A estrutura do telhado da figura a seguir foi desenhada no programa AutoCAD. As coordenadas dos pontos estão indicadas em metros.
Para desenhar a linha BD, a partir do ponto B, no programa AutoCAD, em coordenadas polares relativas, deve-se utilizar o comando to point
Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.
I. As ripas são a última parte da trama de um telhado e são pregadas perpendicularmente aos caibros. O espaçamento entre as ripas depende da telha utilizada.
II. Pode-se construir um telhado sem o uso de tesouras. Para isso deve-se apoiar as terças em estruturas de concreto ou em pontaletes.
Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.
I. É necessário atentar-se à execução dos trechos horizontais da tubulação de esgoto com caimento suficiente e caixas de inspeção nas mudanças de direção e trechos longos.
II. É necessário na instalação de água quente atentar-se que ela passe por tubos e conexões de cobre ou PVC especial e pensar como será o aquecimento (elétrico, gás ou energia solar).
Dada a malha regular (20 m × 20 m) das cotas de um terreno, determine a cota na qual o volume de aterro é igual ao volume de corte.
Uma estrutura é considerada isostática quando o número de reações é igual ao número de equações da estática, um exemplo disso são vigas biapoiadas. Na viga ilustrada abaixo, qual o valor da reação no ponto A?
Todos os efeitos mensuráveis resultantes de variações de tensões nos solos, como compressão, distorção e resistência ao cisalhamento são devidos a variações de tensões efetivas. Dessa forma, adotando-se γ água=10 KN/m³, qual o valor da tensão efetiva no ponto C do perfil de solo representado no esquema abaixo ?
Por ter um salário muito alto, um engenheiro civil, responsável técnico por uma obra, foi demitido pelo dono do empreendimento durante a fase de execução. Um novo engenheiro foi contratado para assumir a função do engenheiro afastado.
Considerando-se essa situação hipotética e à luz da legislação profissional competente, é correto afirmar que
AC é o ângulo central. Se os dois raios são iguais e tg 20º = 0,36 e tg 14º = 0,25, o maior raio que poderá ser utilizado deixando-se um trecho reto de 80 m entre curvas está compreendido entre
Considerando-se a tabela precedente e que três motoscrapers executam um corte de 15.000 m3 a uma distância média de transporte de 900 m, é correto afirmar que a produtividade horária da equipe constituída pelos três scrapers e um pusher está compreendida entre
Considere a figura seguinte, na qual as medidas lineares são dadas em metros.
As reações de apoio R1 e R2 e o momento fletor no ponto de aplicação da carga concentrada de 60 kN têm, respectivamente, os valores de
A cota final do terreno para uma plataforma horizontal com volumes de corte e aterro iguais é, em metros, 
O número de viagens de caminhão com capacidade de 8 m3 por viagem, necessários caso seja imposta a cota final ao terreno de 3,6 m, é: Considere os desenhos esquemáticos abaixo.
Os desenhos I, II e III referem-se, respectivamente, às seguintes máquinas utilizadas nos projetos de terraplenagem:
Considere a Curva de Adensamento (Percentagem de Recalque em função do Fator Tempo) abaixo.
O recalque total previsto para um aterro construído sobre uma camada de argila mole saturada é de 60 cm. Após três meses da construção do aterro, o recalque, em centímetros, é
Considere as seguintes situações relativas à execução de serviços de construção de uma escola pública estadual:
I. o Engenheiro representante da empresa contratada solicita receber o valor referente a um projeto executivo mais detalhado de fundações, julgado por ele como necessário para a qualidade da obra, mesmo não estando previsto no Plano de Execução dos Serviços.
II. o Engenheiro da contratada reclamou seu recebimento imediato justificando que inicialmente o Engenheiro Fiscal aprovou a medição do piso do pátio, o qual correspondia à última das etapas a ser entregue, com base nos relatórios periódicos que lhe foram enviados, porém não fora paga a medição alegando em comunicação oficial posterior que deveriam ser substituídos alguns pisos que soavam oco quando ...
Com relação à certificação Procel para edificações públicas, considere as afirmações abaixo.
