A tabela seguinte mostra a composição de benefícios e despesas indiretas (BDI) utilizada para compor o preço global de referência da construção de um prédio público. Nessa tabela, COFINS refere-se à contribuição para o financiamento da seguridade social; PIS é contribuição para o programa de integração social; CPRB é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta; e ISS refere-se ao imposto sobre serviço de qualquer natureza.
Considerando essas informações, julgue os itens subsequentes.
O percentual relativo à administração central pode ser majorado para incluir também a administração local.A tabela seguinte mostra a composição de benefícios e despesas indiretas (BDI) utilizada para compor o preço global de referência da construção de um prédio público. Nessa tabela, COFINS refere-se à contribuição para o financiamento da seguridade social; PIS é contribuição para o programa de integração social; CPRB é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta; e ISS refere-se ao imposto sobre serviço de qualquer natureza.
Considerando essas informações, julgue os itens subsequentes.
O orçamento vinculado a essa composição de BDI pode utilizar também outro percentual de BDI para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos.A tabela seguinte mostra a composição de benefícios e despesas indiretas (BDI) utilizada para compor o preço global de referência da construção de um prédio público. Nessa tabela, COFINS refere-se à contribuição para o financiamento da seguridade social; PIS é contribuição para o programa de integração social; CPRB é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta; e ISS refere-se ao imposto sobre serviço de qualquer natureza.
Considerando essas informações, julgue os itens subsequentes.
O BDI apresentado, de 24,52%, está dentro da faixa definida pelo Tribunal de Contas da União como aceitável para obra do tipo construção de edifícios.A tabela seguinte mostra a composição de benefícios e despesas indiretas (BDI) utilizada para compor o preço global de referência da construção de um prédio público. Nessa tabela, COFINS refere-se à contribuição para o financiamento da seguridade social; PIS é contribuição para o programa de integração social; CPRB é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta; e ISS refere-se ao imposto sobre serviço de qualquer natureza.
Considerando essas informações, julgue os itens subsequentes.
O orçamento elaborado a partir dessa composição de BDI deverá utilizar as listas de preços de serviços e insumos com encargos sociais desonerados, publicada...A tabela seguinte mostra a composição de benefícios e despesas indiretas (BDI) utilizada para compor o preço global de referência da construção de um prédio público. Nessa tabela, COFINS refere-se à contribuição para o financiamento da seguridade social; PIS é contribuição para o programa de integração social; CPRB é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta; e ISS refere-se ao imposto sobre serviço de qualquer natureza.
Considerando essas informações, julgue os itens subsequentes.
A composição do BDI apresentada está incompleta: falta computar o imposto de renda (IR) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) na categoria im...Determinada empresa foi contratada para elaborar um projeto executivo da nova sede de um órgão da administração pública. A fim de ser emitido o termo de recebimento definitivo do projeto, a empresa entregou ao órgão contratante, para análise da fiscalização técnica, as plantas de projeto de todas as disciplinas contratadas, o caderno de especificações e encargos, a planilha orçamentária sintética e analítica, a composição de benefícios e despesas indiretas (BDI) e o cronograma físico-financeiro.
A respeito da análise nos documentos entregues pela contratada, julgue os itens a seguir.
Após a emissão do termo de recebimento definitivo do projeto, a empresa contratada estará desobrigada de corrigir eventuais falhas que venham a ser iden...Determinada empresa foi contratada para elaborar um projeto executivo da nova sede de um órgão da administração pública. A fim de ser emitido o termo de recebimento definitivo do projeto, a empresa entregou ao órgão contratante, para análise da fiscalização técnica, as plantas de projeto de todas as disciplinas contratadas, o caderno de especificações e encargos, a planilha orçamentária sintética e analítica, a composição de benefícios e despesas indiretas (BDI) e o cronograma físico-financeiro.
A respeito da análise nos documentos entregues pela contratada, julgue os itens a seguir.
Deverá ser levado em conta no projeto em exame que, nos ambientes com condicionadores de ar instalados, o teor de gás carbônico pode se elevar e dissemi...Na visita à obra de construção de um prédio público, o fiscal observou os problemas a seguir, que foram notificados à contratada em documento oficial, com a solicitação de justificativas e providências:
● a área dentro do canteiro de obras, ao lado da área de armazenamento e onde ocorria a descarga dos vergalhões de aço, não se encontrava isolada;
● o local de execução da dobra e montagem das armaduras possuía lâmpadas de iluminação sem proteção contra impactos;
● as pontas verticais dos vergalhões já posicionados para concretagem estavam desprotegidas.
Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens que se seguem.
O diário de obras é o documento oficial para o registro das so...Na visita à obra de construção de um prédio público, o fiscal observou os problemas a seguir, que foram notificados à contratada em documento oficial, com a solicitação de justificativas e providências:
● a área dentro do canteiro de obras, ao lado da área de armazenamento e onde ocorria a descarga dos vergalhões de aço, não se encontrava isolada;
● o local de execução da dobra e montagem das armaduras possuía lâmpadas de iluminação sem proteção contra impactos;
● as pontas verticais dos vergalhões já posicionados para concretagem estavam desprotegidas.
Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens que se seguem.
O isolamento da área é dispensável quando a descarga de vergal...Na contratação de um escritório de arquitetura para elaborar o projeto completo de construção de um edifício público, o fiscal técnico solicitou que o projeto garantisse a facilidade de sua execução e possibilitasse o emprego de materiais e mão de obra disponíveis no local, não só para a execução da obra, mas também para sua conservação. O fiscal recusou o estudo inicial apresentado pelo projetista, pois a solução proposta não atendia ao requisito da economicidade.
Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os próximos itens, com base na legislação vigente que trata de contratos públicos.
O fiscal técnico, assim como o projetista, é considerado também corresponsável técnico pelo projeto.Na contratação de um escritório de arquitetura para elaborar o projeto completo de construção de um edifício público, o fiscal técnico solicitou que o projeto garantisse a facilidade de sua execução e possibilitasse o emprego de materiais e mão de obra disponíveis no local, não só para a execução da obra, mas também para sua conservação. O fiscal recusou o estudo inicial apresentado pelo projetista, pois a solução proposta não atendia ao requisito da economicidade.
Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os próximos itens, com base na legislação vigente que trata de contratos públicos.
O fiscal agiu corretamente ao recusar o estudo inicial, pois, do ponto de vista legal, o projeto deve atender o requisito da economici...Um servidor com formação em arquitetura foi nomeado fiscal técnico de uma obra de construção de determinado prédio público. No relatório de acompanhamento da execução da obra, ele informou que o prédio estava 90% concluído e que, embora os valores pagos até aquele momento correspondessem ao valor total previsto no cronograma financeiro para o período em análise, a obra encontrava-se atrasada.
Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
A análise de valor agregado é uma ferramenta gerencial de gestão de projetos que se aplica no controle realizado pelo fiscal.Um servidor com formação em arquitetura foi nomeado fiscal técnico de uma obra de construção de determinado prédio público. No relatório de acompanhamento da execução da obra, ele informou que o prédio estava 90% concluído e que, embora os valores pagos até aquele momento correspondessem ao valor total previsto no cronograma financeiro para o período em análise, a obra encontrava-se atrasada.
Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
Há uma contradição entre a informação de que a obra encontrava-se atrasada e a de que o total de valores pagos corresponde ao valor total previsto no cronograma físico financeiro.Em uma cidade, um galpão do século XIX foi restaurado para abrigar o arquivo público, que ocupará dois pavimentos da edificação. Para manter a fachada do galpão preservada, foi construída uma estrutura de concreto e aço independente no interior do prédio. Os pórticos da estrutura são compostos de vigas de concreto armado biapoiadas e isostáticas. Uma nova cobertura foi projetada com tesouras de madeira no corpo de prédio e uma treliça espacial metálica no vão central, que é circular. Para movimentar o acervo do arquivo, foi prevista uma ponte rolante apoiada em duas vigas metálicas de perfil I, assentadas sobre consolos curtos localizados no bordo inferior das travessas de apoio no topo dos pilares do pórtico. As vigas são apoiadas por aparelhos de neoprene fretado. Os pilar...
Considerando a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e fiscalização do exercício profissional de engenharia, atente para as seguintes afirmações:
I. O CONFEA e o CREA são órgãos que fazem parte do sistema de fiscalização do exercício profissional da engenharia.
II. A ART de uma obra deve ser registrada até a conclusão da construção.
III. Os responsáveis técnicos por uma obra de engenharia são definidos para efeitos legais através da ART.
IV. O tempo de extinção legal da responsabilidade técnica do engenheiro sobre uma obra é de cinco anos.
V. Nos casos em que se faça necessário um aditivo para a ampliação do objeto motivo do contrato de uma obra será necessário o registro de ART complementar.
Está correto o que se afirma e...
