231
Q636154
Pode-se afirmar que
232
Q636153
Considere as seguintes situações relativas à execução de serviços de construção de uma escola pública estadual:
I. o Engenheiro representante da empresa contratada solicita receber o valor referente a um projeto executivo mais detalhado de fundações, julgado por ele como necessário para a qualidade da obra, mesmo não estando previsto no Plano de Execução dos Serviços.
II. o Engenheiro da contratada reclamou seu recebimento imediato justificando que inicialmente o Engenheiro Fiscal aprovou a medição do piso do pátio, o qual correspondia à última das etapas a ser entregue, com base nos relatórios periódicos que lhe foram enviados, porém não fora paga a medição alegando em comunicação oficial posterior que deveriam ser substituídos alguns pisos que soavam oco quando ...
233
Q636152
Na Gestão do Sistema de Manutenção de Edificações,
234
Q636151
Com relação à certificação Procel para edificações públicas, considere as afirmações abaixo.
I. A edificação concebida de forma eficiente desde a etapa de projeto permite melhores resultados com menores investimentos, podendo chegar a 50% de economia.
II. O Selo Procel Edificações é outorgado somente na etapa de projeto, válido até a finalização da obra.
III. A Etiquetagem de Edificações − PBE Edifica − é utilizada como referência pela Certificação AQUA para edificações residenciais e não residenciais.
IV. Para se obter o Selo Procel Edificações, em edificação pública, deve-se apresentar avaliação de, ao menos, dois dos três sistemas individuais, a saber: envoltória, iluminação e condicionamento de ar, bem como os pré-requisitos gerais. ...
235
Q636150
De acordo com os critérios para concessão do Selo Procel o proprietário da edificação pública deverá comprovar que a edificação atende aos seguintes critérios: apresentar EqNumEnv1 ≥ X, EqNumDPI2 ≥ Y e EqNumCA3 ≥ Z, caso a inspeção seja feita pelo método prescritivo descrito no RTQ-C; apresentar pontuação total (PT) ≥ W, caso a inspeção seja feita pelo método de simulação descrito no RTQ-C.
Os valores de X, Y, Z e W são, respectivamente:
236
Q636087
Tendo em vista que o diagrama apresentado no texto 3A1AAA refere-se a um material dúctil, assinale a opção que apresenta um material com esse tipo de comportamento.
237
Q636086
Assinale a opção que representa o intervalo identificado pela letra B na figura do texto 3A1AAA.
238
Q636085
Um trem de passageiros e outro de carga compartilham uma mesma via. O trem de carga se desloca com velocidade constante e igual a 65 km/h; a velocidade do trem de passageiros é constante e igual a 130 km/h. A previsão de saída, da mesma estação, do trem de passageiros é de trinta minutos após a partida do trem de carga; e o deslocamento se dá conforme o diagrama espaçotempo mostrado e, como medida de segurança, o trem de carga deverá chegar ao pátio de desvio seis minutos antes do trem de passageiros. Nesse caso, a distância que o pátio de desvio estará da estação de partida é igual a
239
Q636084
Em um aeroporto, as aeronaves se aproximam para pouso, em média, com velocidade de 360 km/h, enquanto mantêm uma separação mínima das outras aeronaves de 3,25 milhas náuticas (aproximadamente igual a 6.000 m).
Nesse caso, é correto afirmar que a máxima taxa de pousos na pista desse aeroporto, nessas condições, em pousos por hora, é igual a
240
Q636083
O vertedor, dispositivo de estrutura relativamente simples, utilizado para medir e(ou) controlar a vazão que escoa por um canal, é classificado de diversas maneiras, por exemplo, quanto à forma geométrica. O vertedor formado por um vertedor retangular e um triangular, de ângulo θ, é denominado
241
Q636082
Para o controle de inundações e a atenuação dos prejuízos delas advindos, as medidas não estruturais
242
Q636081
O principal efeito ecológico da poluição orgânica em um curso de água é o decréscimo de oxigênio dissolvido. Um dos métodos indiretos para a medição do consumo de oxigênio compreende a análise de
243
Q636080
Em uma vistoria após a entrega de uma obra pública, foram encontrados pisos cerâmicos soltos, rachaduras nas paredes e mau funcionamento das válvulas de descarga dos vasos sanitários. Um servidor público foi nomeado para periciar os defeitos e emitir um laudo com a descrição das causas desses defeitos e a indicação dos responsáveis por eles.
Nessa situação, é necessário que o referido servidor tenha formação técnica com registro em conselho profissional para periciar
244
Q636079
Na construção de uma edificação em área densamente povoada, o laudo de vizinhança contribui para que seja
245
Q636078
Durante a avaliação de alguns imóveis urbanos, o avaliador decidiu adotar a vistoria por amostragem, prevista no contrato do serviço, que é adequada
246
Q636077
O órgão responsável pela fiscalização da obra de construção de um edifício público, não tendo engenheiro civil em seus quadros, determinou que um servidor público com formação em engenharia agronômica realizasse a fiscalização técnica da obra.
Nessa situação hipotética, a determinação foi
247
Q636076
Ao contratar a reforma de um prédio público, a decisão do fiscal da obra de não exigir da contratada o preenchimento do livro de ordem
248
Q636075
Na elaboração do projeto executivo para a construção de um prédio, participaram um engenheiro eletricista, autor de todo o projeto elétrico; um engenheiro mecânico, projetista do sistema de ar-condicionado; e dois engenheiros civis, um deles responsável pelas instalações hidráulicas e sanitárias e o outro, pelas demais áreas.
Na elaboração da anotação de responsabilidade técnica (ART) dos profissionais no caso apresentado, quanto à participação técnica, deve-se adotar a
249
Q636074
A fiscalização de uma obra pública solicitou à empresa construtora a ART de execução da obra, o que foi negado. O dono da empresa, que também era o engenheiro da obra, alegou que era o responsável técnico da construtora perante o CREA, e que já possuía a ART de cargo e função.
A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta.
250
Q567779
Julgue os itens subsequentes, relativos ao planejamento de sistemas públicos de abastecimento de água potável. Na determinação do índice de perdas dos sistemas públicos de abastecimento de água, não se considera o desperdício de água nas instalações domiciliares.
251
Q567778
No que se refere a geometria e terraplanagem das vias, julgue os itens subsequentes. Nas camadas estruturais de base e sub-base, devem-se utilizar camadas de sub-base e base de espessuras inferiores a 7,5 cm.
252
Q567777
No que se refere a geometria e terraplanagem das vias, julgue os itens subsequentes. A licença de operação é obrigatória para a exploração de jazidas in natura.
253
Q567776
Ao assumir a fiscalização do contrato de uma obra pública, o responsável observou que o prazo de execução dos serviços era maior que o prazo de vigência contratual.
Nessa situação hipotética,
caso se adotasse um prazo de vigência indeterminado, não haveria problemas no contrato público.
254
Q567775
Um pintor, ao executar a pintura de paredes internas em uma obra, diluiu a tinta PVA com água e, somente após a segunda demão, aplicou um selador transparente sobre a tinta ainda fresca.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
Houve um equívoco da parte do pintor: a aplicação do selador deve ser feita sobre a tinta já seca, após a última demão.
255
Q567680
Assinale a alternativa que contêm a afirmação INCORRETA:
256
Q567679
Para a mesma viga da figura, é correto afirmar que:
257
Q567678
Considerando uma viga simples, bi apoiada, com vão de 4,0m (l) e sujeita a carga uniformemente distribuída de 2,5 kN/m (q) e dadas as fórmulas, (Mmax = q.l2 / 8) e (Vmax= q.l/2), calcule o momento fletor máximo e a força cortante máxima.
258
Q567677
Quanto à origem ou modo de obtenção, os materiais de construção podem ser classificados em:
259
Q567648
No cálculo manual de uma laje retangular de concreto simplesmente apoiada nas quatro bordas e armada nos dois sentidos, para efeitos de dimensionamento dos apoios, é comum se dividir a carga em parcelas correspondentes a dois triângulos e a dois trapézios. Calculam-se suas áreas totais e multiplica-se pela carga por unidade de área e tem-se a reação dividindo a carga total pelo comprimento dos apoios. Sobre esse cálculo, assinale a alternativa correta.
260
Q567647
O resultado do estudo do custo das edificações nos fornece indicadores relacionados à geometria e à tipologia que nem sempre são intuitivos em uma primeira análise. Analise as assertivas abaixo considerando, quando aplicável, que a estrutura tem custo de material fixo por metro quadrado, independentemente do pavimento ou da forma deste:
I. Edificações com fundação direta (superficiais) têm sempre custo inferior à mesma edificação caso construída com fundação indireta (profunda), como estacas.
II. Para uma determinada área A, no pavimento tipo, um prédio alto, cuja projeção do pavimento seja uma elipse, tem custo de execução superior a um prédio de mesma área, só que com projeção circular.
III. Independentemente do sistema de isolamento térmico no...
261
Q389637
Acerca do planejamento e projeto de sistemas públicos de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de drenagem urbana e de coleta e disposição final de resíduos sólidos, julgue os itens subsecutivos. No processo de lodos ativados para o tratamento de esgotos, parte do lodo retirado na decantação secundária retorna para os tanques de aeração (reatores biológicos) com a finalidade de se manter adequada a concentração de microrganismos aeróbicos nesses tanques.
262
Q389635
Acerca do planejamento e projeto de sistemas públicos de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de drenagem urbana e de coleta e disposição final de resíduos sólidos, julgue os itens subsecutivos. Em um aterro sanitário para disposição de resíduos sólidos urbanos, é necessária a realização de drenagem de gases e o manejo de chorume, se houver risco de o nível do lençol freático ficar acima das primeiras camadas de disposição dos resíduos.
263
Q389633
Acerca do planejamento e projeto de sistemas públicos de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de drenagem urbana e de coleta e disposição final de resíduos sólidos, julgue os itens subsecutivos. A contribuição per capita de esgotos sanitários é desproporcional ao consumo per capita de água, já que a rede coletora, os interceptores e os emissários estão sujeitos a infiltrações ou a outros fatores que aumentem a vazão coletada.
264
Q389632
Acerca do planejamento e projeto de sistemas públicos de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de drenagem urbana e de coleta e disposição final de resíduos sólidos, julgue os itens subsecutivos. O padrão de vida da população, a existência de micromedição e a tarifa relativa ao consumo de água são alguns dos fatores que devem ser considerados para o planejamento das vazões em sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário.