I. A edificação concebida de forma eficiente desde a etapa de projeto permite melhores resultados com menores investimentos, podendo chegar a 50% de economia.
II. O Selo Procel Edificações é outorgado somente na etapa de projeto, válido até a finalização da obra.
III. A Etiquetagem de Edificações − PBE Edifica − é utilizada como referência pela Certificação AQUA para edificações residenciais e não residenciais.
IV. Para se obter o Selo Procel Edificações, em edificação pública, deve-se apresentar avaliação de, ao menos, dois dos três sistemas individuais, a saber: envoltória, iluminação e condicionamento de ar, bem como os pré-requisitos gerais. ...
De acordo com os critérios para concessão do Selo Procel o proprietário da edificação pública deverá comprovar que a edificação atende aos seguintes critérios: apresentar EqNumEnv1 ≥ X, EqNumDPI2 ≥ Y e EqNumCA3 ≥ Z, caso a inspeção seja feita pelo método prescritivo descrito no RTQ-C; apresentar pontuação total (PT) ≥ W, caso a inspeção seja feita pelo método de simulação descrito no RTQ-C.
Os valores de X, Y, Z e W são, respectivamente:
Tendo em vista que o diagrama apresentado no texto 3A1AAA refere-se a um material dúctil, assinale a opção que apresenta um material com esse tipo de comportamento.
Assinale a opção que representa o intervalo identificado pela letra B na figura do texto 3A1AAA.
Um trem de passageiros e outro de carga compartilham uma mesma via. O trem de carga se desloca com velocidade constante e igual a 65 km/h; a velocidade do trem de passageiros é constante e igual a 130 km/h. A previsão de saída, da mesma estação, do trem de passageiros é de trinta minutos após a partida do trem de carga; e o deslocamento se dá conforme o diagrama espaçotempo mostrado e, como medida de segurança, o trem de carga deverá chegar ao pátio de desvio seis minutos antes do trem de passageiros. Nesse caso, a distância que o pátio de desvio estará da estação de partida é igual a
Em um aeroporto, as aeronaves se aproximam para pouso, em média, com velocidade de 360 km/h, enquanto mantêm uma separação mínima das outras aeronaves de 3,25 milhas náuticas (aproximadamente igual a 6.000 m).
Nesse caso, é correto afirmar que a máxima taxa de pousos na pista desse aeroporto, nessas condições, em pousos por hora, é igual a
Em uma vistoria após a entrega de uma obra pública, foram encontrados pisos cerâmicos soltos, rachaduras nas paredes e mau funcionamento das válvulas de descarga dos vasos sanitários. Um servidor público foi nomeado para periciar os defeitos e emitir um laudo com a descrição das causas desses defeitos e a indicação dos responsáveis por eles.
Nessa situação, é necessário que o referido servidor tenha formação técnica com registro em conselho profissional para periciar
O órgão responsável pela fiscalização da obra de construção de um edifício público, não tendo engenheiro civil em seus quadros, determinou que um servidor público com formação em engenharia agronômica realizasse a fiscalização técnica da obra.
Nessa situação hipotética, a determinação foi
Na elaboração do projeto executivo para a construção de um prédio, participaram um engenheiro eletricista, autor de todo o projeto elétrico; um engenheiro mecânico, projetista do sistema de ar-condicionado; e dois engenheiros civis, um deles responsável pelas instalações hidráulicas e sanitárias e o outro, pelas demais áreas.
Na elaboração da anotação de responsabilidade técnica (ART) dos profissionais no caso apresentado, quanto à participação técnica, deve-se adotar a
A fiscalização de uma obra pública solicitou à empresa construtora a ART de execução da obra, o que foi negado. O dono da empresa, que também era o engenheiro da obra, alegou que era o responsável técnico da construtora perante o CREA, e que já possuía a ART de cargo e função.
A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta.
Ao assumir a fiscalização do contrato de uma obra pública, o responsável observou que o prazo de execução dos serviços era maior que o prazo de vigência contratual.