Metodologicamente, as etapas básicas para o detalhamento de um orçamento ao longo do tempo podem ser consideradas como as listadas a seguir. Numere essas etapas, de 1 a 6, de acordo com a correta ordem ao longo do tempo.
( ) determinação dos serviços terceirizados;
( ) confecção do orçamento em forma de planilha;
( ) identificação dos valores da mão de obra, equipamentos e materiais;
( ) interpretação e análise dos projetos executivos e especificações técnicas dos insumos;
( ) definição da bonificação e despesas indiretas (BDI);
( ) levantamentos quantitativos dos serviços.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
Atente ao que se diz a seguir em relação aos instrumentos de planejamento, programação, controle e acompanhamento de obras.
I. Pode-se utilizar a curva S para, a partir dela, desenvolver uma análise de valor agregado.
II. Para utilizar-se o histograma de mão de obra, faz-se necessário o conhecimento do prazo de execução definido para a obra.
III. Pode-se relacionar o tempo com o custo acumulado na execução de um empreendimento através da curva S.
IV. Quando se utiliza a metodologia PERT, devese entender que a mesma considera que a duração do empreendimento tem característica determinística.
V. Quando se tem tarefas singulares, a linha de balanço é a técnica apropriada para programá-las.
Está correto somente o que se afirma em...
Dentre as ferramentas de auxílio à programação de obras, tem-se a Program Evaluation and Technique – PERT (Técnica de avaliação e revisão de programa) e Critical Path Methhod – CPM (Método do Caminho Crítico). Considerando essas ferramentas, analise as seguintes afirmações:
I. Quando ocorre um atraso em atividade pertencente ao caminho crítico, todas as outras sofrerão atraso.
II. Comparando-se a técnica PERT-COM ao Gráfico de Gantt, pode-se considerar que a rede PERT-CPM possui, como diferencial, a condição de indicar interdependências lógicas relacionadas às tarefas ou operações básicas de um projeto.
III. É impossível que haja mais de um Caminho Crítico em um diagrama PERT-COM de um determinado projeto.
IV. Ao conjunto de atividades desen...
No que diz respeito à viabilidade, planejamento e controle de construções, fatores econômicos são, por vezes, determinantes na tomada de decisão, sobretudo quando se consideram as manutenções futuras e a “lei de evolução dos custos”. Baseado nisso, analise as seguintes assertivas:
I. Devido aos custos envolvidos, o período de tempo entre as manutenções corretivas deve ser igual ao período de tempo entre as manutenções preventivas, em conformidade com a lei de evolução dos custos.
II. Ao longo do tempo, o custo relativo das intervenções é tido como de crescimento por progressão geométrica, pela lei de evolução de custos.
III. Segundo a lei de evolução dos custos, quanto mais cedo se realizam correções no sistema, mais onerosas elas são.
IV. P...
Seja a seguinte série de comandos digitados no ambiente de desenho do sistema AutoCAD:
Após o último comando obtém-se
Considere que na região em que será realizado o serviço descrito, 1 m² do insumo A custa R$24,00, 1 kg do insumo B custa R$50,00 e os custos horários do pedreiro e servente (incluindo os encargos sociais) são respectivamente R$ 25,00 e R$15,00. O custo para a execução de uma unidade do serviço é de 
Empregando 2 pedreiros e 4 serventes em um regime de oito horas de trabalho diário e 44 horas de trabalho semanais, assinale a opção que indica quantos dias corridos serão necessários para executar 250 unidades do serviço, começando em uma segunda-feira e desconsiderando os feriados. O cronograma físico-financeiro de uma obra com três meses de duração é apresentado a seguir, com os valores percentuais das atividades para cada etapa, e com os custos de cada atividade.
Ao final de fevereiro, o desembolso acumulado para execução da obra será de aproximadamente
A atividade D apresenta folga livre e folga total, respectivamente, iguais a 
O caminho crítico do projeto é composto pela seguinte sequência de atividades: Uma obra pública, contratada por R$ 300.000, com prazo de execução de três meses, foi executada conforme a planilha a seguir, que apresenta, em reais, as medições mensais planejadas de acordo com o contrato assinado, com as medições mensais realizadas conforme o executado e de acordo com as despesas mensais da contratada para a realização da obra segundo a apropriação de custos. mês
Considerando as informações apresentadas na situação hipotética precedente, julgue os itens seguintes.
