partir dos problemas detectados.
II - O detalhamento do plano de longo prazo, nas etapas iniciais do empreendimento, é um mecanismo importante para reduzir a incerteza e a variabilidade, típicas das obras da construção civil.
III - O Método do Caminho Crítico envolve a divisão da obra em atividades, o estabelecimento de relações de precedência entre as mesmas e o cálculo da duração das atividades. A partir da rede resultante, pode-se definir o caminho crítico que deve ser um dos prin...
Considere as afirmações abaixo com relação aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI).
I - Quanto maior a duração da obra, maior tende a ser o BDI.
II - Quanto maior a parcela da obra executada por empresas subcontratadas, menor deve ser o BDI (em termos percentuais).
III - O BDI deve, necessariamente, ser embutido no preço dos serviços e não pode ter valores diferenciados por serviço.
Quais estão corretas?
Observe as afirmações abaixo com relação à gestão de projetos na construção.
I - As decisões iniciais do projeto, tais como localização, tipologia construtiva e forma de contratação, têm grande impacto no desempenho do empreendimento em termos de custos e qualidade, devendo ser buscado o envolvimento de vários intervenientes (por exemplo, profissionais de marketing, projeto, e produção) o mais cedo possível, mesmo que não se tenha a garantia de que o empreendimento vá efetivamente ser realizado.
II - Os requisitos dos principais clientes do empreendimento devem ser identificados em sua totalidade antes do desenvolvimento de uma solução de projeto, cabendo à gestão de projetos buscar a aderência aos mesmos, de forma a se obter um projeto com a qualidade dese...
Observe as afirmações abaixo em relação à consideração da depreciação dos equipamentos na elaboração de orçamentos de uma obra.
I - Os custos com depreciação de equipamentos incluídos no orçamento devem necessariamente refletir os prazos e os métodos de depreciação adotados no balanço contábil da empresa para cada equipamento.
II - Os gastos com depreciação de equipamentos podem variar em função das condições de utilização dos mesmos e, também, da velocidade com que inovações tecnológicas são introduzidas no mercado.
III - O Método da Soma dos Dígitos assume que a taxa de depreciação muda ao longo do tempo, sendo menor à medida que se aproxima o fim da vida útil do equipamento.
Quais estão corretas?
Em reais, o custo total ao final de um ano é Durante a execução de uma obra orçada em 10 milhões de reais, foram medidos três indicadores de desempenho em determinado mês, conforme apresentados abaixo:
• custo orçado de serviços estimados = 6 milhões de reais;
• custo orçado de serviços realizados = 5 milhões de reais;
• custo real dos serviços realizados = 5,5 milhões de reais.
Com base nessas informações, julgue os itens a seguir, considerando o momento da medição desses indicadores.
Os custos da referida obra estão abaixo do planejado pela construtora.
Durante a execução de uma obra orçada em 10 milhões de reais, foram medidos três indicadores de desempenho em determinado mês, conforme apresentados abaixo:
• custo orçado de serviços estimados = 6 milhões de reais;
• custo orçado de serviços realizados = 5 milhões de reais;
• custo real dos serviços realizados = 5,5 milhões de reais.
Com base nessas informações, julgue os itens a seguir, considerando o momento da medição desses indicadores.
Na obra em apreço, 50% dos serviços previstos já foram executados.
A figura acima ilustra uma rede PERT/CPM de determinado projeto, cujas atividades são representadas pelas letras de A a F. Com base nessa figura e nos dados da tabela acima apresentados, julgue os próximos itens.
Caso a atividade C atrase um dia, o projeto também atrasará um dia.
Julgue os itens seguintes, relativos a conceito de qualidade, produtividade e a ferramentas de gestão.
Considere-se que a ANTT deseje implantar um sistema de gestão estratégica com base em bancos de dados operacionais de empresas de transporte. Nesse caso, é correto afirmar que a ferramenta OLAP (online analytical processing), que permite a agregação de dados operacionais em múltiplas dimensões, é a ideal para apoiar a montagem de um painel gerencial de indicadores de qualidade e produtividade.
Julgue os itens seguintes, relativos a conceito de qualidade, produtividade e a ferramentas de gestão.
O atendimento a expectativas de um indivíduo quanto a um produto ou serviço reflete um ato de qualidade.
Com relação aos conceitos de logística, julgue os itens subsequentes.
A logística integrada para uma dada operação é definida a partir da identificação do ambiente competitivo e da determinação dos custos e valores da cadeia logística, mediante detalhamento para a adequada definição das ações de otimização.
Com relação aos conceitos de logística, julgue os itens subsequentes.
No que concerne à logística empresarial, as informações acerca das operações relativas aos materiais são tratadas pela tecnologia da informação, não sendo, portanto, parte do sistema logístico.
Acerca dos conceitos de terminais de carga, julgue os itens a seguir.
Terminais multimodais são aqueles que operam com mais de um modal de transporte, sejam os fluxos intercambiáveis ou não. Em caso de emprego de mais de um modal, a operação ocorrerá com conhecimentos de carga separados para cada modalidade.
A tabela acima apresenta um levantamento estatístico por amostragem aleatória estratificada o qual foi realizado para se estimar a idade média da frota de caminhões em determinada região do país. A população de caminhões foi divida em dois estratos A e B, dos quais foram selecionados — sem reposição — 500 e 1.000 caminhões, respectivamente, perfazendo o total de 1,5 mil caminhões na amostra. Com base nessas informações e na tabela apresentada, julgue os seguintes itens.
A alocação da amostra nesse levantamento foi do tipo uniforme. Nesse caso, a probabilidade de seleção de um caminhão da população foi igual a 0,05.
A tabela acima apresenta um levantamento estatístico por amostragem aleatória estratificada o qual foi realizado para se estimar a idade média da frota de caminhões em determinada região do país. A população de caminhões foi divida em dois estratos A e B, dos quais foram selecionados — sem reposição — 500 e 1.000 caminhões, respectivamente, perfazendo o total de 1,5 mil caminhões na amostra. Com base nessas informações e na tabela apresentada, julgue os seguintes itens.
Os caminhões que constituem a amostra de cada estrato foram selecionados por amostragem aleatória simples.
A tabela acima apresenta um levantamento estatístico por amostragem aleatória estratificada o qual foi realizado para se estimar a idade média da frota de caminhões em determinada região do país. A população de caminhões foi divida em dois estratos A e B, dos quais foram selecionados — sem reposição — 500 e 1.000 caminhões, respectivamente, perfazendo o total de 1,5 mil caminhões na amostra. Com base nessas informações e na tabela apresentada, julgue os seguintes itens.
A amostragem sem reposição permite garantir que as unidades amostrais foram mutuamente independentes.
Acerca da utilização de ferramentas para análise e melhoria de processos em uma organização, julgue os itens subsequentes.
O ciclo de Deming é uma ferramenta de análise de alternativas, utilizada após a identificação dos problemas.
As duas alternativas são mutuamente excludentes e a taxa mínima de atratividade (TMA) é de 10% ao ano. Com base nas informações apresentadas, julgue os itens que se seguem.
Caso a TMA suba para 20% ao ano, o VPL das duas alternativas será menor que zero e os dois projetos se tornarão inviáveis.
As duas alternativas são mutuamente excludentes e a taxa mínima de atratividade (TMA) é de 10% ao ano. Com base nas informações apresentadas, julgue os itens que se seguem.
Dado o tempo de retorno de investimentos, a alternativa B é mais atrativa, pois o projeto será concluído em menos tempo.
As duas alternativas são mutuamente excludentes e a taxa mínima de atratividade (TMA) é de 10% ao ano. Com base nas informações apresentadas, julgue os itens que se seguem.
Há indício de erro na tabela apresentada, pois, quanto maior for o VPL, maior será o IL.
Durante a realização de uma perícia em determinada obra, em que um viaduto entrou em colapso e desmoronou antes da entrega, foi constatado que o engenheiro responsável técnico pela obra foi negligente no controle da execução do concreto. Além disso, verificou-se que o engenheiro responsável pela perícia possuia formação apenas em engenharia mecânica. Por fim, foi constatado erro de projeto estrutural, relatado no diário de obras pelo próprio engenheiro responsável técnico, porém, a fiscalização determinou a continuidade dos trabalhos sem consulta ao projetista ou alteração do projeto.
Com base nessa situação hipotética, julgue os próximos itens.
Caso seja constatada a negligência, o engenheiro responsável...
Durante a realização de uma perícia em determinada obra, em que um viaduto entrou em colapso e desmoronou antes da entrega, foi constatado que o engenheiro responsável técnico pela obra foi negligente no controle da execução do concreto. Além disso, verificou-se que o engenheiro responsável pela perícia possuia formação apenas em engenharia mecânica. Por fim, foi constatado erro de projeto estrutural, relatado no diário de obras pelo próprio engenheiro responsável técnico, porém, a fiscalização determinou a continuidade dos trabalhos sem consulta ao projetista ou alteração do projeto.
Com base nessa situação hipotética, julgue os próximos itens.
A perícia pode ser considerada nula de pleno direito.
Durante a realização de uma perícia em determinada obra, em que um viaduto entrou em colapso e desmoronou antes da entrega, foi constatado que o engenheiro responsável técnico pela obra foi negligente no controle da execução do concreto. Além disso, verificou-se que o engenheiro responsável pela perícia possuia formação apenas em engenharia mecânica. Por fim, foi constatado erro de projeto estrutural, relatado no diário de obras pelo próprio engenheiro responsável técnico, porém, a fiscalização determinou a continuidade dos trabalhos sem consulta ao projetista ou alteração do projeto.
Com base nessa situação hipotética, julgue os próximos itens.
Por se tratar de perícia, o perito deve se restringir a cons...
Em uma tarefa de equipe, um trabalhador apresentou-se com o equipamento de proteção individual danificado e impróprio para a proteção requerida. Julgando que esse fato não seria impedimento para a execução da parte da tarefa que lhe foi atribuída e que a sua ausência inviabilizaria a execução do trabalho, o trabalhador se integrou à equipe e desempenhou suas atividades.
Com base na situação apresentada, julgue os itens subsequentes.
A atitude do trabalhador foi correta, já que ele foi capaz de executar a tarefa que lhe foi atribuída mesmo sem o equipamento exigido. Além disso, a sua ausência teria comprometido o trabalho da equipe.
Em uma edificação recém-construída, foram verificados alguns problemas, entre eles: paredes fora de esquadro, não permitindo a perfeita colocação dos armários de canto; queda de reboco das paredes, podendo causar acidentes; e reclamação do dono da edificação vizinha, alegando fissura no muro de divisa causada pela execução da obra.