Nessa situação hipotética,
caso se adotasse um prazo de vigência indeterminado, não haveria problemas no contrato público.Um pintor, ao executar a pintura de paredes internas em uma obra, diluiu a tinta PVA com água e, somente após a segunda demão, aplicou um selador transparente sobre a tinta ainda fresca.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
Houve um equívoco da parte do pintor: a aplicação do selador deve ser feita sobre a tinta já seca, após a última demão.
Para a mesma viga da figura, é correto afirmar que:
Considerando uma viga simples, bi apoiada, com vão de 4,0m (l) e sujeita a carga uniformemente distribuída de 2,5 kN/m (q) e dadas as fórmulas, (Mmax = q.l2 / 8) e (Vmax= q.l/2), calcule o momento fletor máximo e a força cortante máxima.
O resultado do estudo do custo das edificações nos fornece indicadores relacionados à geometria e à tipologia que nem sempre são intuitivos em uma primeira análise. Analise as assertivas abaixo considerando, quando aplicável, que a estrutura tem custo de material fixo por metro quadrado, independentemente do pavimento ou da forma deste:
I. Edificações com fundação direta (superficiais) têm sempre custo inferior à mesma edificação caso construída com fundação indireta (profunda), como estacas.
II. Para uma determinada área A, no pavimento tipo, um prédio alto, cuja projeção do pavimento seja uma elipse, tem custo de execução superior a um prédio de mesma área, só que com projeção circular.
III. Independentemente do sistema de isolamento térmico no...
Ao receber uma obra de rede coletora de esgotos, o responsável pela fiscalização observou que o trecho entre os poços de visita (PVs) 25 e 29 de um coletor tronco apresentava os seguintes dados cadastrais.
Para o cálculo do volume de escavação, adotou-se como critério considerar uma seção retangular em toda a rede, com largura equivalente a quatro vezes o diâmetro da tubulação, e com altura equivalente à diferença entre a cota do terreno e a cota inferior do coletor.
Com base na situação hipotética e na tabela apresentadas, julgue os itens que se seguem.
A declividade invertida do trecho 27–28 não prejudicará o escoamento dos esgotos desd...Ao receber uma obra de rede coletora de esgotos, o responsável pela fiscalização observou que o trecho entre os poços de visita (PVs) 25 e 29 de um coletor tronco apresentava os seguintes dados cadastrais.
Para o cálculo do volume de escavação, adotou-se como critério considerar uma seção retangular em toda a rede, com largura equivalente a quatro vezes o diâmetro da tubulação, e com altura equivalente à diferença entre a cota do terreno e a cota inferior do coletor.
Com base na situação hipotética e na tabela apresentadas, julgue os itens que se seguem.
No trecho da rede compreendido entre os PVs 25 e 26, o volume de escavação a ser medi...O projeto da rede de distribuição de um sistema público de abastecimento de água potável apresenta os dados a seguir:
* cota altimétrica do nível mínimo do reservatório de distribuição: 502,350 m;
* cota altimétrica do nó 13 da rede: 477,150 m;
* cota altimétrica do nó 49 da rede: 454,050 m.
Considerando essas informações, julgue os seguintes itens.
Se a soma das perdas de carga das tubulações do reservatório até o nó 49 for igual a 8,39 mca, a pressão dinâmica nesse nó será de 39,91 mca.
Para garantir um desnível entre as áreas secas e molhadas nos diversos pavimentos de um edifício e, consequentemente, impedir que a água aplicada na lavagem de pisos passe para as áreas secas, o engenheiro de uma construtora executou, nas áreas secas, um contrapiso 5 cm acima do nível da área molhada, conforme ilustrado na figura.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens.
Nessa situação, seria mais adequado que se mantivesse o mesmo nível entre os pisos secos e molhados e que se adotassem pisos inclinados em direção aos ralos, já que o desnível de piso executado pelo engenheiro prejudica a abertura e o fechamento de portas.
As informações apresentadas nessa tabela foram extraídas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e representam a composição de custos de um serviço de execução de cobogó de concreto. A partir dessas informações, julgue os seguintes itens.
Com base nos coeficientes apresentados na tabela, para o planejamento da obra, conclui-se que o tempo estimado para que uma equipe composta por um pedreiro e um servente execute 100 m² de cobogó é de 188 h.