Apesar de a contratada obter um lucro contábil ao final da obra, a confirmação da viabilidade econômica do empreendimento depende do custo do capi...Uma obra pública, contratada por R$ 300.000, com prazo de execução de três meses, foi executada conforme a planilha a seguir, que apresenta, em reais, as medições mensais planejadas de acordo com o contrato assinado, com as medições mensais realizadas conforme o executado e de acordo com as despesas mensais da contratada para a realização da obra segundo a apropriação de custos. mês
Considerando as informações apresentadas na situação hipotética precedente, julgue os itens seguintes.
As distorções entre as medições e as despesas realizadas são indícios de manipulação de orçamento apresentado nas planilhas de orçamento da obra.Uma obra pública, contratada por R$ 300.000, com prazo de execução de três meses, foi executada conforme a planilha a seguir, que apresenta, em reais, as medições mensais planejadas de acordo com o contrato assinado, com as medições mensais realizadas conforme o executado e de acordo com as despesas mensais da contratada para a realização da obra segundo a apropriação de custos. mês
Considerando as informações apresentadas na situação hipotética precedente, julgue os itens seguintes.
As despesas elevadas no início da obra justificam necessariamente uma dilação de prazo contratual.Uma construtora participou da licitação de uma obra pública cujo regime de execução fora a empreitada por preço unitário. Na composição de seu BDI (bonificações e despesas indiretas), constava a seguinte relação.
* taxa de rateio da administração central
* percentuais de tributos
* taxa de risco
* taxa de lucro
Considerando-se a legislação vigente e as boas práticas de orçamentação, com relação à composição do BDI apresentado, é correto afirmar que
Para se instalar em determinado local ainda sem urbanização, uma indústria estima que sua planta industrial demande uma vazão de 5 m3/s para o processo. Visando realizar o estudo de disponibilidade hídrica, para verificar se haverá água suficiente para o empreendimento, os técnicos da indústria elaboraram uma curva que indica a porcentagem de tempo em que determinado valor de vazão foi igualado ou ultrapassado durante o período de observação.
Nessa situação hipotética, a curva elaborada pelos técnicos é denominada
Ainda com relação ao texto 1A5AAA e a data de status referente ao 6.º mês, assinale a opção que apresenta corretamente o valor (em reais) estimado necessário para terminar a construção, considerando o mesmo desempenho econômico obtido até a data de status. 
Com base no texto 1A5AAA, considerando a data de status referente ao 6.º mês e o cronograma previsto, é correto afirmar que a obra está A Curva ABC de insumos é a tabulação dos insumos em ordem decrescente do custo total, indo do mais representativo em termos de custo até o menos representativo.
Entre as características importantes da Curva ABC, é incorreto afirmar que está:
O gestor público e o auditor de obras devem conhecer os principais sistemas referenciais de preços da administração pública, os quais serão a fonte de preços paradigmas a serem utilizados na elaboração e na análise de orçamentos.
São os principais sistemas referenciais de preços da administração pública, EXCETO:
O conceito de projeto integrado surgiu para evitar a enorme quantidade de problemas que apareciam nas obras devidos, quase sempre, à falta de entrosamento entre os projetos de arquitetura, de estruturas e de instalações.
Entre esses problemas, é incorreto afirmar que estavam:
Por ciclo PDCA (P = plan; D = do; C = check; A = act) entende-se o conjunto de ações ordenadas e interligadas entre si, dispostas graficamente em um círculo em que cada quadrante corresponde a uma fase do projeto.
Sobre o ciclo PDCA aplicado à construção civil, assinale a alternativa INCORRETA.
No processo de execução de uma obra, existem custos variáveis e custos fixos.
Sobre a relação tempo-custo para a implantação de empreendimentos, assinale a alternativa INCORRETA.
A decisão de investir ou não em um determinado empreendimento é tomada com base em estudo de viabilidade técnica e econômica, sendo a estimativa de custos um dos elementos para esse estudo.
Com relação a uma estimativa de custos, é incorreto afirmar que ela:
Para se montar um orçamento detalhado e fidedigno é necessário que o projeto contenha grau de desenvolvimento e detalhamento suficientes para a completa estimativa de custos da obra.
Com relação à existência de um projeto confiável, é incorreto afirmar:
Em auditoria interna para averiguar possíveis irregularidades na elaboração do orçamento para licitação de uma obra pública em determinado órgão público, foi observado, entre outros assuntos, que algumas fichas de composição de custos unitários de serviço apresentavam encargos sociais que incidiam sobre a mão de obra horista e outras, sobre a mão de obra mensalista. A partir dos documentos levantados, os auditores elaboraram a seguinte tabela de encargos sociais.