265
Q389630
Acerca do planejamento e projeto de sistemas públicos de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de drenagem urbana e de coleta e disposição final de resíduos sólidos, julgue os itens subsecutivos. No planejamento de sistemas de drenagem urbana de águas pluviais, menores riscos de inundação de vias públicas estão associados a menores tempos de recorrência T, já que estes possibilitam o escoamento de elevados volumes de água em curtos espaços de tempo.
266
Q389627
Ao receber uma obra de rede coletora de esgotos, o responsável pela fiscalização observou que o trecho entre os poços de visita (PVs) 25 e 29 de um coletor tronco apresentava os seguintes dados cadastrais.
Para o cálculo do volume de escavação, adotou-se como critério considerar uma seção retangular em toda a rede, com largura equivalente a quatro vezes o diâmetro da tubulação, e com altura equivalente à diferença entre a cota do terreno e a cota inferior do coletor.
Com base na situação hipotética e na tabela apresentadas, julgue os itens que se seguem.
A declividade invertida do trecho 27–28 não prejudicará o escoamento dos esgotos desd...
267
Q389626
Ao receber uma obra de rede coletora de esgotos, o responsável pela fiscalização observou que o trecho entre os poços de visita (PVs) 25 e 29 de um coletor tronco apresentava os seguintes dados cadastrais.
Para o cálculo do volume de escavação, adotou-se como critério considerar uma seção retangular em toda a rede, com largura equivalente a quatro vezes o diâmetro da tubulação, e com altura equivalente à diferença entre a cota do terreno e a cota inferior do coletor.
Com base na situação hipotética e na tabela apresentadas, julgue os itens que se seguem.
No trecho da rede compreendido entre os PVs 25 e 26, o volume de escavação a ser medi...
268
Q389624
Julgue os itens subsequentes, relativos ao planejamento de sistemas públicos de abastecimento de água potável. O coeficiente da hora de maior consumo (K2) deve ser aplicado para que se determinem as vazões de dimensionamento das unidades de um sistema público de abastecimento de água, desde a captação até a rede de distribuição.
269
Q389622
O projeto da rede de distribuição de um sistema público de abastecimento de água potável apresenta os dados a seguir:
* cota altimétrica do nível mínimo do reservatório de distribuição: 502,350 m;
* cota altimétrica do nó 13 da rede: 477,150 m;
* cota altimétrica do nó 49 da rede: 454,050 m.
Considerando essas informações, julgue os seguintes itens.
Se a soma das perdas de carga das tubulações do reservatório até o nó 49 for igual a 8,39 mca, a pressão dinâmica nesse nó será de 39,91 mca.
270
Q389620
Julgue os itens seguintes, relativos ao estudo geotécnico. Em obras rodoviárias, o areal a ser utilizado deve apresentar teor de matéria orgânica inferior a 300 p.p.m.
271
Q389619
Julgue os itens seguintes, relativos ao estudo geotécnico. Para diminuir custos, recomenda-se a priorização do estudo de empréstimos laterais na composição do corpo de aterro.
272
Q389617
No que se refere a geometria e terraplanagem das vias, julgue os itens subsequentes. No projeto de implantação das vias, as seções transversais da plataforma devem ser caracterizadas topograficamente a cada 40 m.
273
Q389615
No projeto de implantação de rodovias, o estudo geotécnico do subleito deve contemplar furos de sondagem nos eixos e nas bordas da plataforma para a identificação das diversas camadas de solo. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. O número mínimo de pontos para a determinação do teor de umidade ótimo é dois.
274
Q389614
No projeto de implantação de rodovias, o estudo geotécnico do subleito deve contemplar furos de sondagem nos eixos e nas bordas da plataforma para a identificação das diversas camadas de solo. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. Para se evitar aditivos contratuais onerosos à administração, os projetos executivos devem caracterizar os taludes de corte, principalmente os quantitativos de materiais de terceira categoria.
275
Q389612
No projeto de implantação de rodovias, o estudo geotécnico do subleito deve contemplar furos de sondagem nos eixos e nas bordas da plataforma para a identificação das diversas camadas de solo. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. A profundidade ideal para a coleta e o estudo do solo deve ser de 8,0 m acima do greide de regularização.
276
Q389611
Para garantir um desnível entre as áreas secas e molhadas nos diversos pavimentos de um edifício e, consequentemente, impedir que a água aplicada na lavagem de pisos passe para as áreas secas, o engenheiro de uma construtora executou, nas áreas secas, um contrapiso 5 cm acima do nível da área molhada, conforme ilustrado na figura.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens.
Nessa situação, seria mais adequado que se mantivesse o mesmo nível entre os pisos secos e molhados e que se adotassem pisos inclinados em direção aos ralos, já que o desnível de piso executado pelo engenheiro prejudica a abertura e o fechamento de portas.
277
Q389609
Após a entrega da obra de um edifício, foi constatada fissuração em algumas peças de concreto devido à retração. A respeito dessa patologia, julgue os itens a seguir. Uma possível causa da fissuração apresentada é retração por carbonatação, na qual a formação de carbonato de cálcio é acompanhada de uma redução de volume.
278
Q389608
Após a entrega da obra de um edifício, foi constatada fissuração em algumas peças de concreto devido à retração. A respeito dessa patologia, julgue os itens a seguir. Para evitar que a quantidade de cimento adicionado à mistura do concreto aumente a retração, deve-se aumentar o seu teor no preparo da massa.
279
Q389606
As informações apresentadas nessa tabela foram extraídas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e representam a composição de custos de um serviço de execução de cobogó de concreto. A partir dessas informações, julgue os seguintes itens.
Com base nos coeficientes apresentados na tabela, para o planejamento da obra, conclui-se que o tempo estimado para que uma equipe composta por um pedreiro e um servente execute 100 m² de cobogó é de 188 h.
280
Q389604
As informações apresentadas nessa tabela foram extraídas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e representam a composição de custos de um serviço de execução de cobogó de concreto. A partir dessas informações, julgue os seguintes itens.
De acordo com a composição apresentada, um saco de cimento de 50 kg pode ser suficiente para assentar aproximadamente 34 m² de cobogó, considerando as possíveis perdas.
281
Q389602
As informações apresentadas nessa tabela foram extraídas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e representam a composição de custos de um serviço de execução de cobogó de concreto. A partir dessas informações, julgue os seguintes itens.
Para definir os coeficientes de pedreiro e servente apresentados na composição apresentada na tabela, adotou-se a razão unitária de produção diária.
282
Q389601
Com relação à organização do canteiro de obras e ao controle de qualidade dos materiais utilizados em obras e serviços, julgue os itens subsequentes. O fiscal de uma obra extrapola suas obrigações se interferir na gestão do armazenamento de materiais, já que tal tarefa cabe à construtora da obra.
283
Q389599
Com relação à organização do canteiro de obras e ao controle de qualidade dos materiais utilizados em obras e serviços, julgue os itens subsequentes. Materiais como cimento, areia e britas devem ser armazenados em local seco e ficar protegidos de intempéries.
284
Q389598
Com relação à organização do canteiro de obras e ao controle de qualidade dos materiais utilizados em obras e serviços, julgue os itens subsequentes. No projeto de um canteiro de obras, além do cuidado na estocagem dos insumos, devem-se prever locais de armazenamento que garantam bom fluxo do transporte interno na obra.
285
Q389596
Uma obra pública de edificação encontrava-se no meio do seu cronograma de execução, com uma data de reajuste prevista para dez meses após o seu início. Programada inicialmente para ser executada em vinte e um meses, a obra teve um atraso justificado de quatro meses. Com relação a esse empreendimento, sabe-se que
* a ordem de serviço foi emitida para que a obra iniciasse logo após o período de chuvas;
* na região da construção o período de chuva é de dois meses a cada ano;
* conforme orientação da auditoria externa, deve-se proceder à medição e ao pagamento da administração local proporcionalmente aos serviços executados.
Tendo como base essas informações, julgue os itens que se seguem.
Em razão da atu...
286
Q389594
Uma obra pública de edificação encontrava-se no meio do seu cronograma de execução, com uma data de reajuste prevista para dez meses após o seu início. Programada inicialmente para ser executada em vinte e um meses, a obra teve um atraso justificado de quatro meses. Com relação a esse empreendimento, sabe-se que
* a ordem de serviço foi emitida para que a obra iniciasse logo após o período de chuvas;
* na região da construção o período de chuva é de dois meses a cada ano;
* conforme orientação da auditoria externa, deve-se proceder à medição e ao pagamento da administração local proporcionalmente aos serviços executados.
Tendo como base essas informações, julgue os itens que se seguem.
A dilação de pr...
287
Q389593
Uma obra pública de edificação encontrava-se no meio do seu cronograma de execução, com uma data de reajuste prevista para dez meses após o seu início. Programada inicialmente para ser executada em vinte e um meses, a obra teve um atraso justificado de quatro meses. Com relação a esse empreendimento, sabe-se que
* a ordem de serviço foi emitida para que a obra iniciasse logo após o período de chuvas;
* na região da construção o período de chuva é de dois meses a cada ano;
* conforme orientação da auditoria externa, deve-se proceder à medição e ao pagamento da administração local proporcionalmente aos serviços executados.
Tendo como base essas informações, julgue os itens que se seguem.
Nessa situação,...
288
Q389591
Uma obra pública de edificação encontrava-se no meio do seu cronograma de execução, com uma data de reajuste prevista para dez meses após o seu início. Programada inicialmente para ser executada em vinte e um meses, a obra teve um atraso justificado de quatro meses. Com relação a esse empreendimento, sabe-se que
* a ordem de serviço foi emitida para que a obra iniciasse logo após o período de chuvas;
* na região da construção o período de chuva é de dois meses a cada ano;
* conforme orientação da auditoria externa, deve-se proceder à medição e ao pagamento da administração local proporcionalmente aos serviços executados.
Tendo como base essas informações, julgue os itens que se seguem.
Como a medição ...
289
Q389589
Nessa tabela, consta o resultado final do processo de licitação pelo tipo técnica e preço para elaboração de um projeto de engenharia, em que a pontuação técnica mínima exigida das empresas era de 50 pontos. A partir das informações da tabela, julgue os itens subsecutivos de acordo com o disposto na Lei n.º 8.666/1993.