As informações apresentadas nessa tabela foram extraídas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e representam a composição de custos de um serviço de execução de cobogó de concreto. A partir dessas informações, julgue os seguintes itens.
De acordo com a composição apresentada, um saco de cimento de 50 kg pode ser suficiente para assentar aproximadamente 34 m² de cobogó, considerando as possíveis perdas.
As informações apresentadas nessa tabela foram extraídas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e representam a composição de custos de um serviço de execução de cobogó de concreto. A partir dessas informações, julgue os seguintes itens.
Para definir os coeficientes de pedreiro e servente apresentados na composição apresentada na tabela, adotou-se a razão unitária de produção diária.Uma obra pública de edificação encontrava-se no meio do seu cronograma de execução, com uma data de reajuste prevista para dez meses após o seu início. Programada inicialmente para ser executada em vinte e um meses, a obra teve um atraso justificado de quatro meses. Com relação a esse empreendimento, sabe-se que
* a ordem de serviço foi emitida para que a obra iniciasse logo após o período de chuvas;
* na região da construção o período de chuva é de dois meses a cada ano;
* conforme orientação da auditoria externa, deve-se proceder à medição e ao pagamento da administração local proporcionalmente aos serviços executados.
Tendo como base essas informações, julgue os itens que se seguem.
Em razão da atu...Uma obra pública de edificação encontrava-se no meio do seu cronograma de execução, com uma data de reajuste prevista para dez meses após o seu início. Programada inicialmente para ser executada em vinte e um meses, a obra teve um atraso justificado de quatro meses. Com relação a esse empreendimento, sabe-se que
* a ordem de serviço foi emitida para que a obra iniciasse logo após o período de chuvas;
* na região da construção o período de chuva é de dois meses a cada ano;
* conforme orientação da auditoria externa, deve-se proceder à medição e ao pagamento da administração local proporcionalmente aos serviços executados.
Tendo como base essas informações, julgue os itens que se seguem.
A dilação de pr...Uma obra pública de edificação encontrava-se no meio do seu cronograma de execução, com uma data de reajuste prevista para dez meses após o seu início. Programada inicialmente para ser executada em vinte e um meses, a obra teve um atraso justificado de quatro meses. Com relação a esse empreendimento, sabe-se que
* a ordem de serviço foi emitida para que a obra iniciasse logo após o período de chuvas;
* na região da construção o período de chuva é de dois meses a cada ano;
* conforme orientação da auditoria externa, deve-se proceder à medição e ao pagamento da administração local proporcionalmente aos serviços executados.
Tendo como base essas informações, julgue os itens que se seguem.
Nessa situação,...Uma obra pública de edificação encontrava-se no meio do seu cronograma de execução, com uma data de reajuste prevista para dez meses após o seu início. Programada inicialmente para ser executada em vinte e um meses, a obra teve um atraso justificado de quatro meses. Com relação a esse empreendimento, sabe-se que
* a ordem de serviço foi emitida para que a obra iniciasse logo após o período de chuvas;
* na região da construção o período de chuva é de dois meses a cada ano;
* conforme orientação da auditoria externa, deve-se proceder à medição e ao pagamento da administração local proporcionalmente aos serviços executados.
Tendo como base essas informações, julgue os itens que se seguem.
Como a medição ...
Nessa tabela, consta o resultado final do processo de licitação pelo tipo técnica e preço para elaboração de um projeto de engenharia, em que a pontuação técnica mínima exigida das empresas era de 50 pontos. A partir das informações da tabela, julgue os itens subsecutivos de acordo com o disposto na Lei n.º 8.666/1993.
Como as propostas das empresas Y e Z estão empatadas, o critério de desempate é a maior pontuação técnica, sendo vencedora a proposta Y.
Nessa tabela, consta o resultado final do processo de licitação pelo tipo técnica e preço para elaboração de um projeto de engenharia, em que a pontuação técnica mínima exigida das empresas era de 50 pontos. A partir das informações da tabela, julgue os itens subsecutivos de acordo com o disposto na Lei n.º 8.666/1993.