Com base nessa situação, julgue os próximos itens.
A existência de um laudo de vizinhança contribuiria para a verificação da causa da fissura no muro de divisa.
Considerando a composição de custos apresentada na tabela acima, que ilustra a ficha de composição de custo unitário de um concreto não estrutural, julgue os itens subsequentes.
A produção do concreto em questão é de 0,65 m³ por hora.
Considerando a composição de custos apresentada na tabela acima, que ilustra a ficha de composição de custo unitário de um concreto não estrutural, julgue os itens subsequentes.
A soma dos volumes dos agregados corresponde ao necessário para a produção de 1 m3 de concreto, considerando-se as perdas.
Considerando a composição de custos apresentada na tabela acima, que ilustra a ficha de composição de custo unitário de um concreto não estrutural, julgue os itens subsequentes.
Infere-se da tabela que a improdutividade da betoneira é de 0,45 h/m³ de concreto produzido.
Julgue os itens subsecutivos, referentes a planejamento e controle de obras.
Alternativa para a redução do tempo de execução estabelecido no cronograma do projeto, o paralelismo consiste na alteração do tipo de relacionamento entre as atividades.
Julgue os itens subsecutivos, referentes a planejamento e controle de obras.
A folga total de determinada atividade é caracterizada pela diferença do início mais cedo da atividade sucessora e do término mais cedo da atividade analisada.
A respeito de orçamento, julgue os próximos itens.
Os custos envolvidos no cálculo da hora de equipamento dividem-se basicamente em três grupos: custo de propriedade (depreciação e juros); custo de operação (pneus, combustível, lubrificação, mão de obra/operador) e custo de manutenção.
A respeito de orçamento, julgue os próximos itens.
O orçamento preliminar corresponde à avaliação expedida com base em custos históricos e na comparação com projetos similares e dá uma ideia aproximada da ordem de grandeza do custo do empreendimento.
A respeito de orçamento, julgue os próximos itens.
Despesa corresponde aos gastos relacionados a bens ou serviços utilizados durante o processo produtivo, por exemplo, compra de material, mão de obra, equipamento etc.
Frequentemente, em empreendimentos públicos, necessita-se de realização de vistorias, avaliação de imóveis, elaboração de perícias, relatórios técnicos e pareceres. É o que ocorre, por exemplo, em desapropriações, sub-rogações e renovações de contratos de locação. A respeito dessas atividades e da legislação que rege o exercício da engenharia, julgue os itens que se seguem.
Na avaliação de conjunto de unidades autônomas padronizadas, deve ser realizada vistoria interna de todas as unidades, permitindo-se a realização de amostragem aleatória apenas em situações excepcionais e, nesse caso, de um percentual mínimo de 50% do total das unidades de cada bloco ou conjunto de unidades de mesma tipologia.
Frequentemente, em empreendimentos públicos, necessita-se de realização de vistorias, avaliação de imóveis, elaboração de perícias, relatórios técnicos e pareceres. É o que ocorre, por exemplo, em desapropriações, sub-rogações e renovações de contratos de locação. A respeito dessas atividades e da legislação que rege o exercício da engenharia, julgue os itens que se seguem.
Perícias são atividades que envolvem a constatação de um fato mediante exame circunstanciado, bem como apuração das causas que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos; as conclusões ou as avaliações resultantes das perícias constituem o laudo.
O sucesso de uma obra pública depende, entre outros fatores, de um orçamento de referência bem elaborado e de uma fiscalização atuante. Acerca dos procedimentos de acompanhamento de obras e de elaboração de orçamentos, julgue os próximos itens.
Na composição do percentual de benefícios e despesas indiretas (BDI) para obras executadas com recursos da união, devem ser evidenciadas obrigatoriamente as parcelas referentes à administração local, aos percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço — incluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado — à taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, à taxa de lucro, às despesas financeiras e às despesas comerciais.
O sucesso de uma obra pública depende, entre outros fatores, de um orçamento de referência bem elaborado e de uma fiscalização atuante. Acerca dos procedimentos de acompanhamento de obras e de elaboração de orçamentos, julgue os próximos itens.
O custo global de referência das obras e dos serviços de edificações, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, será obtido a partir de composições de custos unitários, previstas no projeto, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).
Com base nessas informações, julgue os seguintes itens relacionados ao acompanhamento e ao controle dessa obra.
Ao final do terceiro mês, o projeto apresenta economia de R$ 7,5 milhões em relação ao custo planejado pela administração para essa etapa da construção da rodovia.
Com base na composição mostrada acima, julgue os itens de 86 a 90 acerca de orçamentos e composições de custos unitários e controle de materiais e de execução de obras e serviços.
Considerando-se o pé direito de 3,0 m, desconsiderando-se as fundações e adotando um BDI de 20%, o preço do volume de concreto utilizado no enchimento das peças de um pórtico, cuja planta de forma é mostrada na figura abaixo, será superior a R$ 700,00.
Com base na composição mostrada acima, julgue os itens de 86 a 90 acerca de orçamentos e composições de custos unitários e controle de materiais e de execução de obras e serviços.
Na execução de uma laje de concreto, o pagamento das horas de utilização da betoneira é computado como despesa indireta.
Com base na composição mostrada acima, julgue os itens de 86 a 90 acerca de orçamentos e composições de custos unitários e controle de materiais e de execução de obras e serviços.
Na dosagem do concreto, é fundamental determinar a umidade da areia grossa a fim de corrigir o traço obtido com a areia seca, dado o aumento de volume que esses agregados podem experimentar em função da absorção de água, fenômeno conhecido como inchamento.
Orçamento pode ser definido como a determinação dos gastos necessários, em termos quantitativos, para a realização de um projeto, de acordo com o plano de execução previamente estabelecido. Acerca da elaboração de orçamentos na construção civil, julgue os itens a seguir.
O custo da mão de obra de uma atividade ou serviço é o salário horário do trabalhador, variável em função do tipo de trabalho, do mercado e do grau de especialização da mão de obra e acrescido dos encargos sociais e trabalhistas especificados em lei.
Orçamento pode ser definido como a determinação dos gastos necessários, em termos quantitativos, para a realização de um projeto, de acordo com o plano de execução previamente estabelecido. Acerca da elaboração de orçamentos na construção civil, julgue os itens a seguir.
O método de orçamentação denominado método da correlação baseia-se na estimativa do custo, na qual se correlaciona esse custo a uma ou mais variáveis de medida de grandeza do produto cujo custo se quer determinar.
Orçamento pode ser definido como a determinação dos gastos necessários, em termos quantitativos, para a realização de um projeto, de acordo com o plano de execução previamente estabelecido. Acerca da elaboração de orçamentos na construção civil, julgue os itens a seguir.
Toda estimativa orçamentária é passível de erro, que será tanto menor quanto melhor for a qualidade da informação disponível, visto que para obras orçadas a partir de projetos executivos o erro esperado é zero.
Considerando a tabela acima, que apresenta o cronograma físico-financeiro de uma obra cujas atividades são indicadas pelas letras A, B, C e D, e que os valores apresentados nessa tabela sejam dados em reais, julgue os próximos itens, relativos a acompanhamento e controle de obras.
Se a realização da atividade B atrasar um mês, o custo real dos serviços realizados (CRSR) em fevereiro será de R$ 10.000,00.
Considerando a tabela acima, que apresenta o cronograma físico-financeiro de uma obra cujas atividades são indicadas pelas letras A, B, C e D, e que os valores apresentados nessa tabela sejam dados em reais, julgue os próximos itens, relativos a acompanhamento e controle de obras.
No mês de março, o custo orçado dos serviços estimados (COSE) é de R$ 60.000,00.
Considerando a tabela acima, que apresenta o cronograma físico-financeiro de uma obra cujas atividades são indicadas pelas letras A, B, C e D, e que os valores apresentados nessa tabela sejam dados em reais, julgue os próximos itens, relativos a acompanhamento e controle de obras.
O custo final da obra será de R$ 120.000,00.
Considerando que a figura acima representa a rede PERT-CPM de um projeto cujas atividades A, B, C e D tenham duração igual a cinco dias, julgue os itens a seguir.
A atividade B é finalizada antes da atividade A.
Considerando que a figura acima representa a rede PERT-CPM de um projeto cujas atividades A, B, C e D tenham duração igual a cinco dias, julgue os itens a seguir.
A duração desse projeto é de 20 dias.
Acerca da legislação profissional do sistema CONFEA-CREA, julgue os itens que se seguem.
O livro de ordem, obrigatório em serviços de engenharia, serve de subsídio para comprovar autoria de trabalhos.No que se refere aos princípios de planejamento e orçamento públicos, julgue os itens seguintes.
O Ministério da Fazenda, como órgão central, é responsável por normatizar os procedimentos das unidades federais responsáveis pelos seus orçamentos.
No que se refere aos princípios de planejamento e orçamento públicos, julgue os itens seguintes.
As receitas de capital, por serem oriundas da exploração de atividades econômicas, provocam significativo efeito sobre o patrimônio líquido.
Na execução das fundações de um edifício, os vizinhos se queixam à construtora devido a diversas trincas que surgem nas suas casas, causadas pela vibração na cravação de estacas. O dono da obra, que não havia considerado anteriormente a situação dos imóveis vizinhos, contratou, então, um engenheiro mecânico para avaliar os danos existentes e verificar as verdadeiras causas do problema.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos.
Se a causa do problema derivar, de fato, do equipamento de cravação de estacas, o engenheiro mecânico estará, em tal caso, habilitado a realizar a perícia nos imóveis vizinhos.
O engenheiro responsável pela avaliação de determinado imóvel se baseou nas seguintes informações para realizar seu trabalho: (i) aplicação do método da quantificação de custo; (ii) utilização do laudo de avaliação simplificado; e (iii) desapropriação total, com o custo de reedição superior ao valor de mercado. Em relação a essas informações, julgue os itens subsequentes.
O grau de fundamentação (i) prevê BDI arbitrado.
Considere o tema Responsabilidade Técnica para responder a esta questão. A A.R.T.
( ) defi ne para efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo empreendimento, da obra ou do serviço.
( ) tem valor de contrato, se registrado no Conselho do estado onde for executada a atividade técnica.
Analise as afirmativas acima, dê valores Verdadeiro (V) e Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
Baseado no tema Acompanhamento de Desembolso analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I. É composto por memória de cálculo da composição da fatura do período vigente Medição de Serviços.