Como as propostas das empresas Y e Z estão empatadas, o critério de desempate é a maior pontuação técnica, sendo vencedora a proposta Y.
290
Q389588
Nessa tabela, consta o resultado final do processo de licitação pelo tipo técnica e preço para elaboração de um projeto de engenharia, em que a pontuação técnica mínima exigida das empresas era de 50 pontos. A partir das informações da tabela, julgue os itens subsecutivos de acordo com o disposto na Lei n.º 8.666/1993.
O tipo de licitação adotado na situação em apreço está adequado, já que o objeto do contrato consiste em serviço de natureza predominantemente intelectual.
291
Q389586
Na composição analítica de um serviço de execução de escoramento em valas, tipo pontaleteamento, o coeficiente de carpinteiro de formas é 0,15 h e o de servente, 0,30 h. Considerando que a unidade de medida adotada nesse serviço é o metro quadrado, julgue os itens que se seguem. Se uma equipe for composta por um carpinteiro e um servente, o tempo estimado para executar 100 m² de serviço será de 15 horas.
292
Q389585
Na composição analítica de um serviço de execução de escoramento em valas, tipo pontaleteamento, o coeficiente de carpinteiro de formas é 0,15 h e o de servente, 0,30 h. Considerando que a unidade de medida adotada nesse serviço é o metro quadrado, julgue os itens que se seguem. Quanto menor for o coeficiente de mão de obra, maior será sua produtividade.
293
Q389583
Um fiscal do trabalho, durante vistoria de um canteiro de obras de edificação, constatou que: as instalações sanitárias estavam distantes do local de execução dos serviços; os funcionários que pernoitavam no canteiro dispunham de um alojamento com colchonetes e redes para dormir; eles recebiam cantis para beber água, que era proveniente do poço que atendia à obra; e havia forno de micro-ondas disponível no alojamento para o aquecimento das refeições trazidas pelos funcionários.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, relativos à segurança e higiene do trabalho.
A adoção de colchonetes e redes para o pernoite dos funcionários é irregular, mesmo que tais itens sejam tradicionais na região geográfica da obra.
294
Q389582
Um fiscal do trabalho, durante vistoria de um canteiro de obras de edificação, constatou que: as instalações sanitárias estavam distantes do local de execução dos serviços; os funcionários que pernoitavam no canteiro dispunham de um alojamento com colchonetes e redes para dormir; eles recebiam cantis para beber água, que era proveniente do poço que atendia à obra; e havia forno de micro-ondas disponível no alojamento para o aquecimento das refeições trazidas pelos funcionários.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, relativos à segurança e higiene do trabalho.
Nessa situação, é dispensável a exigência de distância mínima dos sanitários em relação aos locais de execução dos serviços, já que o local de trabalho é um ...
295
Q389580
Um fiscal do trabalho, durante vistoria de um canteiro de obras de edificação, constatou que: as instalações sanitárias estavam distantes do local de execução dos serviços; os funcionários que pernoitavam no canteiro dispunham de um alojamento com colchonetes e redes para dormir; eles recebiam cantis para beber água, que era proveniente do poço que atendia à obra; e havia forno de micro-ondas disponível no alojamento para o aquecimento das refeições trazidas pelos funcionários.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, relativos à segurança e higiene do trabalho.
Além dos fornos de micro-ondas disponíveis no alojamento, deveria haver geladeiras para que as refeições dos funcionários fossem mantidas em condições de con...
296
Q389579
Um fiscal do trabalho, durante vistoria de um canteiro de obras de edificação, constatou que: as instalações sanitárias estavam distantes do local de execução dos serviços; os funcionários que pernoitavam no canteiro dispunham de um alojamento com colchonetes e redes para dormir; eles recebiam cantis para beber água, que era proveniente do poço que atendia à obra; e havia forno de micro-ondas disponível no alojamento para o aquecimento das refeições trazidas pelos funcionários.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, relativos à segurança e higiene do trabalho.
A construtora responsável pela obra deveria ter providenciado a instalação de bebedouros com água potável e fresca em quantidade adequada ao número de funcio...
297
Q389577
O valor do contrato de construção de determinado edifício público fora fixado em dez milhões de reais. Na última medição, o engenheiro responsável pela fiscalização da obra constatou que, embora algumas atividades estivessem atrasadas, a construtora já havia executado cinco milhões de reais em serviços, valor que estava em conformidade com o previsto para ser executado até aquele momento.
Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens de acordo com a legislação vigente.
O pagamento da última medição implicou sobrepreço no contrato.
298
Q389576
O valor do contrato de construção de determinado edifício público fora fixado em dez milhões de reais. Na última medição, o engenheiro responsável pela fiscalização da obra constatou que, embora algumas atividades estivessem atrasadas, a construtora já havia executado cinco milhões de reais em serviços, valor que estava em conformidade com o previsto para ser executado até aquele momento.
Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens de acordo com a legislação vigente.
Como o valor da medição coincidiu com a previsão contratual, a constatação de atraso na obra foi equivocada.
299
Q389574
A figura precedente mostra um trecho de relatório de sondagem. Com referência à figura e às informações nela apresentadas, julgue os seguintes itens.
A camada que ofereceu maior resistência à penetração foi aquela caracterizada como areia fina e média, cinza clara, de pouco compacta a medianamente compacta.
300
Q389573
A figura precedente mostra um trecho de relatório de sondagem. Com referência à figura e às informações nela apresentadas, julgue os seguintes itens.
O nível d’água foi encontrado na camada de solo classificada como areia fina siltosa com lentes de turfa, escura, fofa.
301
Q389570
No que se refere a obras rodoviárias, julgue os itens subsequentes. A falta de drenagem adequada em uma estrada pode levar à redução da capacidade de suporte do subleito, devido à saturação, e ao arrastamento de partículas dos solos e materiais granulares superficiais, em virtude da velocidade do fluxo das águas.
302
Q389569
No que se refere a obras rodoviárias, julgue os itens subsequentes. Materiais betuminosos, blocos intertravados de concreto e lajes de concreto são exemplos de materiais utilizados na obra cujo projeto preveja revestimento flexível.
303
Q389567
No que se refere a obras rodoviárias, julgue os itens subsequentes.
A figura abaixo mostra o perfil da estrutura de pavimento flexível, cujas camadas, dimensionadas em centímetros a partir da superfície onde são aplicadas as cargas, são revestimento, base, sub-base, reforço de subleito e subleito.
304
Q389566
Julgue os próximos itens, relativos a questões ambientais em obras rodoviárias. Os impactos ambientais negativos detectados nos estudos realizados na área onde será construída uma rodovia devem ser apresentados juntamente com as medidas adequadas de eliminação, mitigação ou compensação. Quanto aos impactos positivos, não é necessário prever nenhum tipo de intervenção.
305
Q389564
Julgue os próximos itens, relativos a questões ambientais em obras rodoviárias. Nas áreas de execução de cortes em solos para a obtenção de material de terraplenagem, para que sejam evitadas as erosões, é suficiente plantar vegetação sobre a região.
306
Q389563
Julgue os próximos itens, relativos a questões ambientais em obras rodoviárias. Os órgãos de controle ambiental podem exigir a compactação do material de bota-fora para evitar futuras erosões. Se esse serviço não constar da planilha orçamentária da licitação da obra, deve-se realizar aditivo contratual utilizando-se o SICRO como referência.
307
Q389561
Julgue os próximos itens, relativos a questões ambientais em obras rodoviárias. De acordo com as normas técnicas vigentes, a especulação imobiliária que ocorre na fase de estudos e projetos é considerada um impacto positivo na região onde será construída a rodovia.
308
Q389560
Julgue os próximos itens, relativos a questões ambientais em obras rodoviárias. As medidas mitigadoras para o impacto ambiental negativo causado por ruídos e vibrações — que ocorrem, por exemplo, durante a terraplenagem, a remoção de rocha e a extração de minerais — incluem elaborar um plano de fogo adequado e recuperar áreas degradadas.
309
Q389558
A respeito da distribuição das unidades necessárias no canteiro de uma obra rodoviária, julgue os itens subsequentes. Para garantir maior conforto aos trabalhadores, reduzindo-se a quantidade de barulho, poeira e o fluxo de pessoas, os alojamentos devem ser construídos longe dos britadores e do escritório administrativo.
310
Q389557
A respeito da distribuição das unidades necessárias no canteiro de uma obra rodoviária, julgue os itens subsequentes. Recomenda-se a instalação dos britadores perto da pedreira de maior volume — com vistas à redução dos gastos com transporte de blocos de rocha detonados —, mas longe o suficiente para que eles não sejam atingidos pelas pedras lançadas pelas detonações.
311
Q389555
Na planilha orçamentária de determinada obra rodoviária, elaborada de acordo com o sistema de custos rodoviários do DNIT (SICRO), está previsto, no item de serviço de terraplenagem, que a execução de todas as camadas necessárias seria feita com grau de compactação igual a 100% do proctor normal. Durante a execução da obra, a fiscalização exigiu que algumas camadas fossem executadas com grau de compactação igual a 100% do proctor intermediário, para atender determinadas normas.
A partir dessas informações e da tabela precedente, que mostra as energias que podem ser utilizadas nos ensaios de compactação, de acordo com as normas técnicas vigentes, julgue os itens a seguir.
...
312
Q389553
Na planilha orçamentária de determinada obra rodoviária, elaborada de acordo com o sistema de custos rodoviários do DNIT (SICRO), está previsto, no item de serviço de terraplenagem, que a execução de todas as camadas necessárias seria feita com grau de compactação igual a 100% do proctor normal. Durante a execução da obra, a fiscalização exigiu que algumas camadas fossem executadas com grau de compactação igual a 100% do proctor intermediário, para atender determinadas normas.
A partir dessas informações e da tabela precedente, que mostra as energias que podem ser utilizadas nos ensaios de compactação, de acordo com as normas técnicas vigentes, julgue os itens a seguir.
...
313
Q389552
Na planilha orçamentária de determinada obra rodoviária, elaborada de acordo com o sistema de custos rodoviários do DNIT (SICRO), está previsto, no item de serviço de terraplenagem, que a execução de todas as camadas necessárias seria feita com grau de compactação igual a 100% do proctor normal. Durante a execução da obra, a fiscalização exigiu que algumas camadas fossem executadas com grau de compactação igual a 100% do proctor intermediário, para atender determinadas normas.