O tipo de licitação adotado na situação em apreço está adequado, já que o objeto do contrato consiste em serviço de natureza predominantemente intelectual.Um fiscal do trabalho, durante vistoria de um canteiro de obras de edificação, constatou que: as instalações sanitárias estavam distantes do local de execução dos serviços; os funcionários que pernoitavam no canteiro dispunham de um alojamento com colchonetes e redes para dormir; eles recebiam cantis para beber água, que era proveniente do poço que atendia à obra; e havia forno de micro-ondas disponível no alojamento para o aquecimento das refeições trazidas pelos funcionários.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, relativos à segurança e higiene do trabalho.
A adoção de colchonetes e redes para o pernoite dos funcionários é irregular, mesmo que tais itens sejam tradicionais na região geográfica da obra.Um fiscal do trabalho, durante vistoria de um canteiro de obras de edificação, constatou que: as instalações sanitárias estavam distantes do local de execução dos serviços; os funcionários que pernoitavam no canteiro dispunham de um alojamento com colchonetes e redes para dormir; eles recebiam cantis para beber água, que era proveniente do poço que atendia à obra; e havia forno de micro-ondas disponível no alojamento para o aquecimento das refeições trazidas pelos funcionários.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, relativos à segurança e higiene do trabalho.
Nessa situação, é dispensável a exigência de distância mínima dos sanitários em relação aos locais de execução dos serviços, já que o local de trabalho é um ...Um fiscal do trabalho, durante vistoria de um canteiro de obras de edificação, constatou que: as instalações sanitárias estavam distantes do local de execução dos serviços; os funcionários que pernoitavam no canteiro dispunham de um alojamento com colchonetes e redes para dormir; eles recebiam cantis para beber água, que era proveniente do poço que atendia à obra; e havia forno de micro-ondas disponível no alojamento para o aquecimento das refeições trazidas pelos funcionários.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, relativos à segurança e higiene do trabalho.
Além dos fornos de micro-ondas disponíveis no alojamento, deveria haver geladeiras para que as refeições dos funcionários fossem mantidas em condições de con...Um fiscal do trabalho, durante vistoria de um canteiro de obras de edificação, constatou que: as instalações sanitárias estavam distantes do local de execução dos serviços; os funcionários que pernoitavam no canteiro dispunham de um alojamento com colchonetes e redes para dormir; eles recebiam cantis para beber água, que era proveniente do poço que atendia à obra; e havia forno de micro-ondas disponível no alojamento para o aquecimento das refeições trazidas pelos funcionários.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, relativos à segurança e higiene do trabalho.
A construtora responsável pela obra deveria ter providenciado a instalação de bebedouros com água potável e fresca em quantidade adequada ao número de funcio...O valor do contrato de construção de determinado edifício público fora fixado em dez milhões de reais. Na última medição, o engenheiro responsável pela fiscalização da obra constatou que, embora algumas atividades estivessem atrasadas, a construtora já havia executado cinco milhões de reais em serviços, valor que estava em conformidade com o previsto para ser executado até aquele momento.
Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens de acordo com a legislação vigente.
O pagamento da última medição implicou sobrepreço no contrato.O valor do contrato de construção de determinado edifício público fora fixado em dez milhões de reais. Na última medição, o engenheiro responsável pela fiscalização da obra constatou que, embora algumas atividades estivessem atrasadas, a construtora já havia executado cinco milhões de reais em serviços, valor que estava em conformidade com o previsto para ser executado até aquele momento.
Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens de acordo com a legislação vigente.
Como o valor da medição coincidiu com a previsão contratual, a constatação de atraso na obra foi equivocada.
A figura precedente mostra um trecho de relatório de sondagem. Com referência à figura e às informações nela apresentadas, julgue os seguintes itens.
A camada que ofereceu maior resistência à penetração foi aquela caracterizada como areia fina e média, cinza clara, de pouco compacta a medianamente compacta.
A figura precedente mostra um trecho de relatório de sondagem. Com referência à figura e às informações nela apresentadas, julgue os seguintes itens.
O nível d’água foi encontrado na camada de solo classificada como areia fina siltosa com lentes de turfa, escura, fofa.A figura abaixo mostra o perfil da estrutura de pavimento flexível, cujas camadas, dimensionadas em centímetros a partir da superfície onde são aplicadas as cargas, são revestimento, base, sub-base, reforço de subleito e subleito.