II. É composto por quantitativos acumulados das medições de serviços de períodos anteriores e o saldo contratual de serviços a serem medidos.
III. É um controle financeiro executado somente ao término do contrato a fim de apurar os serviços executados.
O Gerenciamento do Custo do Projeto inclui os processos necessários para assegurar que o projeto será concluído dentro do orçamento aprovado. Leia a seguir as sentenças que contém informações sobre o gerenciamento de custos, e assinale a alternativa INCORRETA:
I. Entende-se por estimar os custos o processo de desenvolvimento de uma aproximação dos recursos monetários necessários para a conclusão das atividades do projeto.
II. O custo real é sempre igual ao estimado na determinação do orçamento.
Acerca dos conceitos de terminais de carga, julgue os itens a seguir.
Os componentes de um terminal de cargas podem ser classificados em espaciais e temporais. Os componentes espaciais, como os estacionamentos de espera, possuem área física, mas não realizam processos, enquanto os componentes temporais, como descarregador de veículos, possuem área física e executam operações.
Considerando a tabela acima, que apresenta o cronograma físico-financeiro de uma obra cujas atividades são indicadas pelas letras A, B, C e D, e que os valores apresentados nessa tabela sejam dados em reais, julgue os próximos itens, relativos a acompanhamento e controle de obras.
O cronograma físico-financeiro acima apresenta todas as informações necessárias para se gerar a curva S do valor planejado.
O engenheiro responsável pela avaliação de determinado imóvel se baseou nas seguintes informações para realizar seu trabalho: (i) aplicação do método da quantificação de custo; (ii) utilização do laudo de avaliação simplificado; e (iii) desapropriação total, com o custo de reedição superior ao valor de mercado. Em relação a essas informações, julgue os itens subsequentes.
Na avaliação da desapropriação, quando o custo de reedição for superior ao valor de mercado, o avaliador deverá apresentar os dois resultados.
A execução de um serviço de engenharia foi dividida em quatro etapas independentes, que correspondem respectivamente às seguintes porcentagens do custo total: A – 15%, B – 20%, C – 45% e D – 20%. O contrato prevê uma retenção de 10%, ou seja, são pagos 90% dos serviços medidos e reservados 10% para a entrega da obra. Se os serviços executados foram 80% da etapa A, 40% da etapa B e 20% da etapa C, a medição correspondente resultará em um pagamento de
Julgue os itens de 101 a 106, relativos à fiscalização, ao acompanhamento da aplicação de recursos, ao controle de materiais e à execução de obras e serviços da construção civil.
À fiscalização da obra incumbe a responsabilidade de analisar e aprovar o plano de execução dos serviços a ser apresentado pela contratada no início dos trabalhos.
Acerca de especificação de materiais e serviços e do caderno de encargos para as obras da construção civil, julgue os próximos itens.
O prazo e o cronograma da execução dos serviços são itens que podem estar ausentes do caderno de encargos.
Acerca de especificação de materiais e serviços e do caderno de encargos para as obras da construção civil, julgue os próximos itens.
O caderno de encargos tem como objetivo estabelecer requisitos, condições e diretrizes técnicas para a execução dos serviços.
Durante a execução de uma obra orçada em 10 milhões de reais, foram medidos três indicadores de desempenho em determinado mês, conforme apresentados abaixo:
• custo orçado de serviços estimados = 6 milhões de reais;
• custo orçado de serviços realizados = 5 milhões de reais;
• custo real dos serviços realizados = 5,5 milhões de reais.
Com base nessas informações, julgue os itens a seguir, considerando o momento da medição desses indicadores.
De acordo com os indicadores, a execução da obra em apreço está adiantada.
A figura acima ilustra uma rede PERT/CPM de determinado projeto, cujas atividades são representadas pelas letras de A a F. Com base nessa figura e nos dados da tabela acima apresentados, julgue os próximos itens.
A duração desse projeto é de vinte dias.
A figura acima ilustra uma rede PERT/CPM de determinado projeto, cujas atividades são representadas pelas letras de A a F. Com base nessa figura e nos dados da tabela acima apresentados, julgue os próximos itens.
Há mais de um caminho crítico na rede.
Para efetuar o reconhecimento de cadastro de interferências, no conjunto de métodos utilizados na gestão da interface projeto-obra na fase de preparação de Execução de Obras, o engenheiro residente
Para cada m2 de formas para fundações, utilizam-se os seguintes materiais: 0,20 kg de pregos mistos (R$ 5,00/kg); 2,50 m de tábua de pinho de 3.ª 1’’x12” (R$ 6,00/m); 3,00 m de sarrafo de pinho de 2.ª 1x4” (R$ 2,00/m). São também necessárias 2 h de servente (R$ 4,00/h) e 2 h de carpinteiro (R$ 8,00/h). Se foram executados 100 m2 e o valor acordado no contrato foi de R$ 80,00 por metro quadrado, então o resultado (valor pago menos o custo) da tarefa foi de
A atividade relativa à efetivação das avaliações e medidas possíveis, parciais e final, de levantamento e apropriação de custos e composições de preços, de processamento de faturas é uma das tarefas que concretizam o projeto de arquitetura. Essa atividade também verifica os prazos contratuais e as demais condições contratuais de mesma natureza, de modo a assegurar que o atendimento das disposições contratuais entre o contratante e o contratado seja cumprido. Essa tarefa é denominada
Julgue os itens seguintes, relativos a conceito de qualidade, produtividade e a ferramentas de gestão.
Apesar de os sistemas ERP (enterprise resource planning) serem uma ferramenta para o planejamento e a gestão integrada, eles ainda são falhos, pois não tratam de aspectos operacionais relevantes, a exemplo do controle de estoques e da folha de pagamento.
Com relação aos conceitos de logística, julgue os itens subsequentes.
O modelo de integração logística proposto por Bowersox baseia-se em evidências de alto nível de flexibilidade, em que os executivos buscam atingir as metas e os objetivos da organização e de sua capacitação gerencial.
A tabela acima apresenta um levantamento estatístico por amostragem aleatória estratificada o qual foi realizado para se estimar a idade média da frota de caminhões em determinada região do país. A população de caminhões foi divida em dois estratos A e B, dos quais foram selecionados — sem reposição — 500 e 1.000 caminhões, respectivamente, perfazendo o total de 1,5 mil caminhões na amostra. Com base nessas informações e na tabela apresentada, julgue os seguintes itens.
A estimativa da média populacional das idades dos caminhões nessa região do país foi superior a 16 anos.
Acerca da utilização de ferramentas para análise e melhoria de processos em uma organização, julgue os itens subsequentes.
A matriz GUT considera gravidade, urgência e tendência como fatores a serem ponderados na priorização de problemas.
Durante a realização de uma perícia em determinada obra, em que um viaduto entrou em colapso e desmoronou antes da entrega, foi constatado que o engenheiro responsável técnico pela obra foi negligente no controle da execução do concreto. Além disso, verificou-se que o engenheiro responsável pela perícia possuia formação apenas em engenharia mecânica. Por fim, foi constatado erro de projeto estrutural, relatado no diário de obras pelo próprio engenheiro responsável técnico, porém, a fiscalização determinou a continuidade dos trabalhos sem consulta ao projetista ou alteração do projeto.
Com base nessa situação hipotética, julgue os próximos itens.
O registro no diário de obras do erro de projeto transfere a...
Durante a avaliação de uma edificação, por motivo de força maior, o engenheiro responsável pela vistoria da edificação teria sido impedido de examinar a parte interna do imóvel, registrando esse fato no laudo. O engenheiro combinou, ainda, com quem o designou a fazer a avaliação, que daria prosseguimento ao trabalho sem essa etapa da vistoria. Além disso, o avaliador utilizou um modelo que considera um fluxo de caixa específico, com despesas e receitas previstas ao longo do tempo. Para identificar o custo da edificação, foi adotado o custo unitário básico (CUB).
Com base nessas informações, julgue os próximos itens, relativos à avaliação de imóveis urbanos.
Em avaliação de imóveis, é adequada a uti...
Acerca de ferramentas e manutenção de equipamentos, julgue os itens a seguir.
Máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos à inspeção, sendo concedida especial atenção a freios, mecanismos de direção, cabos de tração e suspensão, sistema elétrico e outros dispositivos de segurança.
Julgue os itens a seguir, relativos à segurança do trabalho.
A insolação excessiva ou a falta de insolação devem ser evitadas nos projetos e na construção das edificações dos locais de trabalho.
Em uma tarefa de equipe, um trabalhador apresentou-se com o equipamento de proteção individual danificado e impróprio para a proteção requerida. Julgando que esse fato não seria impedimento para a execução da parte da tarefa que lhe foi atribuída e que a sua ausência inviabilizaria a execução do trabalho, o trabalhador se integrou à equipe e desempenhou suas atividades.
Com base na situação apresentada, julgue os itens subsequentes.
O empregado, responsável por comunicar danos ou alterações no equipamento de proteção individual, deveria ter informado o empregador acerca do problema que tornou seu equipamento impróprio para o uso.
Em uma obra de engenharia e arquitetura, o interveniente responsável por possuir profissionais habilitados, que mantêm autonomia técnica e que assumam a condição de autores dos projetos, sendo responsáveis técnicos por estes, é
A adesão e a formalização ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional – PBQP-H, é
Em relação ao manejo dos resíduos sólidos de construção, os resíduos
Para a determinação da taxa do BDI, Benefícios e Despesas Indiretas, para o orçamento de obras, NÃO se deve incluir
Em uma edificação recém-construída, foram verificados alguns problemas, entre eles: paredes fora de esquadro, não permitindo a perfeita colocação dos armários de canto; queda de reboco das paredes, podendo causar acidentes; e reclamação do dono da edificação vizinha, alegando fissura no muro de divisa causada pela execução da obra.
Com base nessa situação, julgue os próximos itens.
O trabalho do perito deve restringir-se à verificação da causa e origem dos defeitos apresentados na edificação, cabendo à esfera judicial a averiguação do agente dos defeitos.
Em uma edificação recém-construída, foram verificados alguns problemas, entre eles: paredes fora de esquadro, não permitindo a perfeita colocação dos armários de canto; queda de reboco das paredes, podendo causar acidentes; e reclamação do dono da edificação vizinha, alegando fissura no muro de divisa causada pela execução da obra.
Com base nessa situação, julgue os próximos itens.
Devido à facilidade de análise dos defeitos apresentados, a perícia pode ser realizada por técnico de grau médio.