A partir dessas informações e da tabela precedente, que mostra as energias que podem ser utilizadas nos ensaios de compactação, de acordo com as normas técnicas vigentes, julgue os itens a seguir.
...
314
Q389550
No que se refere à fiscalização de obras rodoviárias, julgue os itens que se seguem. É recomendável que o engenheiro fiscal da obra acompanhe pessoalmente os ensaios que constituem o controle tecnológico de cada etapa da construção e seus resultados, condicionando a aceitação dos serviços executados a tais resultados.
315
Q389549
No que se refere à fiscalização de obras rodoviárias, julgue os itens que se seguem. Antes do início da obra, o engenheiro fiscal deve verificar se o calculista considerou no projeto a contagem de tráfego, as séries históricas do tráfego da região e as taxas de crescimento e o tráfego gerado pela rodovia. Caso haja alguma inconsistência nessas informações, ele deve convocar o projetista para, no menor prazo possível, esclarecer as inconsistências, pois a revisão desses itens pode acarretar alterações nas espessuras das camadas ou no tipo de material aplicado na rodovia.
316
Q389547
A respeito de lajes pré-moldadas treliçadas com lajotas de cerâmica, julgue os itens seguintes. A tecnologia de lajes pré-moldadas treliçadas se restringe a coberturas, sendo vedada sua utilização como laje de pavimento, pois suas estruturas são pouco resistentes.
317
Q389545
A respeito de lajes pré-moldadas treliçadas com lajotas de cerâmica, julgue os itens seguintes. Apesar de as vigotas serem pré-fabricadas, deve-se escorar a estrutura durante a concretagem.
318
Q389544
A respeito de lajes pré-moldadas treliçadas com lajotas de cerâmica, julgue os itens seguintes. A substituição das lajotas de cerâmica por isopor, além de permitido, reduz o peso próprio da estrutura.
319
Q389542
Os responsáveis pela fiscalização de uma obra identificaram que as portas de vidro temperado apresentavam dimensões divergentes das apresentadas no projeto, além de não possuírem os respectivos furos para instalação das ferragens. Verificaram também que o instalador do telhado havia argamassado as cumeeiras e os espigões.
Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens.
Os vidros temperados sem furação e com dimensões incorretas podem ser furados e cortados na própria obra, desde que a construtora se responsabilize pela garantia do produto.
320
Q389541
Os responsáveis pela fiscalização de uma obra identificaram que as portas de vidro temperado apresentavam dimensões divergentes das apresentadas no projeto, além de não possuírem os respectivos furos para instalação das ferragens. Verificaram também que o instalador do telhado havia argamassado as cumeeiras e os espigões.
Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens.
A fixação de cumeeiras e espigões com argamassa é inadequada, pois dificulta a manutenção do telhado.
321
Q389539
A tabela I apresenta uma ficha de composição de armação de pilar ou viga de concreto armado, que consta do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A tabela II mostra uma composição auxiliar do referido serviço. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
O coeficiente da composição corte e dobra de aço na tabela I, código 92795, considera o consumo de aço, com sua respectiva perda, para executar 1 kg de corte e dobra de aço CA–50.
322
Q389538
A tabela I apresenta uma ficha de composição de armação de pilar ou viga de concreto armado, que consta do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A tabela II mostra uma composição auxiliar do referido serviço. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
O coeficiente da composição armador da tabela I, código 88245, representa a necessidade de horas de armador para executar 1 kg de corte e dobra de aço CA–50.
323
Q389536
A tabela I apresenta uma ficha de composição de armação de pilar ou viga de concreto armado, que consta do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A tabela II mostra uma composição auxiliar do referido serviço. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
A mão de obra para concretagem é considerada nos custos do serviço representado pela ficha de composição da tabela I.
324
Q389534
A tabela I apresenta uma ficha de composição de armação de pilar ou viga de concreto armado, que consta do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A tabela II mostra uma composição auxiliar do referido serviço. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
De acordo com os dados apresentados na composição da tabela I, o consumo de espaçadores é de um a cada 0,367 m de armadura.
325
Q389533
Durante a concretagem de uma laje em concreto armado, o engenheiro responsável pela execução determinou que fosse salpicado sal grosso na superfície logo após seu adensamento, mediante vibração mecânica.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
Por reter umidade, o sal grosso aplicado na superfície da laje contribui para a hidratação do concreto durante a cura.
326
Q389532
Durante a concretagem de uma laje em concreto armado, o engenheiro responsável pela execução determinou que fosse salpicado sal grosso na superfície logo após seu adensamento, mediante vibração mecânica.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
Na falta de vibrador mecânico, o adensamento pode ser realizado manualmente.
327
Q389531
Durante a concretagem de uma laje em concreto armado, o engenheiro responsável pela execução determinou que fosse salpicado sal grosso na superfície logo após seu adensamento, mediante vibração mecânica.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
No processo de vibração mecânica, deve-se evitar encostar a agulha na armação da laje.
328
Q389529
Ao assumir a fiscalização do contrato de uma obra pública, o responsável observou que o prazo de execução dos serviços era maior que o prazo de vigência contratual.
Nessa situação hipotética,
eventuais ajustes de prazos estabelecidos pela fiscalização deverão ser realizados mediante aditivo contratual.
329
Q389527
Ao fiscalizar uma obra pública, o engenheiro exigiu do construtor, como condição de liberação do boletim de medição, a apropriação dos serviços executados no período. Tendo o responsável pela execução informado que a empresa havia executado apropriação apenas dos serviços significativos, e não de todos, o fiscal notificou a empresa e encaminhou o problema para o gestor do contrato, para que se iniciasse um processo de aplicação de penalidade.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
A apropriação dos serviços é uma ferramenta gerencial que permite à construtora controlar seus custos.
330
Q389525
Ao fiscalizar uma obra pública, o engenheiro exigiu do construtor, como condição de liberação do boletim de medição, a apropriação dos serviços executados no período. Tendo o responsável pela execução informado que a empresa havia executado apropriação apenas dos serviços significativos, e não de todos, o fiscal notificou a empresa e encaminhou o problema para o gestor do contrato, para que se iniciasse um processo de aplicação de penalidade.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
Sendo a apropriação de serviços uma informação técnica, a ausência desta é motivo para a retenção da liberação do boletim de medição para fins de pagamento.
331
Q389524
Ao fiscalizar uma obra pública, o engenheiro exigiu do construtor, como condição de liberação do boletim de medição, a apropriação dos serviços executados no período. Tendo o responsável pela execução informado que a empresa havia executado apropriação apenas dos serviços significativos, e não de todos, o fiscal notificou a empresa e encaminhou o problema para o gestor do contrato, para que se iniciasse um processo de aplicação de penalidade.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
À fiscalização técnica da obra não compete a aplicação de penalidades.
332
Q389522
No que concerne a responsabilidade técnica e recursos orçamentários, julgue os itens subsecutivos. Os estudos e projetos somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando providenciada a anotação de responsabilidade técnica (ART).
333
Q389521
No que concerne a responsabilidade técnica e recursos orçamentários, julgue os itens subsecutivos. O órgão contratante deve prever os recursos orçamentários específicos que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no curso do exercício financeiro, de acordo com o cronograma físico-financeiro.
334
Q389519
No que concerne a responsabilidade técnica e recursos orçamentários, julgue os itens subsecutivos. O projeto básico deve ser elaborado após a conclusão do projeto executivo e antes da execução da obra.
335
Q389517
No que concerne a responsabilidade técnica e recursos orçamentários, julgue os itens subsecutivos. No caso de alteração dos serviços contratados, é facultada à fiscalização a antecipação do pagamento pela execução dos novos serviços, devendo ser elaborada a adequação do contrato.
336
Q389516
No que concerne a responsabilidade técnica e recursos orçamentários, julgue os itens subsecutivos. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessários nas obras ou serviços no limite de até 50% do valor inicial do contrato.
337
Q389514
Acerca dos aspectos gerais de fiscalização de obras, julgue os itens a seguir. É passível de sanção penal de detenção e multa construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.
338
Q389512
Acerca dos aspectos gerais de fiscalização de obras, julgue os itens a seguir. O início do planejamento da obra está condicionado à emissão da licença de instalação.
339
Q389511
Acerca dos aspectos gerais de fiscalização de obras, julgue os itens a seguir. Caso, após o início de determinada obra, tenha sido registrado no diário de obras um período chuvoso excepcional com duração de três meses, com consequente alteração do prazo e das respectivas etapas de execução, então o cronograma físico-financeiro deve ser ajustado.
340
Q389509
Acerca dos aspectos gerais de fiscalização de obras, julgue os itens a seguir. As despesas relativas a mobilização e desmobilização e instalação de canteiro devem estar contempladas no cálculo da composição do BDI.
341
Q389507
Acerca dos aspectos gerais de fiscalização de obras, julgue os itens a seguir. O início da utilização de um empreendimento pelo contratante só poderá ser efetuado se for providenciada, após a conclusão dos serviços, a licença de operação (LO).
342
Q389505
Julgue os itens seguintes, relativos a segurança e higiene do trabalho em canteiro de obras. De acordo com as normas pertinentes, as instalações sanitárias devem ter paredes de material resistente e lavável, sendo vedado o uso de madeira nessas instalações.
343
Q389504
Julgue os itens seguintes, relativos a segurança e higiene do trabalho em canteiro de obras. Os lavatórios devem ser instalados a uma altura de 0,9 m.
344
Q389502
Julgue os itens seguintes, relativos a segurança e higiene do trabalho em canteiro de obras. A instalação sanitária deve ser constituída de chuveiro, na proporção de uma unidade para cada grupo de até vinte trabalhadores.
345
Q389500
Acerca de obras portuárias, julgue os itens que se seguem. As funções operacionais básicas do Portêiner, o guindaste de maior representatividade na logística operacional dos terminais especializados na movimentação de contêineres, são as de guincho, translação e carro. Esse guindaste é responsável pela movimentação da carga no sentido terra-mar e vice-versa.
346
Q389499
Acerca de obras portuárias, julgue os itens que se seguem. O desagregador giratório, equipamento hidráulico para dragagem, utiliza uma broca para manter arrancamento do material. A pá de sucção, por sua vez, suspende as partículas do fundo a partir de injeção de jatos d’água contra o leito; nesse caso, a sucção é feita por um grande bocal de aspiração.