Na planilha orçamentária de determinada obra rodoviária, elaborada de acordo com o sistema de custos rodoviários do DNIT (SICRO), está previsto, no item de serviço de terraplenagem, que a execução de todas as camadas necessárias seria feita com grau de compactação igual a 100% do proctor normal. Durante a execução da obra, a fiscalização exigiu que algumas camadas fossem executadas com grau de compactação igual a 100% do proctor intermediário, para atender determinadas normas.
A partir dessas informações e da tabela precedente, que mostra as energias que podem ser utilizadas nos ensaios de compactação, de acordo com as normas técnicas vigentes, julgue os itens a seguir.
...
Na planilha orçamentária de determinada obra rodoviária, elaborada de acordo com o sistema de custos rodoviários do DNIT (SICRO), está previsto, no item de serviço de terraplenagem, que a execução de todas as camadas necessárias seria feita com grau de compactação igual a 100% do proctor normal. Durante a execução da obra, a fiscalização exigiu que algumas camadas fossem executadas com grau de compactação igual a 100% do proctor intermediário, para atender determinadas normas.
A partir dessas informações e da tabela precedente, que mostra as energias que podem ser utilizadas nos ensaios de compactação, de acordo com as normas técnicas vigentes, julgue os itens a seguir.
...
Na planilha orçamentária de determinada obra rodoviária, elaborada de acordo com o sistema de custos rodoviários do DNIT (SICRO), está previsto, no item de serviço de terraplenagem, que a execução de todas as camadas necessárias seria feita com grau de compactação igual a 100% do proctor normal. Durante a execução da obra, a fiscalização exigiu que algumas camadas fossem executadas com grau de compactação igual a 100% do proctor intermediário, para atender determinadas normas.
A partir dessas informações e da tabela precedente, que mostra as energias que podem ser utilizadas nos ensaios de compactação, de acordo com as normas técnicas vigentes, julgue os itens a seguir.
...Os responsáveis pela fiscalização de uma obra identificaram que as portas de vidro temperado apresentavam dimensões divergentes das apresentadas no projeto, além de não possuírem os respectivos furos para instalação das ferragens. Verificaram também que o instalador do telhado havia argamassado as cumeeiras e os espigões.
Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens.
Os vidros temperados sem furação e com dimensões incorretas podem ser furados e cortados na própria obra, desde que a construtora se responsabilize pela garantia do produto.Os responsáveis pela fiscalização de uma obra identificaram que as portas de vidro temperado apresentavam dimensões divergentes das apresentadas no projeto, além de não possuírem os respectivos furos para instalação das ferragens. Verificaram também que o instalador do telhado havia argamassado as cumeeiras e os espigões.
Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens.
A fixação de cumeeiras e espigões com argamassa é inadequada, pois dificulta a manutenção do telhado.
A tabela I apresenta uma ficha de composição de armação de pilar ou viga de concreto armado, que consta do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A tabela II mostra uma composição auxiliar do referido serviço. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
O coeficiente da composição corte e dobra de aço na tabela I, código 92795, considera o consumo de aço, com sua respectiva perda, para executar 1 kg de corte e dobra de aço CA–50.
A tabela I apresenta uma ficha de composição de armação de pilar ou viga de concreto armado, que consta do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A tabela II mostra uma composição auxiliar do referido serviço. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
O coeficiente da composição armador da tabela I, código 88245, representa a necessidade de horas de armador para executar 1 kg de corte e dobra de aço CA–50.
A tabela I apresenta uma ficha de composição de armação de pilar ou viga de concreto armado, que consta do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A tabela II mostra uma composição auxiliar do referido serviço. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
A mão de obra para concretagem é considerada nos custos do serviço representado pela ficha de composição da tabela I.