Considerando a composição de custos apresentada na tabela acima, que ilustra a ficha de composição de custo unitário de um concreto não estrutural, julgue os itens subsequentes.
Na composição da equipe mínima para a execução do serviço, devem ser previstos seis serventes.
Considerando a composição de custos apresentada na tabela acima, que ilustra a ficha de composição de custo unitário de um concreto não estrutural, julgue os itens subsequentes.
Na tabela mostrada, a coluna “coeficiente” corresponde ao consumo de insumos para a produção de 1 m3 de concreto.
Julgue os itens subsecutivos, referentes a planejamento e controle de obras.
Considere que o reboco de uma parede de 40 m2 de área possa ser feito manualmente, com dois serventes, com produtividade de 3,3 m2/h, ou com uma rebocadeira, com produtividade de 33 m2/h. Se em um dia de 8 horas de trabalho, o custo de cada servente for de R$ 5,00 a hora normal e mais 50% a hora extra, e se o custo da rebocadeira com operador for de R$ 90,00 a hora normal e R$ 110,00 a hora extra, é correto afirmar que é mais vantajoso, para o dono da obra, utilizar a dupla de serventes.
Julgue os itens subsecutivos, referentes a planejamento e controle de obras.
As atividades, com relação a datas de início e término, são classificadas em flexíveis, semiflexíveis e inflexíveis.
Julgue os itens subsecutivos, referentes a planejamento e controle de obras.
A subdivisão dos pacotes de trabalho em componentes menores, que constituirão o cronograma e a rede de precedências, é denominada planejamento em ondas sucessivas.
A respeito de orçamento, julgue os próximos itens.
O custo de equipamento é representado pela quantidade ou fração de horas necessárias para a execução de uma unidade do serviço, multiplicado pelo custo horário do equipamento.
A ciência que estuda as medidas necessárias à prevenção das enfermidades nas construções denomina-se:
Os orçamentos são compostos, basicamente, por três partes: custos diretos, custos indiretos e o BDI − Benefícios e Despesas Indiretas. Corresponde a uma parcela de custo direto:
A manutenção de um edifício caracterizada por serviços que demandam ação ou intervenção imediata, a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, é denominada de
Uma forma de acompanhamento do cronograma de execução da obra é a elaboração da rede PERT/CPM do empreendimento, estabelecendo a sequência das atividades e eventos-marco. Sobre as redes PERT/CPM, considere:
I. O "cedo de um evento" corresponde à data mais cedo para dar início à execução das atividades que emanam deste evento, contada a partir do início do projeto, considerando-se que todas as atividades que chegam até este evento não sofram atrasos na execução. II. O "tarde de um evento" corresponde à data mais tarde possível para atingir o evento, considerando que as atividades anteriores podem sofrer um atraso dentro de um limite de tolerância estabelecido previamente. III. O Caminho Crítico é aquele no qual as atividades não têm folga para iniciar nem...O tipo de estrutura organizacional, para gerenciamento de obras, no qual uma equipe é reunida para trabalho em uma obra ou atividade específica, é conhecido por organização
Frequentemente, em empreendimentos públicos, necessita-se de realização de vistorias, avaliação de imóveis, elaboração de perícias, relatórios técnicos e pareceres. É o que ocorre, por exemplo, em desapropriações, sub-rogações e renovações de contratos de locação. A respeito dessas atividades e da legislação que rege o exercício da engenharia, julgue os itens que se seguem.
Nenhuma avaliação poderá prescindir da vistoria. Em casos excepcionais, quando for impossível o acesso ao bem avaliado, admite-se a adoção de uma situação-paradigma, desde que acordada entre as partes e explicitada no laudo.
O sucesso de uma obra pública depende, entre outros fatores, de um orçamento de referência bem elaborado e de uma fiscalização atuante. Acerca dos procedimentos de acompanhamento de obras e de elaboração de orçamentos, julgue os próximos itens.
O diário de obras, elaborado pela contratada e assinado pelo preposto da contratada e pelo fiscal da administração, consiste no registro sistemático, objetivo, sintético e diário dos eventos ocorridos no âmbito da obra, bem como de comentários e observações.
O sucesso de uma obra pública depende, entre outros fatores, de um orçamento de referência bem elaborado e de uma fiscalização atuante. Acerca dos procedimentos de acompanhamento de obras e de elaboração de orçamentos, julgue os próximos itens.
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
Com base nessas informações, julgue os seguintes itens relacionados ao acompanhamento e ao controle dessa obra.
Com base nas curvas apresentadas, é possível concluir que o cronograma do projeto está progredindo 66,67% da taxa originalmente planejada, o que representa um desvio de agenda.
Com base nessas informações, julgue os seguintes itens relacionados ao acompanhamento e ao controle dessa obra.
As curvas mostram que, mantidas as condições de andamento do projeto, com os dados obtidos ao fim do terceiro mês, projeta-se um estouro de R$ 5 milhões no orçamento da obra.
Com base na composição mostrada acima, julgue os itens de 86 a 90 acerca de orçamentos e composições de custos unitários e controle de materiais e de execução de obras e serviços.
Considerando-se fixos o grau de hidratação e os agregados, a resistência à compressão é função exclusiva da relação água/cimento que, quando muito baixa, não permite a hidratação completa dos grãos de cimento. Nesse sentido, é correto afirmar que, quanto maior for a relação água/cimento, maior será também a resistência característica do concreto.
Orçamento pode ser definido como a determinação dos gastos necessários, em termos quantitativos, para a realização de um projeto, de acordo com o plano de execução previamente estabelecido. Acerca da elaboração de orçamentos na construção civil, julgue os itens a seguir.
Os encargos que incidem sobre a mão de obra, também chamados de encargos sociais ou encargos de leis trabalhistas, diferem conforme o operário seja horista ou mensalista. Horistas são aqueles que atuam diretamente na execução do serviço (pedreiros, carpinteiros etc.) e mensalistas são aqueles que participam de atividades indiretas, como mestres, encarregados e almoxarifes.
Orçamento pode ser definido como a determinação dos gastos necessários, em termos quantitativos, para a realização de um projeto, de acordo com o plano de execução previamente estabelecido. Acerca da elaboração de orçamentos na construção civil, julgue os itens a seguir.
Considere que o gráfico abaixo represente o custo de uma arena (em US$) versus número de assentos. Nesse caso, é correto inferir que o método da correlação para se determinar o custo da arena em função do número de assentos é adequado e que para uma arena de 40.000 assentos o valor da obra é de aproximadamente US$ 160 milhões, com um grau de confiança de 95%.
...
Considerando que a tabela acima, gerada em Excel, apresenta o controle de estoque de uma obra, julgue os itens seguintes.
Para gerar o valor dos estoques de insumos referentes à coluna G, deve-se digitar a fórmula =C2*E2 na célula G2 e, em seguida, copiá-la nas células G3, G4 e G5.
Considerando que a tabela acima, gerada em Excel, apresenta o controle de estoque de uma obra, julgue os itens seguintes.
A inserção de uma coluna entre as colunas E e F não altera os valores calculados na coluna de estoque.
Considerando a tabela acima, que apresenta o cronograma físico-financeiro de uma obra cujas atividades são indicadas pelas letras A, B, C e D, e que os valores apresentados nessa tabela sejam dados em reais, julgue os próximos itens, relativos a acompanhamento e controle de obras.
O cronograma físico-financeiro acima permite identificar a relação de dependência entre as atividades.
Considerando que a figura acima representa a rede PERT-CPM de um projeto cujas atividades A, B, C e D tenham duração igual a cinco dias, julgue os itens a seguir.
Todos os caminhos entre o início e o fim do projeto são críticos.
Considerando que a figura acima representa a rede PERT-CPM de um projeto cujas atividades A, B, C e D tenham duração igual a cinco dias, julgue os itens a seguir.
As atividades representadas por setas tracejadas denominam-se atividades fantasmas.
Tendo em vista os elementos Estudo preliminar, Anteprojeto, Projeto executivo e Especificações, considerados no orçamento de obras, assinale a alternativa em que esses elementos estão conceituados corretamente.
Acerca da legislação profissional do sistema CONFEA-CREA, julgue os itens que se seguem.
Por ser da área de gestão, a orçamentação de obras civis é atividade técnica de engenharia desenvolvida por engenheiro de qualquer especialidade.
Para decidir a respeito de sua participação em um empreendimento imobiliário que ainda estava na fase de anteprojeto, determinada construtora elaborou orçamento empregando o método da correlação para estudar a viabilidade do investimento. Após o estudo, a construtora optou pela execução da obra.
No que concerne a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
O método de orçamentação utilizado se fundamenta na composição de custos unitários.
Para decidir a respeito de sua participação em um empreendimento imobiliário que ainda estava na fase de anteprojeto, determinada construtora elaborou orçamento empregando o método da correlação para estudar a viabilidade do investimento. Após o estudo, a construtora optou pela execução da obra.
No que concerne a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
Devido à fase em que se encontra o projeto, ainda não é possível executar orçamento utilizando o método da quantificação de insumos.
No que se refere aos princípios de planejamento e orçamento públicos, julgue os itens seguintes.
De acordo com o princípio da periodicidade, o exercício financeiro deverá conter o período de tempo de mandato do presidente da República para garantir a governabilidade e atender à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Na execução das fundações de um edifício, os vizinhos se queixam à construtora devido a diversas trincas que surgem nas suas casas, causadas pela vibração na cravação de estacas. O dono da obra, que não havia considerado anteriormente a situação dos imóveis vizinhos, contratou, então, um engenheiro mecânico para avaliar os danos existentes e verificar as verdadeiras causas do problema.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos.
Se a construtora tivesse contratado a elaboração de laudo de vizinhança, esse documento contribuiria para a avaliação da responsabilidade da empresa em relação aos danos existentes.
O engenheiro responsável pela avaliação de determinado imóvel se baseou nas seguintes informações para realizar seu trabalho: (i) aplicação do método da quantificação de custo; (ii) utilização do laudo de avaliação simplificado; e (iii) desapropriação total, com o custo de reedição superior ao valor de mercado. Em relação a essas informações, julgue os itens subsequentes.
O laudo deverá explicitar, no mínimo, cálculos efetuados, campo de arbítrio e justificativas para o resultado adotado.
Ao fazer a medição de um serviço em uma obra pública verifica‐se que, de acordo com o cronograma físico, 30% do serviço previsto para esta medição não havia sido executado.
