Questão
Q389450
Prova: Concurso Tribunal de Contas Estadual - PA (TCE/PA) - Auditor de Controle Externo Área Administrativa - Especialidade: Engenheiro Civil - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) do ano 2016
•
Tribunal de Contas Estadual - PA (TCE/PA)
Durante a construção de um prédio público, a execução das...
Durante a construção de um prédio público, a execução das escavações das fundações foi prejudicada por chuvas de verão, cujo índice pluviométrico foi muito acima da média histórica, o que causou retrabalhos e atraso na execução da obra. O contratado registrou o fato no diário de obras e pleiteou um aditivo contratual de dilação de prazo e aumento de custos, pois o serviço compunha o caminho crítico da programação da obra.
Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.
O registro no diário de obras será suficiente para garantir ao contratado a dilação de prazo de execução, dispensando-se a apresentação de boletins meteorológicos e a análise de cronograma.Comentários
Faça login para participar da discussão.
Cadastre-se Gratuitamente
Carregando comentários...