A tabela I apresenta uma ficha de composição de armação de pilar ou viga de concreto armado, que consta do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A tabela II mostra uma composição auxiliar do referido serviço. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
De acordo com os dados apresentados na composição da tabela I, o consumo de espaçadores é de um a cada 0,367 m de armadura.Durante a concretagem de uma laje em concreto armado, o engenheiro responsável pela execução determinou que fosse salpicado sal grosso na superfície logo após seu adensamento, mediante vibração mecânica.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
Por reter umidade, o sal grosso aplicado na superfície da laje contribui para a hidratação do concreto durante a cura.Durante a concretagem de uma laje em concreto armado, o engenheiro responsável pela execução determinou que fosse salpicado sal grosso na superfície logo após seu adensamento, mediante vibração mecânica.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
Na falta de vibrador mecânico, o adensamento pode ser realizado manualmente.Durante a concretagem de uma laje em concreto armado, o engenheiro responsável pela execução determinou que fosse salpicado sal grosso na superfície logo após seu adensamento, mediante vibração mecânica.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
No processo de vibração mecânica, deve-se evitar encostar a agulha na armação da laje.Ao assumir a fiscalização do contrato de uma obra pública, o responsável observou que o prazo de execução dos serviços era maior que o prazo de vigência contratual.
Nessa situação hipotética,
eventuais ajustes de prazos estabelecidos pela fiscalização deverão ser realizados mediante aditivo contratual.Ao fiscalizar uma obra pública, o engenheiro exigiu do construtor, como condição de liberação do boletim de medição, a apropriação dos serviços executados no período. Tendo o responsável pela execução informado que a empresa havia executado apropriação apenas dos serviços significativos, e não de todos, o fiscal notificou a empresa e encaminhou o problema para o gestor do contrato, para que se iniciasse um processo de aplicação de penalidade.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
A apropriação dos serviços é uma ferramenta gerencial que permite à construtora controlar seus custos.Ao fiscalizar uma obra pública, o engenheiro exigiu do construtor, como condição de liberação do boletim de medição, a apropriação dos serviços executados no período. Tendo o responsável pela execução informado que a empresa havia executado apropriação apenas dos serviços significativos, e não de todos, o fiscal notificou a empresa e encaminhou o problema para o gestor do contrato, para que se iniciasse um processo de aplicação de penalidade.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
Sendo a apropriação de serviços uma informação técnica, a ausência desta é motivo para a retenção da liberação do boletim de medição para fins de pagamento.Ao fiscalizar uma obra pública, o engenheiro exigiu do construtor, como condição de liberação do boletim de medição, a apropriação dos serviços executados no período. Tendo o responsável pela execução informado que a empresa havia executado apropriação apenas dos serviços significativos, e não de todos, o fiscal notificou a empresa e encaminhou o problema para o gestor do contrato, para que se iniciasse um processo de aplicação de penalidade.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
À fiscalização técnica da obra não compete a aplicação de penalidades.Durante a construção de um prédio público, a execução das escavações das fundações foi prejudicada por chuvas de verão, cujo índice pluviométrico foi muito acima da média histórica, o que causou retrabalhos e atraso na execução da obra. O contratado registrou o fato no diário de obras e pleiteou um aditivo contratual de dilação de prazo e aumento de custos, pois o serviço compunha o caminho crítico da programação da obra.
Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.
A escavação, sendo parte do caminho crítico da obra, poderá gerar um acréscimo no cronograma de mais de um dia em consequência da chuva atípica.Durante a construção de um prédio público, a execução das escavações das fundações foi prejudicada por chuvas de verão, cujo índice pluviométrico foi muito acima da média histórica, o que causou retrabalhos e atraso na execução da obra. O contratado registrou o fato no diário de obras e pleiteou um aditivo contratual de dilação de prazo e aumento de custos, pois o serviço compunha o caminho crítico da programação da obra.
Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.
Por se tratar apenas de escavação, não se justificariam tecnicamente custos de retrabalhos na situação apresentada.Durante a construção de um prédio público, a execução das escavações das fundações foi prejudicada por chuvas de verão, cujo índice pluviométrico foi muito acima da média histórica, o que causou retrabalhos e atraso na execução da obra. O contratado registrou o fato no diário de obras e pleiteou um aditivo contratual de dilação de prazo e aumento de custos, pois o serviço compunha o caminho crítico da programação da obra.
Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.