O valor total a ser pago nesta medição corresponde a 30% do valor total a ser pago por este serviço e que este, na sua totalidade, corresponde a 40% do valor total da obra, que é de R$ 800.000,00. O valor a ser pago nesta medição, em reais, será deSeja a avaliação do valor venal de um imóvel igual a R$ 1.000.000,00. Para fins de aluguel, pelo procedimento da remuneração de capital, considerando uma remuneração de 6% ao ano (a juros simples), fornece um valor mensal igual a
A atividade concernente a exame realizado por profissional especialista, legalmente habilitado, destinada a verificar ou esclarecer determinada ocorrência na construção civil, apurar causas motivadoras da mesma, ou estado, alegação de direitos ou a estimação da coisa que é objeto do litígio ou processo é a
Em relação à atividade pericial em construção civil, considere:
I. Só pode ser executada por profissionais devidamente registrados, com especialidade de engenharia civil, engenharia agrônoma ou arquitetura. II. Na engenharia de avaliação, se o terreno produz renda pelo seu aproveitamento, seja por meio comercial, industrial ou de construção habitacional, e se esse aproveitamento está situado em locais adequados, deve ser considerado na avaliação do imóvel. III. Benfeitorias são obras ou serviços que se realizam na edificação com o intuito de aproveitá-la, conservá-la e melhorá-la, incorporando-as permanentemente, ou seja, que não podem ser retiradas sem dano. Esta correto o que consta emDentre as atividades e atribuições de um engenheiro civil NÃO se pode incluir a responsabilidade
A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA. A ART que indica que uma atividade técnica caracterizada como intelectual, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma competências é a ART
Para a elaboração de um orçamento devem ser levantadas todas as despesas da produção de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a
Acerca de perícia, elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens a seguir
A técnica 5W2H é utilizada na atividade de perícia e avaliações.
Acerca de perícia, elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens a seguir
A constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que a constituem, sem a indagação das causas que a motivam denomina-se perícia.
Acerca de perícia, elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens a seguir
São exemplos de laudos administrativos: laudo para retificação de registro imobiliário e laudos para seguradoras.
Acerca de perícia, elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens a seguir
Defeitos construtivos são falhas construtivas que ameaçam a saúde ou a segurança do consumidor.
Acerca de perícia, elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens a seguir
Arbitramento, avaliação, exame, inspeção e vistoria são espécies de perícias.
Com relação aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
A comparação entre os serviços planejados e inseridos no cronograma original e os serviços realizados ao longo do cronograma fornece o dimensionamento dos atrasos ocorridos.
Com relação aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
Ao se estender o prazo da construção de determinada obra, mantendo-se o mesmo valor dos custos unitários dos serviços, os percentuais de produtividade previstos no contrato também tendem a se alterar, porém sem ônus para o empreiteiro.
Com relação aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
A utilização do método analítico de aceleração racional diminui, com menor aumento de custo, a duração total do projeto.
Com relação aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
O acompanhamento de projetos obedece a três etapas sucessivas: aferição do progresso das atividades, atualização do planejamento e interpretação do desempenho.
Em relação ao orçamento de obras de engenharia, julgue os itens a seguir.
O processo de orçamentação pode ser entendido a partir das seguintes etapas: estudo das condicionantes, composição de custos e fechamento.
Em relação ao orçamento de obras de engenharia, julgue os itens a seguir.
Para o cálculo do orçamento preliminar, determina-se o volume de concreto da supraestrutura a partir da multiplicação da área construída pela espessura média, que é especificada em função do número de pavimentos.
A respeito da avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens que se seguem.
O método comparativo e o método de renda são conhecidos e bastante utilizados na determinação do valor de venda.
A respeito da avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens que se seguem.
O método Ross-Heidecke é um dos mais utilizados para o cálculo da depreciação física e funcional, considerando, na determinação do valor de venda do imóvel, o obsoletismo, o tipo de construção e acabamento, e o estado de conservação da edificação.
Acerca de planejamento e elaboração de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
A lei orçamentária anual, que estima as receitas e autoriza as despesas do governo de acordo com a previsão de arrecadação, compreende o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Acerca de perícias de engenharia, julgue os itens seguintes.
Por servir apenas de subsídio na identificação das causas e origens das ocorrências, as perícias de engenharia na construção civil não precisam ser acompanhadas pela anotação de responsabilidade técnica.
Acerca de avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens a seguir.
No método da renda — que estima o valor de um bem ou de suas partes constitutivas, com base na capitalização presente da sua renda líquida, real ou prevista —, o valor máximo estimado para o imóvel é representado pelo valor atual do fluxo de caixa, descontado pela taxa de atratividade.
Acerca da elaboração de orçamentos de obras, julgue os itens subsecutivos.
No cálculo do custo da mão de obra, as parcelas referentes às leis sociais embutidas nos salários fazem parte dos encargos sociais.
Acerca da elaboração de orçamentos de obras, julgue os itens subsecutivos.
O percentual de bonificações e despesas indiretas (BDI) será calculado após obtenção dos custos direto e indireto totais.
Julgue os próximos itens, relativos à perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais.
Laudos contestatórios são pareceres técnicos nos quais se examinam e se rebatem os laudos preparatórios.
Julgue os próximos itens, relativos à perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais.
A classificação e a avaliação das provas periciais quanto ao sujeito podem ser diretas ou indiretas.
Julgue os próximos itens, relativos à perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais.
Arbitramento, exame e inspeção são espécies de perícias.
A respeito dos princípios de planejamento e de orçamento públicos, julgue os itens seguintes.
Escolhas orçamentárias na busca da estabilidade de preços, visando ao crescimento econômico, é uma função alocativa do orçamento.
Julgue os itens a seguir, acerca da avaliação de imóveis urbanos.
Anomalia na edificação, decorrente de falha de projeto que pode representar ameaça ao usuário, é considerada defeito construtivo.
Julgue os itens subsecutivos, referentes à fiscalização de obras.
A atividade fantasma em uma rede PERT-CPM é uma atividade física e refere-se a um recurso necessário de diagramação sem valor lógico.
Julgue os itens subsecutivos, referentes à fiscalização de obras.
A técnica do valor agregado é uma ferramenta de monitoramento e controle que analisa o desempenho do projeto, por meio dos valores planejados e agregados, e os custos reais incorridos.
A respeito dos sistemas de certificação de sustentabilidade, julgue os itens de 105 a 110.
A etiqueta do PROCEL Edifica é concedida em dois momentos: na fase de projeto e após a construção do edifício, e é aplicada somente em edifícios comerciais.
A respeito dos sistemas de certificação de sustentabilidade, julgue os itens de 105 a 110.
Os critérios da certificação LEED no Brasil englobam seis pontos importantes: eficiência energética; uso racional da água, materiais e recursos; qualidade ambiental interna; espaço sustentável; inovações e tecnologias; créditos regionais.
A respeito dos sistemas de certificação de sustentabilidade, julgue os itens de 105 a 110.
O BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) surgiu na Inglaterra na década de 90 do século XX como o primeiro certificado ambiental de edificações.
A CF, ao instituir a LDO, disponibilizou um importante instrumento de orçamentação pública. A LDO representa a interface entre o PPA e a LOA, que é o instrumento que viabiliza a execução dos programas governamentais. Desse modo, entre outras funções, a LDO dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
A diferença entre o orçamento analítico e o orçamento sintético é que o primeiro não possui a composição dos serviços que serão executados, contemplando o tipo de serviço e seu respectivo custo. Por sua vez, o segundo contém apenas a composição dos serviços, cujo detalhamento pode ser obtido em publicações técnicas, como, por...
A CF, ao instituir a LDO, disponibilizou um importante instrumento de orçamentação pública. A LDO representa a interface entre o PPA e a LOA, que é o instrumento que viabiliza a execução dos programas governamentais. Desse modo, entre outras funções, a LDO dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
No acompanhamento do andamento de uma obra de construção de edificação, pode-se lançar mão de uma ferramenta gerencial conhecida como cronograma físico-financeiro. Na confecção desse cronograma, não se recomenda o uso do diagrama de Gantt, mesmo quando as barras, em cada unidade de tempo, são substituídas pela porcentagem do ...
Acerca de programação, orçamentação e controle de obras, julgue os itens a seguir.
A curva ABC possibilita um controle economicamente compatível com o objeto a ser controlado.
Acerca das ações necessárias ao acompanhamento e fiscalização de obras, julgue os itens subsequentes.
O cronograma de uma obra, registro da programação das atividades que serão realizadas durante a construção, recebe a denominação de cronograma físico-financeiro quando contempla os valores que serão gastos ao longo do tempo e em cada uma das atividades programadas.
Com relação a planejamento e orçamento de obra, julgue os próximos itens.
O método do caminho crítico (critical path method), técnica bastante utilizada no planejamento e controle de obras e projetos, corresponde ao sequenciamento e à estimativa de duração das atividades.
Considerando o esquema de um aeroporto apresentado na figura acima, julgue os itens a seguir, relativos ao PGR.
O prédio da manutenção e o posto de combustíveis são os locais que concentram a produção de resíduos perigosos, o que exige providências distintas para a coleta, o armazenamento e a destinação final dos resíduos nesses locais.
Considerando que o conhecimento acerca da elaboração de orçamento de obras é de fundamental importância para avaliação da justeza do preço da obra, julgue os itens a seguir.
A elaboração do orçamento detalhado é condição necessária e suficiente para obtenção do fluxo de despesas da obra.
Considerando que o conhecimento acerca da elaboração de orçamento de obras é de fundamental importância para avaliação da justeza do preço da obra, julgue os itens a seguir.
Durante a elaboração do orçamento de determinada obra, a quantidade e os valores dos demais contratos em andamento da empresa construtora afetam o cálculo de bonificações e despesas indiretas (BDI).
Quanto à avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens a seguir.
A depreciação física de um imóvel pode ser calculada com base na aplicação de um coeficiente de depreciação.
Em relação à legislação profissional pertinente ao Sistema CREA/CONFEA, julgue os seguintes itens.
A colocação e a manutenção de placas nas obras, com o nome do responsável técnico, são obrigatórias durante toda a fase de execução.
Em relação à legislação profissional pertinente ao Sistema CREA/CONFEA, julgue os seguintes itens.
Cabe à fiscalização do CREA, ao visitar a obra ou serviço, consignar a visita no Livro de Ordem e recolher as primeiras vias já preenchidas.
Em relação à legislação profissional pertinente ao Sistema CREA/CONFEA, julgue os seguintes itens.
Nas obras em andamento, é obrigatório constar, no Livro de Ordem, a orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações.
Em relação a perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens que se seguem.