347
Q389497
Com relação aos reservatórios de cheias, bacias de acumulação, canalização de cursos de água e reflorestamento, julgue os itens subsecutivos. Para garantir a efetividade das obras de aprofundando do canal do rio, essas obras devem ser realizadas em trecho muito extenso. Esse tipo de obra resulta na elevação da declividade da linha de água e no aumento dos níveis a montante.
348
Q389495
Com relação aos reservatórios de cheias, bacias de acumulação, canalização de cursos de água e reflorestamento, julgue os itens subsecutivos. O método da curva auxiliar em função do volume do reservatório, usado para o amortecimento de cheias em reservatórios, consiste em um algoritmo matemático que permite pesquisar soluções no instante t (tempo) com base nos volumes armazenados no instante t – 1.
349
Q389494
Com relação aos reservatórios de cheias, bacias de acumulação, canalização de cursos de água e reflorestamento, julgue os itens subsecutivos. Embora requeira elevado recurso financeiro, a restauração da vegetação florestal pela técnica da nucleação é indicada para áreas degradadas bastante extensas.
350
Q389492
Com relação aos reservatórios de cheias, bacias de acumulação, canalização de cursos de água e reflorestamento, julgue os itens subsecutivos. Os reservatórios off-line são utilizados para reduzir o volume armazenado, funcionando com um sistema de bombeamento, o que reduz a necessidade de se escavar abaixo da cota do sistema de drenagem para esgotar o volume que tenha excedido a capacidade de drenagem.
351
Q389490
Julgue os itens que se seguem, relativos ao tratamento de água e de efluentes. O uso do floco-decantador é indicado quando o escoamento é descontínuo e quando há variações significativas da vazão e da composição da água bruta.
352
Q389488
Julgue os itens que se seguem, relativos ao tratamento de água e de efluentes. Os tanques sépticos são utilizados para a purificação dos esgotos, pela redução da carga orgânica. Entre os tipos de tanques sépticos, os mais eficientes para a decantação de sólidos são os cilíndricos.
353
Q389487
Julgue os itens que se seguem, relativos ao tratamento de água e de efluentes. Em lagoas facultativas, observa-se o seguinte processo: as bactérias aeróbias consomem o oxigênio livre da água, do que resultam, como subproduto, água, gás carbônico e nutriente; as algas consomem o gás carbônico e o nutriente, liberando oxigênio.
354
Q389485
Julgue os itens subsequentes, relativos a irrigação. Após a emancipação de um projeto de irrigação, as funções de controle do uso da água e de assistência técnica em produção agrícola deixam de ser do órgão público, passando ao distrito de irrigação.
355
Q389483
Julgue os itens subsequentes, relativos a irrigação. A irrigação por pivô central é um método de irrigação mecanizado, enquanto a microaspersão é um método fixo que distribui a água de forma pontual.
356
Q389482
Julgue os itens subsequentes, relativos a irrigação. É possível diminuir os custos de produção de bens e serviços com a implantação de obras de armazenamento de água com fins múltiplos — incluindo-se a irrigação —, em comparação a projetos que atendam a uma única finalidade.
357
Q389481
Julgue os itens subsequentes, relativos a irrigação. Em se tratando de sistema supervisionado, o controle da partida do funcionamento das estações de bombeamento em projetos de irrigação, de suas operações e de seu desligamento é realizado por unidades terminais remotas, sem a assistência do pessoal da estação. Esse tipo de sistema exige uma série de dados para implantar a lógica de controle e iniciar a ação de controle requerida.
358
Q389479
No que se refere a centrais hidrelétricas, turbinas e geradores, julgue os próximos itens. Na turbina do tipo Turgo, a água entra por um lado do rotor e sai no lado oposto, não havendo interferência do retorno do jato nas conchas da turbina, ao contrário do que ocorre na turbina do tipo Pelton.
359
Q389477
No que se refere a centrais hidrelétricas, turbinas e geradores, julgue os próximos itens. Se vazão de estiagem do rio for menor que a descarga necessária à potência a ser instalada, recomenda-se a implantação de pequenas centrais hidrelétricas a fio de água para atender à demanda mínima prevista.
360
Q389475
No que se refere a centrais hidrelétricas, turbinas e geradores, julgue os próximos itens. Geralmente, o acoplamento do gerador ao eixo da turbina Pelton é rígido, sendo o ajuste na rotação feito usando-se transmissão por redutores de engrenagens ou por correias.
361
Q389474
No que se refere a centrais hidrelétricas, turbinas e geradores, julgue os próximos itens. Em uma turbina Francis em operação, a água entra no rotor pela periferia e sai axialmente em relação ao eixo. Esse tipo de turbina pode ser executada tanto com eixo na horizontal quanto na vertical.
362
Q389472
Julgue os itens subsequentes, relativos aos canais, túneis e bueiros. O escoamento gradualmente variado acontece em canais prismáticos, a montante de vertedores, enquanto o escoamento rapidamente variado acontece no ressalto hidráulico, quando passa de supercrítico para subcrítico.
363
Q389470
Julgue os itens subsequentes, relativos aos canais, túneis e bueiros. O bueiro esconso é aquele cujo eixo é ortogonal ao eixo da estrada. Comparado ao bueiro normal, ele gera um comprimento menor, quanto à esconsidade. Para esse tipo de bueiro, não é necessário detalhamento construtivo.
364
Q389469
Julgue os itens subsequentes, relativos aos canais, túneis e bueiros. Um canal trapezoidal somente funcionará com seção de máxima eficiência se seu formato for um semi-hexágono regular.
365
Q389467
Julgue os itens seguintes, acerca de barragens, soleiras, órgãos extravasores e tomada de água. Para o dimensionamento do extravasor de barragens, é suficiente a análise dos seguintes parâmetros hidrológicos: intensidade de precipitação e vazão máxima de enchente.
366
Q389466
Julgue os itens seguintes, acerca de barragens, soleiras, órgãos extravasores e tomada de água. É indicado o uso de tapete drenante horizontal em barragem de terra com fundação permeável exposta com cut-off positivo (pequena profundidade) e com seção heterogênea se a permeabilidade da fundação for duvidosa e não houver possibilidade de erosão regressiva.
367
Q389464
Julgue os itens seguintes, acerca de barragens, soleiras, órgãos extravasores e tomada de água. Em vertedores proporcionais, quanto maior for a relação entre o comprimento da soleira horizontal e a altura da soleira lateral, menores serão as vazões, para mesma carga hidráulica.
368
Q389462
Julgue os itens seguintes, acerca de barragens, soleiras, órgãos extravasores e tomada de água. Para evitar a formação de vórtices na tomada submersa em pequenas centrais hidrelétricas, a submergência da aresta superior da boca de entrada da tomada d’água deve ser de no mínimo 1 m, em relação ao nível de água mínimo operativo.
369
Q389460
Julgue os itens a seguir, relativos a custos e encargos financeiros de uma empresa responsável por obras de edificação. administrativos da sede e do canteiro de obras.
370
Q389458
Julgue os itens a seguir, relativos a custos e encargos financeiros de uma empresa responsável por obras de edificação. Os encargos financeiros são os custos decorrentes de possíveis atrasos de pagamento.
371
Q389457
De acordo com os conceitos básicos e a aplicação do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), julgue os itens subsecutivos. Nas situações em que o IBGE não obtém informações suficientes, são atribuídos preços de insumos para garantir que o SINAPI possua preço de referência atualizado para todos os insumos em todas as localidades.
372
Q389455
De acordo com os conceitos básicos e a aplicação do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), julgue os itens subsecutivos. Para garantir uniformidade na orçamentação com base no SINAPI, os percentuais de encargos sociais incidentes sobre os insumos de mão de obra são calculados mediante uma média ponderada nacional.
373
Q389454
De acordo com os conceitos básicos e a aplicação do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), julgue os itens subsecutivos. Na metodologia adotada pelo SINAPI, são empregados os menores valores para os preços dos insumos coletados.
374
Q389453
Durante a construção de um prédio público, a execução das escavações das fundações foi prejudicada por chuvas de verão, cujo índice pluviométrico foi muito acima da média histórica, o que causou retrabalhos e atraso na execução da obra. O contratado registrou o fato no diário de obras e pleiteou um aditivo contratual de dilação de prazo e aumento de custos, pois o serviço compunha o caminho crítico da programação da obra.
Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.
A escavação, sendo parte do caminho crítico da obra, poderá gerar um acréscimo no cronograma de mais de um dia em consequência da chuva atípica.
375
Q389451
Durante a construção de um prédio público, a execução das escavações das fundações foi prejudicada por chuvas de verão, cujo índice pluviométrico foi muito acima da média histórica, o que causou retrabalhos e atraso na execução da obra. O contratado registrou o fato no diário de obras e pleiteou um aditivo contratual de dilação de prazo e aumento de custos, pois o serviço compunha o caminho crítico da programação da obra.
Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.
Por se tratar apenas de escavação, não se justificariam tecnicamente custos de retrabalhos na situação apresentada.
376
Q389450
Durante a construção de um prédio público, a execução das escavações das fundações foi prejudicada por chuvas de verão, cujo índice pluviométrico foi muito acima da média histórica, o que causou retrabalhos e atraso na execução da obra. O contratado registrou o fato no diário de obras e pleiteou um aditivo contratual de dilação de prazo e aumento de custos, pois o serviço compunha o caminho crítico da programação da obra.
Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.
O registro no diário de obras será suficiente para garantir ao contratado a dilação de prazo de execução, dispensando-se a apresentação de boletins meteorológicos e a análise de cronograma.
377
Q389448
Durante a construção de um prédio público, a execução das escavações das fundações foi prejudicada por chuvas de verão, cujo índice pluviométrico foi muito acima da média histórica, o que causou retrabalhos e atraso na execução da obra. O contratado registrou o fato no diário de obras e pleiteou um aditivo contratual de dilação de prazo e aumento de custos, pois o serviço compunha o caminho crítico da programação da obra.
Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.
O acréscimo de prazo de execução afeta os custos com administração local.
378
Q389447
Durante a medição de uma obra pública, o fiscal da obra, com base no regime de execução empreitada por preço global, constatou que o serviço de assentamento de piso cerâmico estava parcialmente concluído, visto que faltava a aplicação do rejunte em 50% da área prevista para o referido serviço. Além disso, a quantidade executada de piso superava em 20% a quantidade prevista no orçamento da obra, anexo ao contrato.
Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.
Para pagamento do excedente de piso, o fiscal poderá compensar na medição a inserção de outros serviços não executados no período, desde que não haja desequilíbrio financeiro no contrato.
379
Q389445
Durante a medição de uma obra pública, o fiscal da obra, com base no regime de execução empreitada por preço global, constatou que o serviço de assentamento de piso cerâmico estava parcialmente concluído, visto que faltava a aplicação do rejunte em 50% da área prevista para o referido serviço. Além disso, a quantidade executada de piso superava em 20% a quantidade prevista no orçamento da obra, anexo ao contrato.
Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.
O fiscal poderá considerar que o piso está totalmente concluído, para fins de medição, tendo em vista que o rejunte é irrelevante na quantificação do serviço.
380
Q389443
Durante a medição de uma obra pública, o fiscal da obra, com base no regime de execução empreitada por preço global, constatou que o serviço de assentamento de piso cerâmico estava parcialmente concluído, visto que faltava a aplicação do rejunte em 50% da área prevista para o referido serviço. Além disso, a quantidade executada de piso superava em 20% a quantidade prevista no orçamento da obra, anexo ao contrato.
Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.
Caso sejam verificadas falhas no piso após o aceite do serviço por parte da fiscalização, o contratado será obrigado a sanar os problemas, sem direito a cobrar os custos pelo retrabalho.
381
Q389442
Durante a medição de uma obra pública, o fiscal da obra, com base no regime de execução empreitada por preço global, constatou que o serviço de assentamento de piso cerâmico estava parcialmente concluído, visto que faltava a aplicação do rejunte em 50% da área prevista para o referido serviço. Além disso, a quantidade executada de piso superava em 20% a quantidade prevista no orçamento da obra, anexo ao contrato.
Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.
Independentemente do critério adotado para medição por parte da fiscalização, é correto afirmar que o serviço de assentamento do piso está atrasado.
382
Q389440
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens.
De acordo com os valores dos coeficientes, conclui-se que a produtividade do servente é maior do que a do carpinteiro.
383
Q389438
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens.
O coeficiente do concreto usinado bombeável da composição indica uma perda esperada de 8% de massa na execução do serviço.
384
Q389437
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens.
Uma equipe composta por um carpinteiro, dois pedreiros e um servente que trabalhem com a produtividade descrita na composição apresentada, tem capacidade para produzir 1 m³ de concretagem de parede em 0,724 horas.
385
Q389435
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens.
Durante a execução do serviço, o vibrador de imersão possui mais tempo improdutivo do que produtivo.
386
Q389434
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens.
Apesar de o coeficiente do servente ser maior do que o do pedreiro, não é possível afirmar qual dessas categorias representa maior custo na produção da concretagem de parede.
387
Q389432
No que se refere a programação e acompanhamento de obras, julgue os itens subsequentes. Para se alimentar o sistema de apropriação de custos dos serviços elencados em uma obra, a duração e a quantidade dos principais serviços são dados suficientes.
388
Q389430
No que se refere a programação e acompanhamento de obras, julgue os itens subsequentes. As informações sobre quantidades e duração dos serviços são dados utilizados para subsidiarem a análise de desempenho de prazo da obra.
389
Q389428
Um pintor, ao executar a pintura de paredes internas em uma obra, diluiu a tinta PVA com água e, somente após a segunda demão, aplicou um selador transparente sobre a tinta ainda fresca.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
Seria uma opção apropriada para o trabalho desse pintor o uso da tinta esmalte, que é mais adequada e usual para pintura de paredes internas.
390
Q389427
Um pintor, ao executar a pintura de paredes internas em uma obra, diluiu a tinta PVA com água e, somente após a segunda demão, aplicou um selador transparente sobre a tinta ainda fresca.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
A diluição da tinta PVA com água foi adequada, caso tenha sido obedecida a proporção especificada pelo fabricante.
391
Q389425
Sabendo que a composição de custo unitário de serviço de armação de aço CA–50 inclui corte, dobra e instalação do aço, em kg, e considerando que uma semana de trabalho possui quarenta e quatro horas, julgue os itens que se seguem, a partir das informações da tabela.
Se a produtividade do ajudante for ajustada na composição para 10,00 kg/h, o serviço de armação terá um custo total superior a R$ 8,00.
392
Q389424
Sabendo que a composição de custo unitário de serviço de armação de aço CA–50 inclui corte, dobra e instalação do aço, em kg, e considerando que uma semana de trabalho possui quarenta e quatro horas, julgue os itens que se seguem, a partir das informações da tabela.
O orçamentista do serviço de armação deve prever uma perda superior a 10% referente à quantidade de aço CA–50.
393
Q389422
Sabendo que a composição de custo unitário de serviço de armação de aço CA–50 inclui corte, dobra e instalação do aço, em kg, e considerando que uma semana de trabalho possui quarenta e quatro horas, julgue os itens que se seguem, a partir das informações da tabela.
Se forem mobilizados cinco armadores e cinco ajudantes, a produção semanal esperada da equipe será superior a 1.200 kg.
394
Q389420
Sabendo que a composição de custo unitário de serviço de armação de aço CA–50 inclui corte, dobra e instalação do aço, em kg, e considerando que uma semana de trabalho possui quarenta e quatro horas, julgue os itens que se seguem, a partir das informações da tabela.
Considerando-se o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), é correto afirmar que o percentual de encargos sociais sobre preço da mão de obra horista é inferior ao percentual de encargos da mão de obra mensalista para o mesmo serviço de armação.
395
Q389419
Sabendo que a composição de custo unitário de serviço de armação de aço CA–50 inclui corte, dobra e instalação do aço, em kg, e considerando que uma semana de trabalho possui quarenta e quatro horas, julgue os itens que se seguem, a partir das informações da tabela.
Considerando-se que o preço de venda do serviço de armação seja igual a R$ 10,00 é correto afirmar que o BDI adotado é superior a 10%.
396
Q389417
Quando do estacionamento dos caminhões bomba e betoneira em determinada obra, o engenheiro da construtora responsável pela obra realizou alguns procedimentos para garantir que o concreto estivesse de acordo com o que fora encomendado à empresa fabricante e com o especificado no projeto. Ao iniciar os procedimentos, ele verificou que o lacre do caminhão betoneira não coincidia com o código da nota fiscal. Ainda assim, ele aceitou o lote porque as outras informações da nota estavam de acordo com as especificações de projeto. Em seguida, pediu para o condutor do caminhão betoneira, que estava ligado ao caminhão bomba, gerar um primeiro jato com uma pequena quantidade de concreto, para realizar o ensaio de abatimento (slump test).
O engenheiro solicitou ao ajudante que confeccionas...
397
Q389415
Quando do estacionamento dos caminhões bomba e betoneira em determinada obra, o engenheiro da construtora responsável pela obra realizou alguns procedimentos para garantir que o concreto estivesse de acordo com o que fora encomendado à empresa fabricante e com o especificado no projeto. Ao iniciar os procedimentos, ele verificou que o lacre do caminhão betoneira não coincidia com o código da nota fiscal. Ainda assim, ele aceitou o lote porque as outras informações da nota estavam de acordo com as especificações de projeto. Em seguida, pediu para o condutor do caminhão betoneira, que estava ligado ao caminhão bomba, gerar um primeiro jato com uma pequena quantidade de concreto, para realizar o ensaio de abatimento (slump test).
O engenheiro solicitou ao ajudante que confeccionas...
398
Q389414
Quando do estacionamento dos caminhões bomba e betoneira em determinada obra, o engenheiro da construtora responsável pela obra realizou alguns procedimentos para garantir que o concreto estivesse de acordo com o que fora encomendado à empresa fabricante e com o especificado no projeto. Ao iniciar os procedimentos, ele verificou que o lacre do caminhão betoneira não coincidia com o código da nota fiscal. Ainda assim, ele aceitou o lote porque as outras informações da nota estavam de acordo com as especificações de projeto. Em seguida, pediu para o condutor do caminhão betoneira, que estava ligado ao caminhão bomba, gerar um primeiro jato com uma pequena quantidade de concreto, para realizar o ensaio de abatimento (slump test).
O engenheiro solicitou ao ajudante que confeccionas...
399
Q389412
Quando do estacionamento dos caminhões bomba e betoneira em determinada obra, o engenheiro da construtora responsável pela obra realizou alguns procedimentos para garantir que o concreto estivesse de acordo com o que fora encomendado à empresa fabricante e com o especificado no projeto. Ao iniciar os procedimentos, ele verificou que o lacre do caminhão betoneira não coincidia com o código da nota fiscal. Ainda assim, ele aceitou o lote porque as outras informações da nota estavam de acordo com as especificações de projeto. Em seguida, pediu para o condutor do caminhão betoneira, que estava ligado ao caminhão bomba, gerar um primeiro jato com uma pequena quantidade de concreto, para realizar o ensaio de abatimento (slump test).
O engenheiro solicitou ao ajudante que confeccionas...
400
Q389410
O engenheiro de uma empreiteira recebeu a tarefa de, mediante técnicas de análise de investimento, realizar o estudo de viabilidade econômico-financeira de um projeto de construção de uma linha de transmissão. As técnicas selecionadas pelo engenheiro foram a payback simples, o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR).
Considerando as técnicas usadas pelo engenheiro, julgue os itens subsequentes, acerca da situação apresentada.
Para obter a TIR do projeto de construção da linha de transmissão, é necessário calcular a taxa de juros que torna o VPL igual a zero.
401
Q389409
O engenheiro de uma empreiteira recebeu a tarefa de, mediante técnicas de análise de investimento, realizar o estudo de viabilidade econômico-financeira de um projeto de construção de uma linha de transmissão. As técnicas selecionadas pelo engenheiro foram a payback simples, o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR).
Considerando as técnicas usadas pelo engenheiro, julgue os itens subsequentes, acerca da situação apresentada.
O payback simples tem como objetivo calcular o período (prazo) que a empreiteira irá precisar para recuperar contabilmente o capital investido no projeto de construção da linha de transmissão.