O registro no diário de obras será suficiente para garantir ao contratado a dilação de prazo de execução, dispensando-se a apresentação de boletins meteorológicos e a análise de cronograma.Durante a construção de um prédio público, a execução das escavações das fundações foi prejudicada por chuvas de verão, cujo índice pluviométrico foi muito acima da média histórica, o que causou retrabalhos e atraso na execução da obra. O contratado registrou o fato no diário de obras e pleiteou um aditivo contratual de dilação de prazo e aumento de custos, pois o serviço compunha o caminho crítico da programação da obra.
Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.
O acréscimo de prazo de execução afeta os custos com administração local.Durante a medição de uma obra pública, o fiscal da obra, com base no regime de execução empreitada por preço global, constatou que o serviço de assentamento de piso cerâmico estava parcialmente concluído, visto que faltava a aplicação do rejunte em 50% da área prevista para o referido serviço. Além disso, a quantidade executada de piso superava em 20% a quantidade prevista no orçamento da obra, anexo ao contrato.
Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.
Para pagamento do excedente de piso, o fiscal poderá compensar na medição a inserção de outros serviços não executados no período, desde que não haja desequilíbrio financeiro no contrato.Durante a medição de uma obra pública, o fiscal da obra, com base no regime de execução empreitada por preço global, constatou que o serviço de assentamento de piso cerâmico estava parcialmente concluído, visto que faltava a aplicação do rejunte em 50% da área prevista para o referido serviço. Além disso, a quantidade executada de piso superava em 20% a quantidade prevista no orçamento da obra, anexo ao contrato.
Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.
O fiscal poderá considerar que o piso está totalmente concluído, para fins de medição, tendo em vista que o rejunte é irrelevante na quantificação do serviço.Durante a medição de uma obra pública, o fiscal da obra, com base no regime de execução empreitada por preço global, constatou que o serviço de assentamento de piso cerâmico estava parcialmente concluído, visto que faltava a aplicação do rejunte em 50% da área prevista para o referido serviço. Além disso, a quantidade executada de piso superava em 20% a quantidade prevista no orçamento da obra, anexo ao contrato.
Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.
Caso sejam verificadas falhas no piso após o aceite do serviço por parte da fiscalização, o contratado será obrigado a sanar os problemas, sem direito a cobrar os custos pelo retrabalho.Durante a medição de uma obra pública, o fiscal da obra, com base no regime de execução empreitada por preço global, constatou que o serviço de assentamento de piso cerâmico estava parcialmente concluído, visto que faltava a aplicação do rejunte em 50% da área prevista para o referido serviço. Além disso, a quantidade executada de piso superava em 20% a quantidade prevista no orçamento da obra, anexo ao contrato.
Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.
Independentemente do critério adotado para medição por parte da fiscalização, é correto afirmar que o serviço de assentamento do piso está atrasado.
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens.
De acordo com os valores dos coeficientes, conclui-se que a produtividade do servente é maior do que a do carpinteiro.
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens.
O coeficiente do concreto usinado bombeável da composição indica uma perda esperada de 8% de massa na execução do serviço.
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens.
Uma equipe composta por um carpinteiro, dois pedreiros e um servente que trabalhem com a produtividade descrita na composição apresentada, tem capacidade para produzir 1 m³ de concretagem de parede em 0,724 horas.
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens.
Durante a execução do serviço, o vibrador de imersão possui mais tempo improdutivo do que produtivo.
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens.
Apesar de o coeficiente do servente ser maior do que o do pedreiro, não é possível afirmar qual dessas categorias representa maior custo na produção da concretagem de parede.Um pintor, ao executar a pintura de paredes internas em uma obra, diluiu a tinta PVA com água e, somente após a segunda demão, aplicou um selador transparente sobre a tinta ainda fresca.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
Seria uma opção apropriada para o trabalho desse pintor o uso da tinta esmalte, que é mais adequada e usual para pintura de paredes internas.Um pintor, ao executar a pintura de paredes internas em uma obra, diluiu a tinta PVA com água e, somente após a segunda demão, aplicou um selador transparente sobre a tinta ainda fresca.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
A diluição da tinta PVA com água foi adequada, caso tenha sido obedecida a proporção especificada pelo fabricante.