Apesar de ser um documento técnico, o laudo deve ter uma linguagem clara e objetiva, compreensível a leigos.
Em relação a perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens que se seguem.
Laudo de vizinhança e laudo de inspeção predial são exemplos de laudos técnicos.
Acerca de programação, orçamentação e controle de obras, julgue os itens a seguir.
O ritmo de uma obra pode ser definido pelo coeficiente angular da curva S correspondente.
Acerca de programação, orçamentação e controle de obras, julgue os itens a seguir.
A curva ABC possibilita um controle economicamente compatível com o objeto a ser controlado.
De acordo com o Sistema de Custos Rodoviários SICRO-2, julgue os itens subsequentes.
O custo de mão de obra é calculado com base na média ponderada dos custos em horas normais, horas extraordinárias e trabalho noturno, conforme limites legais previstos.
De acordo com o Sistema de Custos Rodoviários SICRO-2, julgue os itens subsequentes.
Na composição de custos unitários, os equipamentos alugados estão incluídos no item C – Material.
No que diz respeito ao planejamento e definição do Layout de um canteiro de obras coloque C (certo) ou E (errado) nas afirmações abaixo:
( ) Quando estamos dimensionando um canteiro, devem ser considerados: materiais, maquinarias, instalações e transporte.
( ) Na elaboração do Layout do canteiro, os primeiros elementos cujas posições são definidas, são barracões do escritório, depósitos e almoxarifados.
( ) Na definição do Layout do canteiro não é levado em consideração o procedimento construtivo adotado para a obra, mas sim ao tempo de duração da obra.
( ) A betoneira deve ficar próxima ao depósito dos agregados e aos mecanismos de elevação.
( ) Quando estamo...
Sobre as atividades de manutenção que envolvam obras de construção civil, considerando as normas de segurança vigentes, é correto afirmar:
Sobre cronograma físico-financeiro da obra é INCORRETO afirmar:
Considere as afirmativas sobre incineração do lixo.
I. Os teores em chumbo, cádmio, arsênio e cobre detectados em análises realizadas em entulhos contendo madeiras de demolição apresentam concentrações superiores aos encontrados na madeira virgem.
II. O processo apresenta baixo custo operacional.
III. A redução do volume dos resíduos por meio das cinzas resultantes do processo de combustão representam aproximadamente 25% do total do lixo incinerado.
IV. O processo não requer grandes investimentos e tampouco mão de obra qualificada.
V. Os equipamentos que compõem o sistema admite uniformidade na composição dos resíduos, implicando em baixo custo de manutenção, ...
Julgue os itens subsecutivos, referentes à fiscalização de obras.
A folga total em uma rede PERT refere-se ao tempo permitido para o atraso de um projeto, porém, sem que haja atraso da data de término imposta para o projeto.
Um engenheiro pretende estimar o valor a ser dispendido na elaboração de um projeto geométrico, na escala 1:1000, para avaliação do traçado de uma extensão de uma linha de Metrô existente. A extensão dessa linha terá 4,5 km em linha reta. Esse projeto será pago por folha de desenho formato A1 produzida, sendo que cada desenho será remunerado em R$ 6.000,00. Sabe-se que uma folha A1 tem 841 × 594 mm, o valor a ser pago pelos desenhos do projeto será, em R$, igual a
Julgue o item seguinte, que versa sobre o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).
O PBQP-H está dividido em níveis de qualidade, desde o nível C, o mais simples, até o nível A, o de certificação, que abrange todos os requisitos do Programa. A diferença entre os níveis está relacionada à quantidade de requisitos a serem cumpridos.
Acerca dos impactos do transporte aéreo no meio ambiente e do processo de licenciamento ambiental, julgue os itens subsecutivos.
O procedimento de aplicação do reverso, por permitir uma rápida desaceleração da aeronave, é fundamental para a atenuação dos níveis de ruído nos pousos.
Não faz parte das atribuições da Fiscalização a atividade de
A elaboração de um orçamento prévio é uma etapa do planejamento das obras, antes do fim do detalhamento do projeto, com finalidade de verificar a viabilidade do empreendimento. Uma forma de estimar o custo é considerar elementos provenientes de uma obra semelhante, com quantidades de materiais e serviços e respectivos custos conhecidos, cujo método é conhecido como:
No planejamento de uma obra, os cronogramas são elementos que permitem o acompanhamento do desenvolvimento físico e fi nanceiro de um empreendimento. A respeito da elaboração de cronogramas e dos seus principais tipos, é correto afirmar que
A Taxa Interna de Retorno (TIR) de um investimento é uma taxa de desconto hipotética que, quando aplicada a um fluxo de caixa, iguala os valores das despesas, trazidos ao valor presente, aos valores dos retornos dos investimentos, também trazidos ao valor presente. Dependendo da ótica de análise de um projeto, social ou privada, a TIR pode ser diferente, uma vez que não há, necessariamente, correspondência absoluta entre custos e benefícios sociais e privados de um investimento. Podese, nesse caso, considerar a existência de uma TIRsocial e de uma TIRprivada para um projeto de infraestrutura. Com base nesses conceitos, analise as afirmativas que se seguem e assinale a opção que melhor representa o conjunto, considerando C para alternativa correta e E para afirmativa errada...
Com relação a critérios básicos e diretrizes gerais para o processo de avaliação de impacto ambiental no Brasil, é incorreto afirmar que:
Conforme lei específica, a licitação de obra pública de engenharia deve ser precedida do projeto básico aprovado, acompanhado de orçamento detalhado. Com relação aos orçamentos de obras públicas, julgue o item seguinte.
O orçamento preliminar é, em geral, menos detalhado que a avaliação expedita de custos.
A realização de vistoria e avaliação de imóveis em empreendimentos púbicos, bem como a elaboração de perícias, relatórios técnicos e pareceres sobre esses empreendimentos, ocorre frequentemente nos processos de desapropriação, sub-rogação e renovação de contratos de locação. A respeito dessas atividades, julgue os itens a seguir à luz da legislação de regência do exercício da engenharia.
Mediante o método evolutivo, identifica-se o valor do bem pelo somatório de seus componentes, ao passo que, pelo método involutivo, identifica-se o valor de mercado de um bem com base em um modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica feito a partir de um empreendimento hipotético compatível com as condições do mercado e ...
A realização de vistoria e avaliação de imóveis em empreendimentos púbicos, bem como a elaboração de perícias, relatórios técnicos e pareceres sobre esses empreendimentos, ocorre frequentemente nos processos de desapropriação, sub-rogação e renovação de contratos de locação. A respeito dessas atividades, julgue os itens a seguir à luz da legislação de regência do exercício da engenharia.
O laudo ou parecer de avaliação pode ser executado somente por profissional habilitado e com registro em um conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomia, ao qual compete definir, a priori, o nível de precisão da avaliação.
No que se refere à programação e ao orçamento de obras e serviços de engenharia, julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, considere que as siglas BDI e SINAPI, sempre que empregadas, referem-se, respectivamente, a benefícios e despesas indiretas e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
O percentual de BDI para obras executadas com recursos da União deve compor-se, no mínimo, das parcelas referentes à taxa de rateio da administração central; dos percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado; da taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e da taxa de lucro.
No que se refere à programação e ao orçamento de obras e serviços de engenharia, julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, considere que as siglas BDI e SINAPI, sempre que empregadas, referem-se, respectivamente, a benefícios e despesas indiretas e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
Nas sucessivas leis de diretrizes orçamentárias, é estabelecido que os custos unitários de materiais e serviços executados com recursos dos orçamentos da União não podem ultrapassar os menores custos de seus correspondentes no SINAPI.
No que se refere à programação e ao orçamento de obras e serviços de engenharia, julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, considere que as siglas BDI e SINAPI, sempre que empregadas, referem-se, respectivamente, a benefícios e despesas indiretas e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
As composições de custo do SINAPI incluem os encargos sociais com alíquotas variáveis por unidade da federação e por unidade de medida de insumo e excluem os BDI.
Acerca de perícia, elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens a seguir
Vícios construtivos são falhas construtivas que causam prejuízo material ou financeiro ao consumidor.
Acerca de perícia, elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, julgue os itens a seguir
Parecer técnico constitui documento de natureza técnica, habitualmente de caráter privado, produzido por especialista na matéria. Sua função é relatar aspectos constatados ou examinados, e eventuais análises, e seu objetivo não necessariamente tem enfoque pericial.
Com relação aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
O indicador percentual da programação concluída (PPC) deve ser utilizado para as programações mais genéricas do cronograma.
Com relação aos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
A utilização do cronograma facilita a verificação de como o atraso ou o adiantamento de determinada atividade afeta a rede globalmente.
Em relação ao orçamento de obras de engenharia, julgue os itens a seguir.
A seguinte sequência de atividades é utilizada para cálculo dos custos diretos: listagem dos serviços a serem realizados, levantamento dos custos, cálculo dos custos unitários e cálculo dos custos de cada um dos serviços.
Em relação ao orçamento de obras de engenharia, julgue os itens a seguir.
Entende-se por estimativa de custo a avaliação do preço global da obra, obtida por meio dos projetos básicos, fundamentada em planilhas que expressam a composição de todos os custos unitários, acrescentando-se, a ela, o BDI.
Em relação ao orçamento de obras de engenharia, julgue os itens a seguir.
Para o cálculo do BDI, utiliza-se a seguinte formulação: as taxas que incidem sobre os custos diretos alocam-se no numerador; e as taxas que incidem sobre o preço de venda, no denominador.
Em relação ao orçamento de obras de engenharia, julgue os itens a seguir.
O custo horário improdutivo de um equipamento é resultado da soma entre o custo horário de depreciação e o custo horário de juros.
A respeito da avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens que se seguem.
Considere que determinada construção foi avaliada em área, acomodações, qualidades e quantidades semelhantes a um projeto padrão especificado por norma regulamentadora pertinente. Nesse caso, o custo total da construção pode ser calculado a partir da área da construção e do custo unitário, divulgado mensalmente pelos sindicatos da indústria da construção.
A respeito da avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens que se seguem.
Para imóveis usados, além de ser aplicada a depreciação, a qual considera o estado de conservação do imóvel, deve ser diminuído o benefício de despesa indireta (BDI).
A respeito da avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens que se seguem.
O método da benfeitoria resíduo fornece o custo da benfeitoria e não o seu valor.
A respeito de programas computacionais usuais para projetos de engenharia, julgue os próximos itens.
No Microsoft Project, o Gantt de Controle permite a visualização das atividades críticas do cronograma de execução de uma obra.