402
Q389407
O engenheiro de uma empreiteira recebeu a tarefa de, mediante técnicas de análise de investimento, realizar o estudo de viabilidade econômico-financeira de um projeto de construção de uma linha de transmissão. As técnicas selecionadas pelo engenheiro foram a payback simples, o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR).
Considerando as técnicas usadas pelo engenheiro, julgue os itens subsequentes, acerca da situação apresentada.
Se a taxa de remuneração de mercado for maior que a TIR, o projeto de construção da linha de transmissão será considerado viável econômica e financeiramente.
403
Q389406
O engenheiro de uma empreiteira recebeu a tarefa de, mediante técnicas de análise de investimento, realizar o estudo de viabilidade econômico-financeira de um projeto de construção de uma linha de transmissão. As técnicas selecionadas pelo engenheiro foram a payback simples, o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR).
Considerando as técnicas usadas pelo engenheiro, julgue os itens subsequentes, acerca da situação apresentada.
O projeto de construção da linha de transmissão é considerado viável econômica e financeiramente quando o resultado do cálculo do VPL é maior que zero.
404
Q389404
Considere que, utilizando-se da técnica PERT/CPM no planejamento das atividades de construção de uma casa, o engenheiro tenha montado o cronograma de Gantt e o diagrama de rede precedentes. Com base nessas informações e no cronograma e no diagrama apresentados, julgue os itens a seguir.
Se o gerente da construtora refizer o planejamento da obra, reduzindo em um dia a duração dos serviços de instalações, o prazo total da obra será reduzido de um dia.
405
Q389403
Considere que, utilizando-se da técnica PERT/CPM no planejamento das atividades de construção de uma casa, o engenheiro tenha montado o cronograma de Gantt e o diagrama de rede precedentes. Com base nessas informações e no cronograma e no diagrama apresentados, julgue os itens a seguir.
Se o gerente da obra for informado de que há falta de esquadrias no mercado e o fornecedor só garantir entrega para o dia dezesseis, o cronograma da obra atrasará seis dias.
406
Q389401
Considere que, utilizando-se da técnica PERT/CPM no planejamento das atividades de construção de uma casa, o engenheiro tenha montado o cronograma de Gantt e o diagrama de rede precedentes. Com base nessas informações e no cronograma e no diagrama apresentados, julgue os itens a seguir.
Suponha que seja necessário fazer uma modificação no projeto do telhado e que, por isso, a atividade telhado se prolongue até o dia treze. Nessa situação, não haverá impacto para o prazo final da obra, pois há dois dias de folga para tal atividade.
407
Q389399
Considere que, utilizando-se da técnica PERT/CPM no planejamento das atividades de construção de uma casa, o engenheiro tenha montado o cronograma de Gantt e o diagrama de rede precedentes. Com base nessas informações e no cronograma e no diagrama apresentados, julgue os itens a seguir.
O caminho crítico do diagrama de flechas é definido pela sequência das seguintes atividades: A-B-C-D-G-H.
408
Q385731
O orçamento paramétrico é um orçamento aproximado, adequado às verificações iniciais, aonde o custo da obra pode ser determinado por área ou volume construído. São exemplos de indicadores para a construção civil, exceto:
409
Q385729
Assinale a alternativa que contêm a afirmação INCORRETA:
410
Q385727
Sobre os índices físicos, é correto afirmar que:
411
Q385725
Assinale a alternativa que contém a afirmação correta:
412
Q385723
Assinale a alternativa que contém a afirmação INCORRETA:
413
Q385721
414
Q385719
Existem três tipos de aço que são comuns na construção civil o CA-25, CA-50 e CA-60. Tomando como base o CA-25, qual o valor número 25 indica com relação a resistência característica de tensão de escoamento?
415
Q385717
Há diferentes tipos de cimento vendidos no mercado. Relacione abaixo cada uma das siglas de cimento com seu respectivo nome:
I. CP I-S
II. CP III
III. CP IV
A. Cimento portland comum com adição
B. Cimento portland de alto - forno
C. Cimento portland Pozolânico
416
Q385715
No dia a dia em obras se é utilizado um tipo de tinta para a proteção de barras de aço que fiquem expostas a agentes oxidantes. Qual o nome que recebe esta tinta?
417
Q385713
Na construção civil existem diferentes equipamentos para realização de cada tipo de obra. O equipamento chamado Clamshell é principalmente encontrado em obras de:
418
Q385711
Dentre os tipos de estacas abaixo, qual delas é considerada uma estaca pré-moldada?
419
Q385710
Assinale PR para Pavimento Rígido e PF para Pavimento Flexível de acordo com qual dos tipos de pavimento a sentença abaixo se refere.
(__) Pavimento com revestimento betuminoso.
(__) A carga se distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas.
(__) Funciona como estrutura, redistribuindo os esforços e diminuindo a tensão imposta à fundação.
(__) É fortemente afetado pelos produtos químicos.
420
Q385708
Existem diferentes formatos de extensão para salvar os arquivos no AutoCAD. Dentre eles qual é o formato padrão que o programa utiliza para os arquivos realizados nele?
421
Q385706
Na planta de uma rodovia encontramos a escala gráfica abaixo. Sabendo que medida com régua a distância entre os números mostrados como 0 e 3 é igual a 1 cm no desenho, qual é a escala utilizada nesta planta?
422
Q385704
Assinale a alternativa incorreta com relação ao ensaio de penetração padrão conhecido como SPT - Standard Penetration Test.
423
Q385703
Para o acabamento do piso dos banheiros de um prédio comercial de 4 andares será utilizado porcelanato. Há um banheiro maior de 22 m² e um menor de 15 m² em cada andar com exceção do último andar onde há apenas o maior. Sabendo-se que a caixa do porcelanato escolhido possui área de cobertura igual a 2 m² e admitindo perdas de material de 15 %, qual deve ser o número mínimo de caixas a ser comprado para concluir o acabamento?
424
Q385701
Assinale V para Verdadeiro e F para Falso para as afirmações abaixo quanto a engenharia de custos:
(_) BDI é a sigla para “Bonificação ou Benefício e Despesas Indiretas”.
(_) O BDI deve cobrir todas as despesas do projeto, incluindo o lucro almejado.
(_) Impostos, juros e lucros são exemplos de custos indiretos.
425
Q385698
Os metais sofrem deformação elástica. Na faixa de comportamento elástico de metais a deformação é:
426
Q385697
A topografia divide-se em topometria, topologia, taqueometria, fotogrametria. Marque a alternativa CORRETA sobre topometria:
427
Q385695
Para decidir sobre a viabilidade ou não de produzir o concreto na obra, o que é necessário analisar?
428
Q385693
Marque a alternativa CORRETA sobre os materiais de construção:
429
Q385691
A cal, quanto ao seu grau de hidratação pode ser classificada em três níveis. Sobre isto, marque a alternativa CORRETA:
430
Q385689
Analise as afirmativas a seguir sobre ergonomia:
I - A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.
II - A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.
III - A medição dos níveis de iluminação não interferem na iluminação do ambiente.
Marque a alternativa CORRETA:
431
Q385688
Qual das características a seguir está em desacordo com as recomendações para o processo manual de empilhamento, mediante a utilização de escada removível de madeira:
432
Q385685
Novas tecnologias para o canteiro de obras pavimentam melhorias na construção civil. Sobre o tema, é CORRETO afirmar que:
433
Q385678
Com relação aos sistemas prediais de esgoto sanitários, podemos afirmar CORRETAMENTE que:
434
Q385676
Durante a execução de uma pavimentação asfáltica, foram solicitados os resultados do teste de simulador de tráfego. Este é um ensaio laboratorial executado comumente em obras de pavimentação para:
435
Q385674
A sequência mais adequada para a execução de revestimentos em paredes e pisos de áreas molhadas é
436
Q385672
Um sistema de drenagem bem projetado é requisito fundamental para a segurança e a eficácia operacional, bem como para a durabilidade da pavimentação. O sistema de drenagem é constituído, basicamente de:
437
Q385670
Projetos de instalações hidráulicas e sanitárias de edifícios devem atender a algumas especificações básicas, elaboradas para garantir o bom funcionamento dessas instalações. Acerca dessas especificações analise as afirmações abaixo:
I. A utilização de buchas metálicas nos tubos de cobre que passam através das paredes não é indicada.
II. Tubos de ferro fundido do tipo pressão-junta elástica devem ter ponta e bolsa.
III. As roscas previstas para os tubos de ferro galvanizado são as do tipo cônicas.
Após análise das afirmações acima podemos concluir que:
438
Q385669
Sobre execução de revestimentos cerâmicos, todas as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO.
439
Q385667
Um edifício alto foi concebido para ter estrutura metálica como sua estrutura principal, permitindo grande agilidade na etapa construtiva. Serão empregados perfis laminados estruturais, com previsão de montagem da estrutura na obra. Acerca da situação acima proposta, considerando que essa opção construtiva deve ser acompanhada por cuidados específicos durante a execução da edificação, assim analise as afirmações abaixo:
I. Ao se armazenar a peça estrutural, deve-se deixar visível o peso da mesma, para não haver problemas no içamento.
II. Mesmo sendo empregados perfis préfabricados, o esmerilhamento é uma atividade com grande capacidade de acarretar acidentes.
III. Todo corte de perfis para ajuste de dimensão empregando maçarico oxiacetilênico deve se...
440
Q385665
Estrutura é a parte resistente da construção e tem as funções de resistir às ações e as transmitir para o solo. Em edifícios, os elementos estruturais principais são:
I. Lajes: são placas que, além das cargas permanentes, recebem as ações de uso e as transmitem para os apoios; travam os pilares e distribuem as ações horizontais entre os elementos de contraventamento;
II. Vigas: são barras horizontais que delimitam as lajes, suportam paredes e recebem ações das lajes ou de outras vigas e as transmitem para os apoios;
III. Pilares: são barras verticais que recebem as ações das vigas ou das lajes e dos andares superiores às transmitem para os elementos inferiores ou para a fundação;
IV. Fundação: são elementos como blocos, lajes, sapatas, vigas...
441
Q385663
Sobre a necessidade de se promover o planejamento e cronograma físico-financeiro da obra aplicando-se a ferramenta PERT-CPM, podemos afirmar CORRETAMENTE:
442
Q385661
Deve-se considerar no cálculo dos custos indiretos, chamados de BDI (Benefício e Despesas Indiretas) todos abaixo, EXCETO.