Com base nas informações da tabela precedente e considerando os aspectos técnicos da elaboração de orçamento de obras públicas, julgue os seguintes itens.
Os valores dos encargos socia...Em auditoria interna para averiguar possíveis irregularidades na elaboração do orçamento para licitação de uma obra pública em determinado órgão público, foi observado, entre outros assuntos, que algumas fichas de composição de custos unitários de serviço apresentavam encargos sociais que incidiam sobre a mão de obra horista e outras, sobre a mão de obra mensalista. A partir dos documentos levantados, os auditores elaboraram a seguinte tabela de encargos sociais.
Com base nas informações da tabela precedente e considerando os aspectos técnicos da elaboração de orçamento de obras públicas, julgue os seguintes itens.
No cálculo da mão de obra men...Em auditoria interna para averiguar possíveis irregularidades na elaboração do orçamento para licitação de uma obra pública em determinado órgão público, foi observado, entre outros assuntos, que algumas fichas de composição de custos unitários de serviço apresentavam encargos sociais que incidiam sobre a mão de obra horista e outras, sobre a mão de obra mensalista. A partir dos documentos levantados, os auditores elaboraram a seguinte tabela de encargos sociais.
Com base nas informações da tabela precedente e considerando os aspectos técnicos da elaboração de orçamento de obras públicas, julgue os seguintes itens.
O valor total dos encargos s...Em auditoria interna para averiguar possíveis irregularidades na elaboração do orçamento para licitação de uma obra pública em determinado órgão público, foi observado, entre outros assuntos, que algumas fichas de composição de custos unitários de serviço apresentavam encargos sociais que incidiam sobre a mão de obra horista e outras, sobre a mão de obra mensalista. A partir dos documentos levantados, os auditores elaboraram a seguinte tabela de encargos sociais.
Com base nas informações da tabela precedente e considerando os aspectos técnicos da elaboração de orçamento de obras públicas, julgue os seguintes itens.
Os encargos sociais da mão de...Em auditoria interna para averiguar possíveis irregularidades na elaboração do orçamento para licitação de uma obra pública em determinado órgão público, foi observado, entre outros assuntos, que algumas fichas de composição de custos unitários de serviço apresentavam encargos sociais que incidiam sobre a mão de obra horista e outras, sobre a mão de obra mensalista. A partir dos documentos levantados, os auditores elaboraram a seguinte tabela de encargos sociais.
Com base nas informações da tabela precedente e considerando os aspectos técnicos da elaboração de orçamento de obras públicas, julgue os seguintes itens.
Para o contratante será finan...Com o objetivo de compor processo licitatório da obra de construção de uma edificação para fins administrativos, o setor de engenharia de um órgão público elaborou um orçamento. A seguir, é apresentada a ficha de composição do custo direto do serviço elaborada pela equipe de engenharia do órgão.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, com base nas informações apresentadas.
São necessários, pelo menos, cinco pedreiros para preparar 100 m3 de concreto estrutural em um prazo de cinquenta horas.Com o objetivo de compor processo licitatório da obra de construção de uma edificação para fins administrativos, o setor de engenharia de um órgão público elaborou um orçamento. A seguir, é apresentada a ficha de composição do custo direto do serviço elaborada pela equipe de engenharia do órgão.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, com base nas informações apresentadas.
Se cada saco de cimento pesa 50 kg, são necessários mais de cinquenta sacos desse material para o preparo de 10 m3 de concreto estrutural.Com o objetivo de compor processo licitatório da obra de construção de uma edificação para fins administrativos, o setor de engenharia de um órgão público elaborou um orçamento. A seguir, é apresentada a ficha de composição do custo direto do serviço elaborada pela equipe de engenharia do órgão.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, com base nas informações apresentadas.
Se o preço total de venda do serviço for R$ 300,00, o BDI utilizado para esse serviço será maior que 18%.Com o objetivo de compor processo licitatório da obra de construção de uma edificação para fins administrativos, o setor de engenharia de um órgão público elaborou um orçamento. A seguir, é apresentada a ficha de composição do custo direto do serviço elaborada pela equipe de engenharia do órgão.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, com base nas informações apresentadas.
Para a execução do serviço previsto na ficha de composição, a produtividade do servente deverá ser superior a 0,200 m3/h.A construção de uma obra foi orçada em R$ 10 milhões com prazo de execução de quatro meses. O gráfico a seguir mostra o acompanhamento dessa obra, realizado pelo método do valor agregado.
Com base nesses dados, julgue os próximos itens.
Com base no desempenho até o segundo mês, ou seja, seguindo a linearidade do gráfico, o projeto, quando concluído, apresentou sobrecusto de R$ 8.000.000,00.A construção de uma obra foi orçada em R$ 10 milhões com prazo de execução de quatro meses. O gráfico a seguir mostra o acompanhamento dessa obra, realizado pelo método do valor agregado.
Com base nesses dados, julgue os próximos itens.
Se fossem mantidas as condições observadas até o segundo mês de execução, o projeto teria apresentado atraso, pois progrediria a uma taxa de 40% do planejado.Para uma rodovia com 50 km de extensão e com um número N de projeto igual a 1,8 × 103, foi projetado um pavimento com sub-base, base e revestimento de tratamento superficial duplo com capa selante. Para a base e sub-base, deverão ser utilizados os materiais selecionados da única jazida disponível, cujas características são apresentadas a seguir.
Considerando essa situação hipotética e os múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue os itens a seguir.
O revestimento de tratamento superficial duplo com capa selante é adequado para o número N de projeto da situação em apreço, já que apresenta desempenho suficiente para suportar os esforços repetidos ...
Considerando a tabela precedente, que apresenta os rendimentos e os custos de uma carregadeira e de um caminhão basculante utilizados em uma obra, julgue os itens subsequentes.
Caso o custo da carregadeira fosse de R$ 90,00/h, seria mais vantajoso, do ponto de vista econômico, impor ociosidade à carregadeira e compor a equipe com uma carregadeira e cinco caminhões.
Considerando a tabela precedente, que apresenta os rendimentos e os custos de uma carregadeira e de um caminhão basculante utilizados em uma obra, julgue os itens subsequentes.
Do ponto de vista econômico, a melhor decisão seria a adoção de uma patrulha composta por uma carregadeira e seis caminhões.Uma empresa projetista foi contratada pela administração pública para elaborar o projeto executivo de um prédio por meio da metodologia BIM (Building Information Module). Além do Revit Architecture, o projetista adotou o Structural Analysis for Revit.
A respeito dos programas a serem usados no projeto anteriormente mencionado, julgue os itens subsecutivos.
O Structural Analysis for Revit permite, no ambiente de computação em nuvem, executar a análise estática do projeto estrutural do prédio, enquanto se trabalha no Revit.Uma empresa projetista foi contratada pela administração pública para elaborar o projeto executivo de um prédio por meio da metodologia BIM (Building Information Module). Além do Revit Architecture, o projetista adotou o Structural Analysis for Revit.
A respeito dos programas a serem usados no projeto anteriormente mencionado, julgue os itens subsecutivos.
Ao utilizar as funcionalidades do Revit, o projetista terá facilidades para gerenciar o projeto mediante o uso das seguintes ferramentas: Copiar/Monitorar; Revisão de Coordenação e Verificação de Interferências.O fiscal da construção de um prédio público determinou à contratada, mesmo não havendo previsão contratual, que passasse a preencher diariamente o livro de ordem, mais conhecido como diário de obras. Além de outras informações necessárias, o fiscal exigiu que o responsável técnico registrasse no referido livro os acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos.
Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes à luz das resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.
Apesar de não estar previsto em cláusula contratual, o responsável técnico tem a obrigação de atender a determinação da fiscalização, relativamente ao preenchimento do diário de obras.O fiscal da construção de um prédio público determinou à contratada, mesmo não havendo previsão contratual, que passasse a preencher diariamente o livro de ordem, mais conhecido como diário de obras. Além de outras informações necessárias, o fiscal exigiu que o responsável técnico registrasse no referido livro os acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos.
Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes à luz das resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.
Por se tratar de informações constantes em outros documentos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, seria dispensável o registro, no diário de obras, dos acidentes ocorridos durante os trabalhos.
Considerando que a figura precedente, que ilustra a planta baixa de um ambiente, esteja sendo desenhada utilizando-se o programa AutoCAD, e que, nessa figura, os pontos 1 e 2 indiquem partes do desenho que devam ser completadas, de modo a se estabelecer a simetria entre os lados da planta, julgue os itens seguintes, a respeito da execução de comandos disponíveis no AutoCAD.
Para suprimir as duas linhas do ponto 2, pode-se utilizar o comando Explode.