Com relação a obras de infraestrutura, julgue o item seguinte.
Os órgãos e entidades federais devem incluir, no orçamento de cada projeto ou obra, dotações correspondentes a, no mínimo, 1% do orçamento, destinadas à prevenção ou à correção de efeitos negativos nos referidos projetos ou obras.
Considerando as normas brasileiras vigentes e as boas práticas de engenharia a respeito dos sistemas prediais, julgue os itens subsequentes.
O sistema de manutenção de uma edificação deve atender às necessidades de manutenção dos tipos rotineira, planejada e não planejada.
Considerando as normas brasileiras vigentes e as boas práticas de engenharia a respeito dos sistemas prediais, julgue os itens subsequentes.
A manutenção não planejada de um sistema predial é decorrente de inspeções periódicas do sistema, feitas a fim de verificar pontos críticos e detectar defeitos que venham a ocorrer pelo uso indevido e pelo próprio tempo de uso das instalações.
Com relação ao método comparativo direto de avaliação de imóveis, julgue os itens subsequentes.
O método comparativo direto identifica o valor do bem pelo somatório dos valores dos seus componentes.
Com relação ao método comparativo direto de avaliação de imóveis, julgue os itens subsequentes.
O método comparativo direto é aquele que identifica o valor do bem ou de suas partes por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos, a partir das quantidades de serviços e respectivos custos diretos e indiretos.
Acerca da qualidade na construção civil, julgue os itens seguintes.
A gestão da qualidade deve ser inserida no sistema de gestão integrado (SGI), que é caracterizado pela integração de diversos processos de gestão, como segurança e saúde, gestão ambiental, gestão da produtividade e responsabilidade social.
O planejamento de uma obra indicou que seria necessário um total de 960 homens-hora para a realização de determinado serviço. Se a jornada diária de trabalho de cada empregado é de 8 horas e o serviço tem que ser concluído em 10 dias úteis, o número de empregados que devem ser contratados para a sua realização é de:
Acerca da manutenção predial considere:
I. Um disjuntor com capacidade de condução de corrente maior do que aquela que o condutor suporta pode levar o condutor a se fundir, podendo provocar um curto-circuito, levando a um provável incêndio.
II. Com a troca do barrilete em um edifício devem ser trocadas as tubulações das unidades.
III. Para os reservatórios, cuja falta de vedação adequada das tampas e as infiltrações são as causas mais frequentes de contaminação, é preciso observar a periodicidade das limpezas e a validade da impermeabilização das caixas d’água e cisternas.
IV. Um sistema de manutenção predial adequado deve, ao mesmo tempo em que reponha os sistemas deteriorados, pro...
A fiscalização de obra é a atividade que tem por objetivo assegurar a qualidade da execução do empreendimento. Em uma concretagem, dentre outros aspectos, deve ser controlada a consistência da mistura, utilizando o ensaio de
A configuração ideal para um canal de drenagem urbana, devido a sua simplicidade de execução e manutenção, assim como pelo menor custo de implantação, é a seção
Em relação ao orçamento de obras considere:
I. O custo direto total da obra é obtido pelo somatório do produto “quantitativo x custo unitário” de cada um dos serviços necessários para a execução do empreendimento.
II. Com a finalidade de obtenção do preço final estimado para o empreendimento é preciso aplicar sobre o custo direto total da obra a taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI).
III. Com o objetivo de obtenção do preço final estimado para o empreendimento é preciso subtrair do custo direto total da obra a taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI).
IV. O cronograma físico-financeiro auxiliará na estimativa dos recursos orçamentários necessários ao longo de cada exerc...
No que tange aos custos unitários dos insumos e serviços na construção civil, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que dispõe sobre as diretivas para a elaboração da Lei Orçamentária Federal, estabelece que devam ser obtidos do
Os diagramas de rede PERT-CPM servem para o controle e programação dos eventos e atividades de uma obra. A construção de uma rede do tipo exige que sejam conhecidos diversos elementos, EXCETO:
Na gerência de obras de edificações, as atividades podem ser divididas em módulos conforme as funções necessárias a sua supervisão, como 1 − Produção e Controle, 2 − Programação e Controle, 3 − Administração da Obra, 4 − Administração do Canteiro e 5 − Administração do Contrato. Uma atividade do módulo 1 é a
Na gestão de obras de edificações, o setor de suprimentos é importante, principalmente, para evitar a paralisação das obras por falta de insumos. Dentre as responsabilidades de um setor de suprimentos de uma obra de edifício, NÃO se pode citar:
As ações executadas com o objetivo de eliminar os defeitos e as irregularidades constatadas, de modo a evitar falhas e conservar os equipamentos dentro das condições originais projetadas para o desempenho, por meio dos dados preestabelecidos e/ou detectados nas inspeções, caracterizam
O engenheiro responsável pela obra pediu para que o Técnico de Saneamento determinasse o número necessário de ajudantes para realizar a escavação de 30 m3 de valas em 5 dias, além do gasto de mão de obra para este serviço. A quantidade de ajudantes necessários e o custo do serviço são, respectivamente:
Dados:
1 ajudante escava 1 m3/dia de trabalho e gera uma despesa total com mão de obra de R$ 50,00/dia.
Na construção civil, Cronograma é o documento em que é registrado, pela ordem de sucessão em que serão executados, os serviços necessários à realização da construção e os respectivos prazos. Deste modo, os objetivos do Cronograma Físico são estabelecer
Sobre o SINAPI (Índices da Construção Civil), assinale a opção que não é aplicada.
Uma técnica utilizada para gerenciar projetos no que se refere ao acompanhamento, monitoramento e controle é a Análise de Valor Agregado. Sobre a técnica, assinale a resposta correta.
I. A partir desta técnica, é possível controlar o custo e o prazo de um empreendimento.
II. A técnica possui a limitação de não ser possível fazer estimativas para o término.
III. O tripé de comparação para o uso da técnica envolve as seguintes grandezas: Valor Previsto, Valor Agregado e Custo Real.
Sobre a programação de obras, assinale a opção correta.
I. Para se definir a duração de uma atividade, podese usar os índices de produtividade das equipes de trabalho.
II. Para se definir a duração de uma atividade, pode-se usar a estimativa de três pontos.
III. A estimativa de três pontos é calculada a partir da média ponderada das durações otimistas, pessimistas e realista (ou mais provável), em que a duração realista tem peso 4 e as demais peso 1.
Considere um edifício de área construída de 7.252,83 m2, sabendo que os itens que obtiveram maior participação no orçamento foram: a estrutura de concreto armado, com 21,47%, seguido das instalações com a participação de 16,27% do orçamento e os revestimentos com 15,53%. A totalização destes itens é de R$ 5.018.681,20. Logo, o valor do metro quadrado construído é de
Assinale a opção correta sobre os encargos sociais.
I. Os encargos sociais são obrigatórios, exigidos pelas Leis Trabalhistas e Previdenciárias ou resultantes de Acordos Sindicais adicionados aos salários dos trabalhadores.
II. Os encargos sociais são divididos em três níveis: Encargos Sociais Básicos e Obrigatórios; Encargos Incidentes e Reincidentes e Encargos Complementares.
III. Os custos com ferramentas manuais e EPI (Equipamentos de Uso Individuais) fazem parte dos encargos complementares.
Sabe-se que o valor de venda do metro cúbico de concreto é de R$ 255,23; o preço da mão de obra e dos equipamentos é de R$ 81,73. Logo, a percentagem do custo dos materiais é
Sobre análise orçamentária, assinale a opção correta.
A especifi cação de uma avaliação está relacionada tanto com o empenho do engenheiro de avaliações, como com o mercado e as informações que possam ser dele extraídas. O estabelecimento inicial pelo contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa garantia de alcance de graus elevados de fundamentação. Considerando que se deseje atingir uma fundamentação de grau III, no caso de utilização de modelo de regressão linear, será obrigatória
Para a construção de qualquer empreendimento, é necessário que exista planejamento, para defi nir a melhor forma de execução, e controle, que permita o gerenciamento, o acompanhamento e a adoção de correções, quando necessário. Com relação ao planejamento e controle, analise as afi rmações abaixo.
I. O método PERT - COM utiliza conceitos de redes (grados) para planejar e visualizar a coordenação das atividades do projeto.
II. A Linha de Balanço é a técnica de planejamento e controle que considera cada tarefa representada por uma linha e os dias, semanas ou meses como colunas que determinam a duração de cada tarefa no projeto.
III. O planejamento de médio prazo, considerado como um segundo nível de planeja...
Acerca de planejamento e elaboração de orçamento público, julgue os itens subsequentes.
Na elaboração de um orçamento para a execução de obras e serviços de engenharia, os custos indiretos, embora não incorporados à obra, são necessários para a sua execução e correspondem às despesas com mão de obra, que incluem salário, encargos sociais, custos com alimentação, transportes, equipamentos de proteção individual e ferramentas.
Acerca de perícias de engenharia, julgue os itens seguintes.
De acordo com a natureza e o objetivo da perícia de engenharia, é indicado que se obtenham, nessas perícias, plantas do terreno, do prédio e das instalações, nas quais sejam apresentados inclusive detalhes.
Acerca de avaliação de imóveis urbanos, julgue os itens a seguir.
O laudo completo de avaliação de imóveis urbanos apresenta informações suficientes para que seja autoexplicável.
Sobre o cronograma Pert-CPM, considere:
I. Folga livre para a realização de uma atividade é a diferença entre a primeira data de início e a última data de término dessa atividade.
II. Tempo disponível de uma atividade é o tempo de que se dispõe para realizá-la de modo a não afetar a primeira data de início das atividades que lhe sejam imediatamente sucessoras.
III. Atividade Crítica é a atividade cujos eventos inicial e final apresentam as menores folgas de uma rede de atividades.
IV. Caminho Crítico é a sequência de atividades críticas compreendidas entre o início e o fim da rede.
Está correto o que se afirmar em
Da composição dos custos unitários da instalação de interruptores de uma tecla, sem contar os encargos e leis sociais, é correto afirmar que o custo
Para os insumos da composição unitária da instalação de interruptores de uma tecla, sem contar os encargos e as leis sociais, o custos total da instalação de um interruptor de uma tecla é, em reais,
O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), visando aos interesses sociais e humanos de toda a sociedade, regulamenta e fiscaliza o exercício profissional daqueles que atuam nas áreas que representa, tendo ainda como referência o respeito ao cidadão e à natureza. Acerca desse assunto, julgue os itens subsequentes.
Ao realizar perícias para um estabelecimento comercial, o engenheiro deverá observar o princípio da equidade e atuar com imparcialidade e impessoalidade. Além disso, se for do interesse do cliente, o engenheiro deverá resguardar o sigilo profissional, com a ressalva de que, se houver obrigação legal de divulgação da informação, o sigilo terá de ser quebrado.
Acerca da elaboração de orçamentos de obras, julgue os itens subsecutivos.
Os aspectos pluviométricos da região de execução da obra, por não afetarem os custos, são desconsiderados na elaboração do orçamento da obra, tendo em vista a possibilidade de repactuação contratual por condições climáticas adversas.
Julgue os próximos itens, relativos à perícia e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais.
Conselho técnico emitido por profissional legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade não é considerado parecer técnico.
A respeito dos princípios de planejamento e de orçamento públicos, julgue os itens seguintes.
O não comprometimento de parcela da receita a determinados gastos atende ao princípio da não vinculação de receitas.
A respeito dos princípios de planejamento e de orçamento públicos, julgue os itens seguintes.
Segundo o princípio da universalidade do orçamento público, todas as receitas e despesas deverão constar no orçamento com seus valores brutos, e, não, líquidos.
Julgue os itens a seguir, acerca da avaliação de imóveis urbanos.
Em um conjunto de unidades autônomas padronizadas é possível realizar vistoria interna por amostragem aleatória.
Julgue os itens a seguir, acerca da avaliação de imóveis urbanos.
A margem de lucro do incorporador adotada em modelos estáticos, além de ser proporcional ao risco do empreendimento, deve estar de acordo com o que é praticado no mercado.
Como é denominado o conjunto de documentos onde constam as informações para o adequado uso e operação do sistema predial, bem como os procedimentos claros para sua manutenção?
Assinale a alternativa que apresenta a melhor definição para o termo atividade insalubre:
De acordo com o cronograma de uma certa obra, o serviço S1 deve ser feito com os seguintes percentuais: mês 1 = 30%, mês 2 = 20%, mês 3 = 30% e mês 4 = 20%. Acompanhando o andamento do serviço, verificou-se que, no mês 1, foram realizados 20% do previsto para o mês.
Para ajustar o cronograma integralmente no mês seguinte, de forma que o serviço atinja, no final do mês 2, o total previsto até essa data, o percentual do mês 2 passará a ser
Dada a composição unitária de custos abaixo, para a execução de reboco, é correto afirmar:
Em relação aos relatórios de custos de uma edificação, é INCORRETO afirmar que:
Os custos de uma obra são obtidos por meio do somatório dos custos diretos aos quais são acrescidos uma margem de modo a cobrir todos os custos incidentes. Em relação a obtenção dos custos de uma construção, é correto afirmar que:
O conceito “lean thinking” na construção civil visa sequenciar as atividades de modo integrado, planejando as atividades de forma balanceada, portanto os objetivos estabelecidos pelo procedimento lean de construção são:
A expressão PCMAT, segundo a Norma Regulamentadora NR 18, significa:
O cronograma cuja representação dos serviços programados em escala cronológica de períodos expressos em dias corridos, semanas, ou meses, mostrando o que deve ser feito em cada período é denominado de:
Em uma rede PERT/COM, técnica utilizada na gestão e planejamento de uma construção, é correto afirmar que:
Em relação aos orçamentos nas obras da construção civil, considere:
I. O orçamento pode ser utilizado para se obter informações sobre a viabilidade e desempenho financeiro do projeto.
II. O orçamento não pode se constituir em um documento contratual.
III. Permitem a programação física (cronograma) e financeira dos recursos necessários.
IV. Orçar uma obra ou empreendimento consiste em calcular o seu custo da forma mais detalhada possível, a fim de que o custo calculado seja o mais alto possível.
Está correto o que consta em
A planilha de orçamentos em uma obra de construção deve ser elaborada a partir das quantidades de material especificadas e detalhadas no projeto. Além dos insumos (materiais), também fazem parte do orçamento os custos referentes à mão de obra. Para caracterizar o custo da mão de obra, além do salário, vários outros custos devem ser calculados ou estimados, de modo que se conheça este custo de forma efetiva. Estes custos “adicionais”
No que diz respeito à atividade administrativa de Planejamento, a Construção Civil produz e utiliza documentos cuja denominação é comum à adotada na Administração. O documento decorrente de uma ação de Planejamento é denominado Plano. Considere as categorias de níveis de planejamento e os tipos de Planos apresentados, no quadro a seguir, e analise as afirmações I, II e III.
Dentre as opções abaixo, assinale a que representa os benefícios esperados, após uma Avaliação Pós- Ocupação (APO).
Assinale a opção que aponta os principais objetivos ou finalidades para a elaboração de um Manual do Usuário por uma empresa construtora.
Para o cálculo do BDI é necessário previamente determinar as Despesas Indiretas. Estas são gastos que não fazem parte dos custos da obra, mas que são necessários para a sua execução. São basicamente despesas da administração da sede da empresa, mais os encargos financeiros do capital de giro necessários na produção e os riscos envolvidos no empreendimento. Dentre os gastos que compõem a administração, NÃO é correto citar como componente para o cálculo do BDI:
É etapa do planejamento das obras a elaboração de um orçamento prévio, antes do fim do detalhamento do projeto, a fim de verificar a viabilidade do empreendimento. Uma forma de estimar o custo é considerar elementos provenientes de uma obra semelhante, com quantidades de materiais e serviços e respectivos custos conhecidos, cujo método é conhecido como
A falta de organização no canteiro de obras gera deficiência na movimentação de material, fato que contribui para grande desperdício de tempo, recursos humanos e materiais na obra. Sendo conhecida a área para instalação do canteiro e as particularidades da obra a ser executada, devem ser relacionados os aspectos relevantes para a implantação do canteiro. Dentre tais aspectos NÃO é correto citar
A avaliação de imóveis é uma atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem imóvel, a qual deve levar em conta os vários tipos de depreciação, como por exemplo, a decrepitude do bem imóvel, manifestada devido
A aplicação de uma camada de 2 cm de emboço desempenado em um metro quadrado de alvenaria requer: 0,010 m3 de areia (R$ 90,00/m3); 4,87 kg de cal hidratada (R$ 0,35/kg); 1,70 kg de cimento (R$ 0,47/kg); 0,80 hora de pedreiro (R$ 5,00/h) e 1,00 hora de servente (R$ 4,50/h). O custo unitário desse serviço, sem contar os encargos e leis sociais, é, em reais,
A execução de um metro quadrado de formas de madeira maciça para montagem de estruturas de concreto armado requer os seguintes insumos: 1,1 hora de carpinteiro (R$ 5,50/h); 1,1 hora de ajudante de carpinteiro (R$ 4,50/h); 2 m sarrafo bruto 5,0 cm × 2,5 cm (R$ 1,80/m); 0,5 m2 de tábua 30,0 cm × 2,5 cm (R$ 17,00/m2) e 0,20 kg de prego (R$ 4,50/kg). Para esses insumos, o custo unitário por metro quadrado de formas sem contar os encargos e leis sociais, é, em reais,
Segundo a legislação vigente, no planejamento financeiro de atividades de manutenção
Em relação aos procedimentos de manutenção em edificações, considere:
I. Manutenção é conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes de atender as necessidades e segurança dos seus usuários.
II. Um serviço de manutenção é a intervenção realizada sobre a edificação e suas partes constituintes, com a finalidade de conservar ou recuperar a sua capacidade funcional.
III. Durante a realização dos serviços de manutenção apenas os sistemas secundários de segurança podem ser desligados, desde que acessos provisórios sejam criados para atender possíveis emergências.
Está correto o que se afirma em
Com base nas informações fornecidas, os pesos aproximados dos serviços de CONCRETO, AÇO e FORMAS+CIMBRAMENTOS são:
Num processo de gerenciamento da manutenção, quando se atribui a expressão "tão bom quanto novo", o conceito considerado é o de que
Em função do planejamento e controle dos materiais presentes, dos serviços a serem executados, dos equipamentos disponíveis e da mão de obra alocada nos serviços, o canteiro de obras deve ser
A respeito de reciclagem e eficiência energética, julgue os itens subsecutivos.
Os geradores de resíduos, como as construtoras, por exemplo, são responsáveis pela redução, reutilização, reciclagem e destinação final dos resíduos de construções.
A respeito dos sistemas de certificação de sustentabilidade, julgue os itens de 105 a 110.
Para equacionar o problema da iluminação natural dos edifícios, devem-se relacionar de forma adequada variáveis tais como brilho da abóbada celeste, percepção, exigências funcionais, configuração dos ambientes e materiais empregados.
A respeito dos sistemas de certificação de sustentabilidade, julgue os itens de 105 a 110.
O selo Casa Azul CAIXA é um instrumento de classificação socioambiental de projetos de empreendimentos habitacionais. Podem se candidatar a esse selo as empresas construtoras, o poder público, empresas públicas de habitação, cooperativas, associações e entidades representantes de movimentos sociais.
Com relação à informática e aos programas computacionais de engenharia, julgue os itens a seguir.
Não é possível utilizar a janela Atribuir recursos no Ms Project para obter informações relacionadas às taxas de horas extras contabilizadas na execução de projetos em engenharia.
Considerando os métodos para a elaboração das composições de custos unitários de serviços de obras de construção leve e pesada e a metodologia SICRO2 desenvolvida pelo DNIT, julgue o item abaixo.
O software Volare, da fabricante PINI, muito utilizado no mercado nacional para a elaboração de orçamentos de obras de construção civil, pode ser utilizado tanto para confecção de orçamentos de edificações como para orçamento de estradas de rodagem, uma vez que também utiliza a metodologia SICRO2 para a criação das composições de custos de serviços.
A CF, ao instituir a LDO, disponibilizou um importante instrumento de orçamentação pública. A LDO representa a interface entre o PPA e a LOA, que é o instrumento que viabiliza a execução dos programas governamentais. Desse modo, entre outras funções, a LDO dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
Para a análise e acompanhamento de orçamentos na construção civil utilizam-se várias ferramentas, das quais uma das mais difundidas é conhecida por curva S. Essa curva é um orçamento organizado de modo a destacar os itens — insumos, mão de obra e equipamentos — que mais pesam no custo total de uma obra ou de um serviço. A Cur...
Na elaboração de orçamentos de referência para obras públicas, devem constar do BDI (benefícios e despesas indiretas) custos relativos.
Em relação aos princípios de planejamento e de orçamento públicos, assinale a opção correta.