443
Q385660
Considerando as atividades descritas acima analise as afirmações abaixo:
I. Em serviços de alvenaria, a área que deve ser considerada para medição é a área da parede externa menos a área dos vãos.
II. Os serviços realizados devem ser medidos mensalmente pelo responsável técnico da obra, registrados na anotação de responsabilidade técnica (ART) e encaminhados para a fiscalização, que deve verificar a concordância com o projeto e o cronograma da obra.
III. A ART e o DO devem ser elaborados pelos seus respectivos responsáveis, utilizando unicamente os formulários-padrão disponibilizados pelo conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomia (CREA) da região onde a ...
444
Q385657
Em relação a essas atividades descritas acima todas as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO.
445
Q385656
O Projeto Estrutural, também chamado de Cálculo Estrutural é o dimensionamento das estruturas, geralmente de concreto armado, que vão sustentar a edificação, transmitindo as suas cargas ao terreno. Assim projetos estruturais utilizando concreto armado são muito frequentes em obras de edificações e têm definições bem detalhadas pelas normas brasileiras. A respeito desses projetos e seus detalhes, analise as afirmações abaixo:
I. Para o cálculo de pilares estruturais de edifícios, é admitido o estudo das cargas verticais utilizando o modelo clássico de viga contínua, simplesmente apoiada nos pilares.
II. Uma das hipóteses básicas de cálculo das seções à flexão pura no estado limite último é a de que a deformação das barras da armadura passiva é a mesma do co...
446
Q385449
É de conhecimento geral que a forma mais econômica de aumentar a vida útil de um pavimento flexível é a manutenção preventiva, entretanto, no Brasil, nem sempre temos a cultura da manutenção. Analise as seguintes assertivas relacionadas ao tema:
I. Em função da patologia identificada no pavimento flexível, a manutenção corretiva deverá ocorrer somente em épocas específicas do ano, se o objetivo for garantir a durabilidade do reparo.
II. A utilização de lama asfáltica caracteriza manutenção preventiva quando utilizada para fechamento de fissuras superficiais de pequena abertura.
III. Os chamados tratamentos superficiais quando feitos em trincas de reflexão são considerados reparos temporários.
Quais estão corretas?
447
Q385447
Um determinado fabricante de esquadrias, na emissão de um orçamento, explicou ao cliente que sua composição de preços para fornecimento de esquadrias de alumínio com vidro comum é formada pela área total da esquadria vezes R$ 1000,00/m², mais o perímetro externo da esquadria vezes R$ 200,00/m. Qual alternativa apresenta custo crescente para o fornecimento de cada uma das esquadrias listadas, sabendo que as dimensões da largura e altura estão em cm?
448
Q385445
Se, por um lado, muitos equipamentos modernos têm consumo de energia elétrica menor do que os seus antigos equivalentes, é também verdade que a demanda de energia em uma residência é atualmente muito maior do que há trinta anos, visto que as necessidades mudaram com a maior oferta de equipamentos. Analise as seguintes assertivas relacionadas a instalações elétricas prediais:
I. Uma lâmpada incandescente tem fator de potência igual a 1.
II. O sistema de interruptor paralelo, que permite mais de um comando para a mesma lâmpada, exige um número maior de fios, visto a necessidade do condutor de aterramento para que o sistema opere da forma requerida.
III. Além de servir como proteção térmica dos condutores, os disjuntores termomagnéticos servem como ...
449
Q385444
“Todos os bens públicos e privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e privados”, conforme a NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), é a definição de:
450
Q385442
No campo da engenharia, pode-se dizer que a mecânica dos solos é uma ciência bem peculiar, na medida em que a diversidade do tipo de solo não permite que os modelos desenvolvidos representem a totalidade do comportamento dos solos, nas variadas condições em que eles são encontrados na natureza. Analise as seguintes assertivas relacionadas ao tema:
I. Em geral, areias grossas têm maior ângulo de atrito interno que areias finas.
II. Argilas normalmente adensadas apresentam comportamento semelhante a areias fofas no que diz respeito à diminuição do volume durante o carregamento.
III. Solos colapsíveis são solos não saturados, que, quando submetidos à saturação, apresentam expansão.
Quais estão corretas?
451
Q385440
O sistema de tratamento de esgoto sanitário baseado em tanques (fossas) sépticas é uma opção para pequenas comunidades ou para locais não servidos por redes de coleta. Apresenta como vantagem o menor custo, mas exige manutenção e correta disposição do seu efluente e do seu lodo. Analise as seguintes assertivas relacionadas a unidades de tratamento complementares requeridas após as instalações desses tanques sépticos e a disposição final destes efluentes líquidos, de acordo com a NBR 13.969 – Tanques Sépticos – unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – projeto, construção e operação.
I. Filtros anaeróbios submersos apresentam desempenho superior aos dos aeróbios na remoção de DBO, apresentando ainda a vantagem do baixo odor p...
452
Q636917
Em uma edificação prevê-se a construção de uma laje suportada por duas vigas de concreto armado de seção T, compondo duas nervuras distanciadas de 1 m, como ilustrado abaixo.
Se o esquema estrutural for o de viga simplesmente apoiada com vão de 6 m, a largura colaborante a ser utilizada no dimensionamento das armaduras das vigas é, em cm,
453
Q636916
Um engenheiro adquiriu um lote de madeira tratada para a construção de uma residência. Junto com o lote constava um relatório em que o módulo de elasticidade na direção paralela às fibras era de 18 000 MPa. O engenheiro, porém, necessitou também do módulo de elasticidade na direção normal às fibras e como não tinha meios de providenciar o devido ensaio, o engenheiro utilizou o valor
454
Q636915
Considere, abaixo, as coordenadas parciais e os valores para as duplas distâncias meridianas da poligonal fechada.
O valor da área da poligonal, em m2, é
455
Q636914
Considere a estrutura em arcos ilustrada abaixo.
Tomando-se apenas o arco central, suas bases aplicarão no topo das colunas que as sustentam as seguintes forças, cujas direções e sentidos são:
456
Q636913
Considere a ponte estaiada representada abaixo.
Segundo essa concepção estrutural, para suportar as cargas móveis, o tabuleiro da ponte estaiada está submetido aos esforços de
457
Q636912
O incorporador de ar é um aditivo empregado em argamassas, seja de revestimento seja de assentamento. Trata-se de um produto que, adicionado em pequena quantidade à argamassa, é capaz de formar microbolhas de ar, homogeneamente distribuídas, o que confere à argamassa, principalmente,
458
Q636911
Ao planejar a construção de 100 m2 de alvenaria, considerando um pedreiro e um servente, um engenheiro analisou a construção dessa alvenaria com tijolo de barro maciço com espessura de 1/2 tijolo e com tijolo cerâmico furado com espessura de 10 cm, conforme as tabelas abaixo.
Após a análise, o engenheiro decidiu pela alvenaria que fosse concluída em menor tempo, resultando em
459
Q636910
Um dos procedimentos para identificar o valor de imóveis urbanos é a utilização do método evolutivo. Por esse método o valor total do imóvel (VI ) é obtido por meio da avaliação dos valores atuais do terreno (VT ) e das benfeitorias (VB ) nos quais se aplica um fator de comercialização (c), por meio da seguinte relação
460
Q636909
Para a segurança das obras de construção civil, segundo a NBR 7678, o conjunto cinto de segurança - cabo de segurança deve ser capaz de resistir a uma força de tração, em Newtons sem sofrer ruptura, de
461
Q636839
A seção de uma viga de concreto armado em equilíbrio está submetida a um momento fletor em serviço de 75 kNm. Sabendo que o coeficiente de majoração de carga é 1,4, o aço é do tipo CA-50 com coeficiente de minoração de resistência igual a 1,15, e o braço de alavanca é 483 mm, a área de aço necessária, em mm2, é:
462
Q636838
Considerando o pilar de uma ponte de comprimento L com rigidez à flexão EJ constante, engastado na sua base e livre no seu topo, o valor da flexibilidade desse pilar é:
463
Q636837
Sabe-se que o núcleo central de uma seção elíptica é uma elipse concêntrica a essa seção. Sabendo que os semi-eixos da seção elíptica são iguais a x e y, com x > y, então a elipse que forma o núcleo central tem semi-eixos iguais a:
464
Q636836
Uma amostra de solo de 0,02 m3 apresenta densidade de suas partículas igual a 2,70. Sabendo que, após secagem em estufa, a massa do solo é 30 kg, o índice de vazios dessa amostra é:
465
Q636835
Um muro vertical de 5m de altura suporta, de um só lado, um solo de mesma altura com peso específico de 18 kN/m3. Considerando o coeficiente de empuxo ativo igual a 0,3, o valor do empuxo ativo sobre o muro pelo método de Rankine, em kN/m, é:
466
Q636834
O ensaio que consiste na expansão de uma sonda ou célula cilíndrica, normalmente de borracha, instalada em um furo executado no terreno, é:
467
Q636833
São vários os elementos encontrados em um conjunto de obras que compõe uma barragem. A obra construída com terra e blocos de rocha destinada a desviar as águas do leito do rio, total ou parcialmente, com o objetivo de permitir o tratamento das fundações nessas áreas e, às vezes, nas áreas das planícies de inundação, possibilitando a construção em seco, é:
468
Q636832
A força aplicada sobre uma estaca ou tubulão isolado, provocando apenas recalques que a construção pode suportar sem inconvenientes, e oferecendo, simultaneamente, segurança satisfatória contra a ruptura ou o escoamento do solo ou do elemento de fundação é a carga:
469
Q636831
Para o emprego na indústria da construção civil algumas madeiras são transformadas a fim de corrigir suas propriedades anisotrópicas.
São várias as tecnologias de alteração da estrutura fibrosa do material. Aquela transformada pela colagem de duas ou três lâminas, alterando-se a direção das fibras em ângulo reto de modo a equilibrar as variações de retratibilidade e homogeneizar as resistências nos sentidos transversal e longitudinal é a madeira:
470
Q636830
Um engenheiro pretende dimensionar uma mistura do tipo argamassa de cimento e areia secos com o traço 1:5 em massa e fator água-cimento de 0,5. Sabe-se que a massa específica da água no ambiente é de 1.000 kg/m³ e que a areia a ser empregada apresenta teor de umidade de 2%.
Para se obter essa argamassa, o volume de água necessário por saco de cimento de 50 kg é igual a: